安徽建工：安徽建工2023年年度报告

股份有限公司2023年年度报告公司代码：600502 公司简称：安徽建工安徽建工集团股份有限公司2023年年度报告2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李有贵、主管会计工作负责人徐亮及会计机构负责人（会计主管人员）刘强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金2.6元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股；资本公积金转增股本方案为不转增。

截至2023年12月31日，公司总股本为1,716,533,938股，以此为基数计算共计分配利润44,629.88万元六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用 本报告中关于本公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。

本公司已在本报告中详述经营活动可能遇到的风险，具体内容请参阅本报告“第三节：管理层讨 论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”。

十一、其他□适用√不适用 2023年年度报告目录第一节释义....................................................................................................................................3 第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8 第四节公司治理...........................................................................................................................32 第五节环境与社会责任...............................................................................................................47 第六节重要事项...........................................................................................................................52 第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................80 第八节优先股相关情况...............................................................................................................85 第九节债券相关情况...................................................................................................................85 第十节财务报告...........................................................................................................................90 备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》上披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

2023年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、安徽建工指安徽建工集团股份有限公司，原名“安徽水利开发股份有限公司”，原简称“安徽水利” 报告期指2023年1月1日至2023年12月31日本报告指安徽建工集团股份有限公司2023年年度报告上期指2022年1月1日至2022年12月31日上交所指上海证券交易所证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会安徽省国资委指安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人建工控股指安徽建工集团控股有限公司（原名“安徽省水利建筑工程总公司”） 安徽水利有限指安徽水利开发有限公司建工三建指安徽建工三建集团有限公司（原名“安徽三建工程有限公司”） 安徽路桥指安徽省公路桥梁工程有限公司建工建投指安徽建工建设投资集团有限公司（原名“安徽省路桥工程集团有限责任公司”） 建工路港指安徽建工路港建设集团有限公司（原名“安徽省路港工程有限责任公司”） 建工交航指安徽建工交通航务集团有限公司（原名“安徽省交通航务工程有限公司”） 建工建材指安徽建工集团建材科技有限公司建工商贸指安徽建工现代商贸物流集团有限公司（原名“安徽建工建材科技集团有限公司建工商贸”） 长城置业指安徽长城置业集团有限公司（原名“安徽建工和顺地产集团有限公司”） 建工工业化指安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司安徽建科指安徽省建筑科学研究设计院建工检测指安徽建工检测科技集团有限公司（原名“安徽省建筑工程质量第二监督检测站”） 建工机械指安徽建工集团建筑机械智能制造有限公司建工钢构指安徽建工智能钢构制造集团有限公司设备租赁指安徽建工集团设备租赁服务有限公司酒店公司指安徽建工集团新时代酒店管理有限公司物业公司指安徽建工集团新时代物业管理有限公司合肥肥东PC构件基地指安徽建工建筑工业有限公司投资建设的肥东建筑产业化PC构件生产研发基地项目合肥长丰PC构件基地指安徽建工北城工业有限公司投资建设的装配式建筑吴山PC构件生产基地项目合肥长丰盾构管片基地指安徽建工中仑智能制造有限公司投资建设的合肥长丰县吴山装配式产业（盾构管片）基地项目蚌埠PC构指安徽建工嘉和建筑工业有限公司投资建设的蚌埠绿色建筑产业园PC生产2023年年度报告件基地基地项目铜陵PC构件基地指安徽建工长江建设投资有限公司投资建设的铜陵装配式建筑PC构件生产基地项目六安智能钢构基地指安徽建工交通智造有限责任公司投资建设的安徽建工六安钢结构基地项目芜湖智能钢构基地指安徽建工钢构智能制造有限公司投资建设的芜湖桥梁钢结构智能制造产业化基地项目路桥检测指安徽省路桥试验检测有限公司环通检测指安徽环通工程试验检测有限公司PPP指政府和社会合作模式（Public-PrivatePartnership），即社会资本方与政府进行合作，参与公共基础设施建设的模式。

BOT指建设-经营-转让（Build-Operate-Transfer）,是社会资本方参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种方式。

ABO指授权-建设-运营(Authorize-Build-Operate)，即由政府授权单位履行业主职责，依约提供所需公共产品及服务，政府履行规则制定、绩效考核等职责，同时支付授权运营费用。

KW指千瓦，电站装机功率KWH指千瓦时，发电量单位本公司信息披露媒体指上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称安徽建工集团股份有限公司公司的中文简称安徽建工公司的外文名称Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited 公司的外文名称缩写ACEG 公司的法定代表人李有贵二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名徐亮储诚焰联系地址安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦电话055162865300055162865300 传真055162865010055162865010 电子信箱ahjgzqb@163.com ahjgzqb@163.com 三、基本情况简介公司注册地址安徽省蚌埠市东海大道5183号公司注册地址的历史变更情况公司1998年成立时注册地址为：安徽省蚌埠市交通路143号；2002年2月变更为：安徽省蚌埠市黑虎山路212023年年度报告号；2005年5月变更为：安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧；2019年8月变更为现址：安徽省蚌埠市东海大道5183号。

公司办公地址安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦公司办公地址的邮政编码230031 公司网址 电子信箱ahjgzqb@163.com 四、信息披露及备置地点公司披露年度报告的媒体名称及网址上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点公司证券事务部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所安徽建工600502安徽水利六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内） 名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名王书彦、冯屹巍、谭冉冉七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元 币种：人民币主要会计数据2023年2022年本期比上年同期增减(%) 2021年营业收入91,243,816,521.5180,119,529,049.7013.8871,339,872,336.00 归属于上市公司股东的净利润1,553,468,710.501,380,008,670.3312.571,095,791,110.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,422,448,788.451,320,552,109.567.721,030,822,958.05 经营活动产生的现金流量净额3,670,789,077.21 -782,754,972.89不适用-5,491,885,424.45 2023年末2022年末本期末比上年同期末增减（%） 2021年末归属于上市公司股东的净资产12,467,649,769.7913,055,413,289.22 -4.511,187,517,180.69 2023年年度报告总资产171,083,595,695.07149,062,014,839.8214.77126,875,679,293.43 (二)主要财务指标主要财务指标2023年2022年本期比上年同期增减(%) 2021年基本每股收益（元／股） 0.910.8013.750.64 稀释每股收益（元／股） 0.910.8013.750.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.830.777.790.60 加权平均净资产收益率（%） 11.4111.76 减少0.35个百分点10.41 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.4511.25 减少0.80个百分点9.80 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据单位：元 币种：人民币第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入16,165,293,896.1221,307,259,628.9622,457,585,753.3431,313,677,243.09 归属于上市公司股东的净利润347,596,110.72308,117,073.91407,914,757.81489,840,768.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润371,881,811.36337,488,299.34391,176,681.85321,901,995.90 经营活动产生的现金流量净额-1,564,695,564.963,257,590,723.73 -1,581,034,516.293,558,928,434.73 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用 2023年年度报告单位:元 币种:人民币非经常性损益项目2023年金额附注（如适用） 2022年金额2021年金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分127,143,324.39 3,227,788.8317,032,738.11 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外54,795,289.39 45,359,723.6433,541,102.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-43,371,097.90 27,881,750.49 委托他人投资或管理资产的损益 15,760,477.73 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回50,377,651.95 15,689,536.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,264,223.64 6,463,813.181,562,820.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,654,105.91 减：所得税影响额41,351,198.99 20,603,938.7517,393,762.33 少数股东权益影响额（税后） 10,309,823.15 9,526,682.531,224,760.84 合计131,019,922.05 59,456,560.7764,968,152.77 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目□适用√不适用 十二、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析一、经营情况讨论与分析报告期内，公司贯彻新发展理念，全面深化改革，优化资源配置，全力开拓市场，加强项目管理，提升发展质量，圆满实现年度既定目标任务，主要经济指标再创历史新高，为推进公司转型发展、高质量发展、大发展奠定坚实基础。

1.聚焦“业绩”，完成预算目标，提升发展质量。

报告期内，公司实现营业收入912.44亿元、同比增长13.88%，利润总额26.30亿元、同比增长14.19%，净利润20.58亿元、同比增长12.29%，归母净利润15.53亿元、同比增长12.57%，主要经济指标均创历史新高。

创优夺杯再获丰收，全年获鲁班奖2项、詹天佑奖1项、国家优质工程奖5项、市政工程最高质量水平评价等行业奖11项、黄山杯奖26项；主参编国家标准2项、地方标准(图集)27项；获省行业科学技术奖5项、发明专利76项、实用新型专利238项、省级工法75项。

品牌影响持续扩大，连续15年荣登ENR全球承包商250强，获评“中国上市公司百强企业奖”。

派发现金股利4.29亿元，为投资者创造良好回报。

2023年年度报告2.围绕“扩量”，统筹经营资源，大力开拓市场。

一是落实执行全省、全国、全产业链“三大战略”布局。

推动所属部分单位整体搬迁，布局至省内各地市，实现全省16个地市全覆盖。

统筹省外市场开发，设立华北、华中、华南、华东、西南等五大区域市场开发和投资中心，全面推进工程检测、设计、建筑工业化、商贸物流等产业链业务在全国布局。

全年工程施工业务新签合同1510.70亿元，同比增长13.81%。

二是实现重点领域突破。

发挥经营合力，在高速公路投资、大型机场、重点基础设施建设等领域实现新突破，中标G4231安庆高速BOT项目、合肥新桥机场综合交通中心项目、芜湖经开区工业上楼、合肥先进光源国家重大科技基础设施等一批代表性工程。

三是稳步拓展新兴业务。

建工工业化等7家单位获评安徽省“专精特新”中小企业，建工钢构等3家单位获批列入“第四批安徽省装配式产业基地”，建工建材新增3个新型混凝土生产站点，设备租赁取得省内13个地市入驻备案。

3.狠抓“提质”，推动改革创新，激发内生活力。

一是加快内部资源整合。

整合成立建工检测、建工工业化、建工钢构、建工机械、设备租赁、商贸物流、酒店管理公司、物业公司等子公司，强化“合肥总部”，实施内部产业协同，发挥要素资源集聚效应。

二是优化各级总部的机构人员设置。

自上而下开展定岗定员定编，生产经营一线力量得到充实。

三是优化综合考核及薪酬分配体系。

落实综合考核及薪酬分配暂行办法，树立重实干重实绩导向，注重结果应用，激发员工干事创业积极性。

四是突出科技创新引领。

设立高新技术研究院，深化与中国科学技术大学、同济大学、合肥工业大学等高校合作，实施科技研发和技术攻关，新认定国家高新技术企业4户，新增省博士后科研工作站1家、省级企业技术中心2家。

4.专注“增效”，聚焦项目管控，夯实基础管理。

一是健全项目管理体系。

着力推进精细化、规范化、制度化管理，开展工程项目部“流动红黄旗”综合评比，聚焦项目管控重点，比成本效益、比产值进度、比技术质量、比安全管理、比结算回款等。

组织公司经营层成员开展重大项目专项包保督导，提升项目履约能力和创效水平，创国家安全生产标准化工地4项。

二是扎实开展技术创新应用。

发布第七批新技术推广应用推荐名录，在中国科学院临床研究医院、源长花园二期等项目进行“建筑机器人”试点，推动数字化、智能化发展。

获得国家级行业协会QC成果奖21项、BIM大赛奖8项、省市智能建造试点项目15个。

三是加快决算去化工作。

明确去化指标，压实工作责任，全程监督推进。

5.抓实“风控”，强化资金管理，防控重大风险。

强化资金风险管控，持续推进债权清收工作，积极回收存量债权。

成功发行19亿元中期票据、5亿元超短债、15.8亿元ABS，有效降低资金成本，优化融资结构。

完成安徽水利等5家单位债转股，持续做好控负债率工作。

开展合规管理提升行动，深化法治国企建设，强化合规经营理念，完善制度体系。

提升审计监督质效，实现经济责任审计全覆盖，部署开展亏损项目审计，监督整改成效明显。

二、报告期内公司所处行业情况报告期内，国内建筑业市场持续增长，建筑业对推动国民经济稳步回升起到了重要作用。

根据中国建筑业协会数据，2023年全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业，下同）完成建筑业总产值31.59万亿元，同比增长5.77%；实现增加值8.57万亿元，按不变价格计算比上年增长7.1%，增速高于国内生产总值1.9个百分点；完成竣工产值13.75万亿元，同比增长3.77%；签订合同总额72.47万亿元，同比增长2.78%，其中新签合同额35.60万亿元，同比下降0.91%；实现利润8,326亿元，按可比口径计算比上年增长0.2%。

总体上看，受宏观经济环境变化以及房地产市场深度调整的影响，建筑行业整体增长动力有所放缓。

随着“十四五”规划的深入实施，国家围绕新基建、新型城镇化、重大交通、能源水利、乡村振兴和民生保障工程等领域的投资将有序推进，促进房地产市场平稳健康发展一系列举措出台，地产链基本面预期有所改善。

行业竞争更加激烈，具有相对较强的经营效率、较为宽裕的融资渠道和稳健偿债能力的大型建筑企业，仍有望维持一定的增长韧性。

1.基础设施建设 根据国家统计局数据，2023年，全国固定资产投资（不含农户）50.30万亿元，比上年增长3.0%。

其中，制造业投资增长6.5%，增速加快0.2个百分点；基础设施投资（不含电力、热2023年年度报告力、燃气及水生产和供应业）增长5.9%，增速加快0.1个百分点，基建投资对扩大内需、拉动投资、促进就业、稳定经济基本盘意义重大。

2023年以来，国家持续聚焦“两新一重”（即新型基础设施建设、新型城镇化建设以及交通、水利等重大工程建设）和短板弱项等投资建设，大力推进乡村振兴战略，着力加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，与此同时，长三角区域一体化发展规划以及安徽加快融入长三角、加强新型基础设施建设、加快打造交通强省、建设现代能源体系、推进水网工程建设等，都将为基建行业发展创造政策红利。

2.房屋建筑工程房建工程业务与房地产行业发展态势、新型城镇化建设进程、制造业产业转型升级等密切相关。

一方面，2023年以来，房地产政策持续发力，国家积极采取措施，增信心、防风险、促转型，出台“认房不认贷”、降低首付比例和利率等政策工具，指导地方因城施策、一城一策、精准施策稳定市场，房地产行业信心得到一定修复。

另一方面，国家加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”建设；深入推进以人为核心的新型城镇化战略，持续优化城镇化空间布局和形态，培育发展现代化都市圈；大力推动制造业产业结构优化升级，推动科技创新和高端产业发展等措施，将对公共服务设施、住房、工业厂房等方面形成巨大的投资建设需求，为房建业务的开展创造空间。

3.房地产开发2023年以来，国家适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。

2023年，全国房地产市场“前高中低后稳”，市场回升向好趋势明显，但复苏基础仍需巩固。

根据国家统计局数据，2023年，全国房地产开发投资11.09万亿元，比上年下降9.6%；其中，住宅投资8.38万亿元，下降9.3%。

房地产开发企业房屋施工面积83.84亿平方米，比上年下降7.2%。

其中，住宅施工面积58.99亿平方米，下降7.7%。

商品房销售面积11.17亿平方米，比上年下降8.5%，其中住宅销售面积下降8.2%。

商品房销售额11.66万亿元，下降6.5%，其中住宅销售额下降6.0%。

2023年12月12日，中央经济工作会议强调，要积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展；加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”；完善相关基础性制度，加快构建房地产发展新模式。

预计房地产政策支持力度将进一步加大，房地产市场将趋于平稳发展。

4.装配式建筑装配式建筑采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工、信息化管理、智能化应用，具有生产效率高、施工周期短、用工成本低、绿色低碳、可靠性高等优点，广泛应用于工业厂房、高层建筑、民用住宅、公路桥梁等诸多领域。

近年来，国家对装配式建筑产业扶持政策力度和针对性逐渐加强，各地区配套政策跟进及时，主要地区推动力度较大。

2022年6月30日，住建部、国家发改委发布《关于印发城乡建设领域碳达峰实施方案的通知》，提出要推进绿色低碳建造，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%。

《安徽省“十四五”装配式建筑发展规划》提出到2025年装配式建筑占到新建建筑面积的30%的目标，其中，宿州、阜阳、芜湖、马鞍山等城市力争达到40%，合肥、蚌埠、滁州、六安等城市力争达到50%。

《合肥市“十四五”装配式建筑发展规划（2021-2025）》也明确提出，到“十四五”末，全市重点推进地区装配式建筑实施比例达到35%，积极推进区域装配式建筑实施比例超过30%，实现全产业链年产值2000亿元。

这将有利于促进装配式建筑的大规模应用和推广，助推建筑业产业转型和创新发展。

5.工程检测近年来，全社会对质量、健康、安全、环保等方面的重视程度不断提高，拓展了检测行业市场需求。

此外，国家积极推动检测行业规范健康发展，出台《关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》《建设高标准市场体系行动方案》等政策文件，鼓励和支持检测行业发展，促进了检测行业市场专业化服务能力提升。

在房屋建筑工程、交通工程、港口工程、生态2023年年度报告环境工程等各类工程建设领域，工程检测均是工程质量管理的重要一环，对工程建设实施全方位、分阶段的检测成为保证工程质量的重要手段。

目前，我国建筑行业发展正处于向高质量发展迈进的转型阶段，在行业规模持续扩大和建设工程保有量持续增长的趋势下，工程检测需求将进一步释放，工程检测业务具有较为广阔市场空间。

6.绿色能源我国风电、光伏等资源丰富，发展新能源潜力巨大。

经过持续攻关和积累，我国多项新能源技术和装备制造水平已全球领先，建成了世界上最大的清洁电力供应体系，新能源汽车、锂电池和光伏产品还在国际市场上形成了强大的竞争力，新能源发展已经具备了良好基础，我国成为世界能源发展转型和应对气候变化的重要推动者。

“十四五”及今后一段时期是我国能源转型的关键期，根据国家《“十四五”可再生能源发展规划》，可再生能源将成为能源增量主体。

“十四五”期间国家将重点推进工业园区、经济开发区、公共建筑等屋顶光伏开发利用；积极开展省级抽水蓄能资源调查行动，大力推动抽水蓄能项目建设，在新能源快速发展地区，因地制宜开展灵活分散的中小型抽水蓄能电站示范，扩大抽水蓄能发展规模。

行动利好政策与行业需求双效叠加，光伏发电、抽水蓄能等新能源发展将持续提速，有望形成较大规模的市场。

三、报告期内公司从事的业务情况公司主营业务为基础设施建设与投资、房屋建筑工程、房地产开发经营。

此外，公司还拥有装配式建筑、工程技术服务、水力发电等业务。

1.基础设施项目建设与投资公司基础设施建设业务涉及公路、市政、城市轨道交通、水利水电、港口航道等领域。

公司拥有公路、市政、港航工程总承包等7项特级资质及多项一级资质，在基础设施建设方面具备突出的资质、业绩等优势。

安徽水利、安徽路桥、建工建投、建工路港、建工交航等子公司均具有突出的专业优势和较强的市场竞争力。

业务板块主要服务或产品基础设施建设与投资市政公用工程、公路工程、水利水电工程、港口与航道工程施工总承包；桥梁工程、公路路基工程、公路路面工程、隧道工程、城市园林绿化工程、河湖整治工程专业承包；基础设施及环保项目投资、运营等。

房屋建筑工程建筑工程、机电工程施工总承包；建筑装修装饰工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程专业承包等。

房地产开发房地产开发、销售其他装配式建筑工程检测，勘察、规划、设计、咨询等工程技术服务绿色能源建筑设备制造、销售和租赁，金属结构加工、制作和安装建材商贸物业管理，酒店管理等2023年年度报告基础设施投资业务是基建传统施工核心业务产业链的延伸，随着近几年我国基础设施投融资体制的变化，公司持续巩固“投资+施工总承包”的业务模式，稳健发展基础设施项目投资业务，积极承揽高速公路BOT、PPP、片区开发ABO项目等。

公司基建投资业务覆盖交通工程、市政工程、水利建设、城镇综合开发、生态环境治理等领域。

2.房屋建筑工程房屋建筑工程为公司传统施工主业之一，公司拥有2项建筑工程施工总承包特级资质，先后承建了大批国家、省、市重点工程。

公司房建业务与房地产开发、设计、咨询、监理、物业管理等相关业务协同，形成“开发+设计+施工+服务”的一体化优势。

公司所属建工三建为省内房建行业知名企业，在省内外具有较高的品牌知名度，2023年荣获中施企协诚信典型企业、安徽省优秀建筑业企业、安徽省建筑企业50强、合肥市建筑业企业20强第2名，建工三建美誉度持续扩大。

3.房地产开发房地产开发为公司传统主业，也是公司产业链条重要环节。

房地产开发业务带动建筑施工、工程技术服务、装配式建筑、建材贸易、仓储物流等关联业务发展，公司的施工和技术服务能力，为房地产开发业务提供坚实基础，形成相互依存、相互促进的良好局面。

公司深入研究房地产相关政策，探索新的投资领域与业态，推进业务转型升级；加快存量去化，坚持以销定产，持续强化风险防控，更加重视投资安全和投资回报，切实提升房地产项目开发效率和效益。

公司所属房地产开发企业着力打造“长城置业”品牌，实现销售面积居全省第三。

4.装配式建筑公司贯彻国家绿色建造战略，大力发展装配式建筑，拥有绿色建筑与装配式建造省级重点实验室，在安徽省内率先建成国家级装配式建筑产业基地，已实现合肥、蚌埠、芜湖、铜陵、六安等7个基地联动发展，产品品类覆盖PC构件、轨道交通管片、桥梁钢结构、建筑钢结构、管桩、模具等，打造集设计、生产、施工一体化的装配式建筑企业。

经过数年运营，公司已建立与建筑工业化生产方式相适应的生产体系、管理模式和营销能力，并具有突出的设计、检测等配套服务能力。

公司所属建工工业化集团和建工钢构集团2023年度新签合同额合计20.78亿元（含公司内部订单）、同比增长23.47%。

建工工业化实现营收10.11亿元、利润总额1.01亿元，建工钢构实现营收6.10亿元、利润总额0.42亿元。

建工工业化集团全年新获发明专利2项，实用新型专利23项，主编安徽省标准《装配式混凝土建筑预制构件制造信息化技术标准》获批立项。

建工钢构集团所属基地荣获2023年度“安徽省安装工程优质奖”，以及全国市政工程建设优秀质量管理小组成果一等奖1项、二等奖2项。

建筑工业化基地一览表基地名称产品类别占地面积设计产能合肥肥东PC构件基地PC构件192亩年产构件16万方合肥长丰PC构件基地PC构件、轨道交通管片133亩年产构件5万方和管片5万方合肥长丰盾构管片基地轨道交通管片、垫块、PC构件、矩形顶管100亩年产14.2万方（年产管片11万方、垫块0.1万方、PC构件2.1万方、矩形顶管1万方） 2023年年度报告蚌埠PC构件基地PC构件、管桩、预制梁板456亩PC年产构件16万方、管桩120万米、预制梁板5万方铜陵PC构件基地PC构件224亩年产构件15万方智能钢构基地一览表基地名称产品类别占地面积设计产能芜湖智能钢构基地桥梁钢结构300亩年产8万吨六安智能钢构基地桥梁钢结构150亩年产5万吨5.工程检测等技术服务公司检测业务覆盖房建、交通、水利、市政、轨道交通、建筑机械设备等检测领域。

报告期内，公司组建安徽建工检测科技集团有限公司，完成系统内8户检测子公司整合，具有建设工程和公路水运工程领域最高等级检测资质，还具有水利工程、雷电防护，工程勘察、工程测量、工程测绘、职业卫生、人防工程、消防工程等多项检测资质，是国家最高人民法院诉讼资产网入库机构（安徽省唯一具备检测、鉴定两项资质）。

在房建类检测领域，建工检测在检测类别、参数、综合能力处于全省领先地位。

基建类检测领域，路桥检测和环通检测在公路、市政、轨道交通等领域的检测能力居全省前列，均获批公路工程检测综合甲级资质，全省仅有五家。

公司所属建工检测2023年度新签合同额8.3亿元（含公司内部订单）、同比增长33.8%，实现营收7.05亿元、利润总额1.79亿元。

实现省内地市布局全覆盖，业务范围拓展至重庆、西藏、甘肃、广东等地。

企业创新成果丰硕，荣获华夏建设科学技术奖二等奖，主编国家标准2项，主编安徽省团体标准1项，地方标准4项，成功入库“科大硅谷”企业。

企业名称服务类别资质类别备注建工检测房建工程检测见证取样资质、检测参数全省领先高新技术企业路桥检测路桥工程检测交通检测综合甲级资质高新技术企业环通检测交通工程检测交通检测综合甲级资质高新技术企业公司所属企业还从事勘察、规划、设计、咨询、监理等业务，拥有设计甲级资质11项，监理甲级资质3项。

6.绿色能源响应国家低碳环保的号召，积极发展绿色清洁能源。

公司控股运营水电站7座，分别位于安徽省霍山县、金寨县和云南省怒江州贡山县。

电站总装机容量24.61万KW，权益装机容量18.81万KW，年设计发电量约10亿KWH，已全部建成发电。

公司在水力发电领域深耕近20年，具备投融建运一体化能力，培育了一批建设、投资和运营专业人才。

公司在水力发电领域积累的人才、技术、管理经验等，为公司进一步拓展绿色能源业务奠定了坚实基础。

2023年度公司水力发电业务实现营收1.56亿元、利润总额0.54亿元。

公司“自投自建”的六安智能钢构基地4.96MW屋面分布式光伏项目于2023年正式并网发电，该项目也是六安市现有最大的分布式光伏电站。

项目装机容量为4.96MW，采用“自发自用、余电上网”的模式并网发电，电站运营期为25年，年均发电量约为480万kWh。

水电站一览表2023年年度报告地点权益比例电站名称运营时间装机容量安徽金寨51.01%流波水电站2006年6月2.5万KW 安徽霍山100%白莲崖水电站2009年10月5万KW 云南怒江州贡山县73.26% 丹珠河一级水电站2014年5月8万KW 丹珠河二级水电站2014年5月1.71万KW 丹珠河三级水电站2016年11月3.2万KW 东月各河一级水电站2016年11月2.1万KW 东月各河二级水电站2016年11月2.1万KW 7.建材商贸公司所属商贸物流系建筑主材采购供应平台，主供钢材、钢板、水泥、沥青、钢绞线，通过建立上下游供销渠道，服务公司内部主材集中采购，并持续拓展外部市场，提供优质建筑主材贸易服务。

商贸物流荣登“建材服务业100强”“安徽省服务业100强”“合肥企业50强”“合肥服务业企业20强”榜单，荣获“安徽省五一劳动奖状”和“安徽省劳动竞赛先进集体”称号，企业核心竞争力和市场影响力进一步提升。

公司所属建工建材拥有多个商品混凝土、干粉砂浆等产品生产基地，成功研发透水混凝土、高强高性能等特种混凝土。

其所属企业荣膺“中国商品混凝土行业最佳品牌示范企业”“2023预拌混凝土行业低碳环保示范企业”称号。

全年新增3个基地、5条生产线，共计生产商品混凝土190.32万方，较上年同期增长49.03%，日均产量超1万方，刷新历史纪录。

8.建筑装备制造公司所属建工机械以建筑起重机械制造为主业，实施技术改造升级，积极更新技术设备，积极拓展智能塔机、智能施工升降机、交安防护设施、盘扣架等产品，致力于打造“研、制、租、运、维”为一体的综合服务商，是合肥市第一批“智能建造”试点企业。

建工机械获批合肥市市级工业设计中心，完成智能物料施工升降机、智能无人货梯等新产品的研发，实现首台塔机远程智能控制系统投入使用，填补安徽省内空白。

9.物业与酒店管理公司所属安徽建工集团新时代物业管理有限公司业务涵盖住宅区、产业园、商业综合体、写字楼、酒店等管理。

物业公司强化品质管控，制定可视化标准作业指导书，开展“品质飞检行动” “夜鹰行动”，注重服务质量和客户满意度，新视界项目荣获省级“皖美红色物业”示范小区称号，企业形象再提升。

公司所属安徽建工集团新时代酒店管理有限公司分别在合肥、蚌埠、六安管理具有自住产权的酒店，在单位团餐、客房管理等业务方面均取得突破。

四、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用 2023年年度报告1.资质优势突出 业务结构丰富工程资质齐备，竞争优势增强。

公司拥有建筑、公路、市政、港航等四类9项特级资质，各类施工和房地产开发一级资质140余项，设计行业甲级资质11项，检测甲级资质5项，监理甲级资质3项，并拥有商务部批准对外援助成套项目施工任务实施企业资格，突出的资质优势进一步提升了市场竞争力。

公司业务覆盖建筑业上下游，产业结构丰富，培育发展了装配式建筑、工程检测、建材商贸等新型业务板块，形成主业突出、新型业务蓬勃成长的业务格局，推进“传统施工”向“投融建运”一体化业务发展模式转型升级，公司业务具备较强的发展韧性和潜力。

2.智能建造提速 绿色发展加快坚持新发展理念，推进高质量发展。

应用绿色技术，打造绿色工厂，培育绿色产业，将绿色行动融入到投资、设计、施工、运营和研发各个环节。

公司是省内较早涉足装配式建筑的企业之一，建成并投产运营基地8个，获批“国家级装配式建筑产业基地”和“国家级装配式建筑研究基地”。

公司强化内部资源整合，新组建建筑工业化集团和智能钢构集团，加快智能建造发展壮大。

持续发展清洁能源业务，投资的七座水电站运营情况良好；公司投资的光伏电站成功投入运营，积极为社会提供更多清洁能源。

3.研发机制健全 技术实力雄厚搭建创新平台，开展科技攻关。

组建高新技术研究院，集中力量实施科技研发，技术优势持续巩固。

公司现拥有国家认定企业技术中心1个，国家级博士后科研工作站1个，省级博士后科研工作站3个，省认定企业技术中心12个，省工程研究中心3个，省级重点实验室2个，高新技术企业19家，积极开展关键技术攻关、重大科研项目申报等工作，参编国家和行业相关技术规范和标准，不断突破技术难题，推进行业技术升级。

公司累计取得省部级科技进步奖70余项，国家级工法17项、省部级工法470余项；主参编国家行业标准共26项、地方标准160余项；拥有发明专利290余项，在房屋工程、建筑工业化、市政工程、道路桥梁、水利港航、绿色建筑等领域具有较强的技术优势。

4.人才队伍卓著 管理成效提升注重人才培育，增强人才效能。

公司拥有各类专业技术人员1.2万余人，其中，高级职称2,600余人，拥有一级建造师、造价工程师、安全工程师、质量工程师、注册会计师、注册结构工程师等职/执业资格人员近6,000人，形成了专业齐全、层次分明、结构合理的专业技术队伍。

公司充分发挥国企优势，加强人才队伍建设，强化政治忠诚，努力打造有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的坚实人才队伍，形成干事创业的良好氛围。

通过实施多元化激励机制，有效激发各级员工积极性，提升业务开拓能力，降低运营成本；不断优化管理体系、提升管理成效，公司通过集中资金运营、集中建材采购、招标统一管理，不断强化统筹管控能力和资源配置能力。

5.文化底蕴深厚 品牌价值显著 强化企业文化建设，提升文化“软实力”。

经过多年沉淀与提炼，以及借鉴、吸收、融合先进文化，公司形成了独特的企业文化，确立了“诚信为本、敬业至上”的企业核心价值观，塑造了“特别能吃苦、特别能战斗”的企业作风，树立了“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神。

在优秀文化引领下，公司铸造了新桥国际机场T2航站楼、中国科学技术大学物质科学教研楼、芜湖长江二桥等大批精品工程，累计获得鲁班奖20项、詹天佑奖8项、国家优质工程奖27项，及省部级优质工程奖260余项。

深厚的企业文化成为持续发展的源动力，进一步提升了“安徽建工”品牌价值和市场影响力。

五、报告期内主要经营情况报告期内，公司实现营业收入912.44亿元、同比增长13.88%；实现利润总额26.30亿元，较上年同期增长14.19%；实现归属于上市公司股东的净利润15.53亿元，较上年同期增长12.57%，各项主要经济指标较快增长。

其中主要业务分部情况如下：2023年年度报告1、工程施工业务（含房建工程和基建工程及投资） 报告期内，公司工程施工业务实现营业收入716.39亿元，同比增长15.92%，实现毛利69.76亿元，同比增长30.62%，工程施工业务毛利率9.74%,同比增加1.10个百分点。

工程施工业务新签合同551项，合同总金额1510.70亿元，新签合同金额同比增长13.81%。

单位:亿元币种：人民币建筑工程2023年2022年同比变动营业收入716.39618.0215.92% 其中：基建工程及投资396.20366.378.14% 房建工程320.19 251.6527.24% 毛利69.7953.4330.62% 其中：基建工程及投资 38.79 35.339.79% 房建工程31.00 18.1071.27% 毛利率9.74% 8.64%增加1.10个百分点其中：基建工程及投资9.79% 9.64%增加0.15个百分点房建工程9.68% 7.19%增加2.49个百分点新签合同额1510.701,327.3613.81% 基建工程及投资981.75829.6818.33% 其中：路桥工程501.56414.7520.93% 市政工程426.33348.9922.16% 水利工程44.2259.95 -26.24% 港航工程9.645.9960.93% 房建工程528.95489.156.28% 2、房地产开发业务报告期，公司房地产业务实现营业收入71.52亿元，同比降低5.79%，毛利5.75亿元，毛利率8.04%。

实现签约销售面积62.58万平米，签约销售金额55.01亿元。

新增土地储备面积约329亩，期末土地储备面积约380亩。

房地产开发2023年2022年同比变动营业收入（亿元） 71.52 75.92 -5.79% 毛利（亿元） 5.75 10.27 -44.01% 毛利率（%） 8.0413.52减少5.48个百分点签约销售面积（万平米） 62.58 54.4714.89% 签约销售金额（亿元） 55.01 45.8719.90% 新增土地储备（亩） 329 381.00 -13.65% 期末土地储备（亩） 380 251.0051.39% (一)主营业务分析1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元 币种：人民币科目本期数上年同期数变动比例（%） 营业收入91,243,816,521.5180,119,529,049.7013.88 营业成本79,896,781,260.8070,771,503,866.1012.89 销售费用241,367,855.27200,486,907.2120.39 管理费用2,235,822,364.371,991,016,683.2512.30 财务费用2,092,982,474.391,971,154,959.476.18 2023年年度报告研发费用1,839,039,460.441,474,463,938.7824.73 经营活动产生的现金流量净额3,670,789,077.21 -782,754,972.89 投资活动产生的现金流量净额-4,624,667,124.92 -2,812,688,230.60 筹资活动产生的现金流量净额2,118,607,465.546,352,483,948.13 -66.65 营业收入变动原因说明：主要系施工业务收入增长所致营业成本变动原因说明：主要系收入增长所致销售费用变动原因说明：主要系房地产销售代理费增加所致管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬增加所致 财务费用变动原因说明：主要系利息收入减少所致研发费用变动原因说明：主要系研发投入增加所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系回收债权所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付高速投资项目支出增加所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还债务增加所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用√不适用 2.收入和成本分析√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目2023年度2022年度收入成本收入成本主营业务88,657,811,399.9179,642,104,890.2978,134,956,683.8470,399,205,505.20 其他业务2,586,005,121.60254,676,370.511,984,572,365.86372,298,360.90 合计91,243,816,521.5179,896,781,260.8080,119,529,049.7070,771,503,866.10 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 建筑施工行业71,638,969,544.4764,660,566,450.699.7415.9214.53 增加1.10个百分点房地产7,152,250,433.026,577,185,353.178.04 -5.790.18 减少5.48个百分点其他9,866,591,422.428,404,353,086.4314.8212.8813.96 减少0.81个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率（%） 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增减2023年年度报告年增减（%） 年增减（%） （%） 房屋建筑及安装32,019,407,964.3228,919,704,574.879.6827.2423.83 增加2.49个百分点基础设施建设与投资39,619,561,580.1535,740,861,875.829.798.147.96 增加0.15个百分点商品房销售7,152,250,433.026,577,185,353.178.04 -5.79 0.18 减少5.48个百分点其他9,866,591,422.428,404,353,086.4314.82 12.88 13.96 减少0.81个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 安徽省内77,393,953,953.0169,502,757,121.6710.2023.2023.73 减少0.38个百分点安徽省外10,960,553,372.419,804,394,251.5910.55 -25.92 -28.70 增加3.49个百分点国外303,304,074.49334,953,517.03 -10.43 -41.32 -29.11 减少19.03个百分点(2).产销量情况分析表□适用√不适用 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况□适用√不适用 (4).成本分析表单位：元 币种：人民币分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%) 上年同期金额上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明房建安装直接人工费5,440,580,668.376.833,967,578,940.975.6437.13 直接材料费9,988,464,365.0812.549,027,730,408.0912.8210.64 机械使用费639,393,246.120.80523,062,810.390.7422.24 分包支出10,654,914,280.8913.388,296,313,331.9611.7828.43 其他直接费715,268,357.860.90587,248,450.410.8321.80 间接费1,481,083,656.561.86952,851,218.381.3555.44 2023年年度报告小计28,919,704,574.8736.3123,354,785,160.2033.1723.83 基建直接人工费3,578,784,265.714.492,595,379,505.853.6937.89 直接材料费10,601,865,044.9213.319,979,967,391.1414.186.23 机械使用费883,543,077.371.111,427,878,666.152.03 -38.12 分包支出17,773,391,059.1722.3216,544,767,063.9423.57.43 其他直接费1,543,500,434.251.941,248,912,298.091.7723.59 间接费1,359,777,994.401.711,307,624,021.751.863.99 小计35,740,861,875.8244.8833,104,528,946.9247.027.96 房地产土地拆迁费1,988,304,453.672.502,606,146,586.103.7 -23.71 前期工程费104,674,291.930.1392,251,586.300.1313.47 建安工程费3,833,496,978.034.813,091,629,674.474.3924.00 基础设施费342,330,959.100.43366,483,591.780.52 -6.59 配套设施费104,491,241.570.1390,783,359.860.1315.10 开发间接费203,887,428.870.26318,032,418.860.45 -35.89 小计6,577,185,353.178.266,565,327,217.379.330.18 水力发电折旧费10,249,098.820.0110,053,370.120.011.95 运营费697,580.250.001,232,416.760 -43.40 维修费1,450,055.160.00927,639.53056.32 人工费1,234,632.410.0085,960.0001336.29 其他费用56,475,899.120.0748,808,818.670.0715.71 小计70,107,265.760.0961,108,205.080.0914.73 酒店业运营成本109,515,632.710.1495,139,297.150.1415.11 小计109,515,632.710.1495,139,297.150.1415.11 其他业务直接人工费490,696,895.700.62 532,434,434.240.76 -7.84 直接材料费7,396,637,000.169.29 6,178,953,138.428.7819.71 机械使用费15,633,154.550.02 13,830,618.970.0213.03 其他直接费305,320,534.620.38 482,558,496.470.69 -36.73 间接费16,442,602.930.02 10,539,990.380.0156.00 小计8,224,730,187.9610.337,218,316,678.4810.2513.94 合计79,642,104,890.29100.0070,399,205,505.2010013.13 (5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化□适用√不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况A.公司主要销售客户情况√适用□不适用 前五名客户销售额449,346.28万元，占年度销售总额4.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形2023年年度报告□适用√不适用 B.公司主要供应商情况√适用□不适用 前五名供应商采购额744,642.89万元，占年度采购总额9.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额639,936.55万元，占年度采购总额8.01%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形□适用√不适用 3.费用√适用□不适用 报告期内，公司销售费用为241,367,855.27元，较上年同期增加20.399%，主要系房地产销售代理费增加所致。

报告期内，公司管理费用为2,235,822,364.37元，较上年同期增长了12.30%，主要系职工薪酬增加所致。

报告期内，公司财务费用净额为2,092,982,474.39元，较上年同期增长了6.18%，主要系利息收入减少所致。

4.研发投入(1).研发投入情况表√适用 □不适用 单位：元本期费用化研发投入1,839,039,460.44 本期资本化研发投入 研发投入合计1,839,039,460.44 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.02 研发投入资本化的比重（%） (2).研发人员情况表√适用□不适用 公司研发人员的数量2,517 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 13.83% 研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生9 硕士研究生240 本科2,116 专科152 高中及以下0 研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数30岁以下（不含30岁） 682 2023年年度报告30-40岁（含30岁，不含40岁） 1,605 40-50岁（含40岁，不含50岁） 152 50-60岁（含50岁，不含60岁） 78 60岁及以上0 情况说明□适用√不适用 (3).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响□适用√不适用 5.现金流√适用□不适用 详见上文“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”有关内容。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明□适用√不适用 (三)资产、负债情况分析√适用 □不适用 1.资产及负债状况单位：元 币种：人民币项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明应收票据145,696,993.54 0.09 277,594,437.90 0.19 -47.51 主要系商业承兑汇票结算方式减少所致应收账款48,094,265,256.07 28.11 36,190,973,365.43 24.28 32.89 主要系业务规模增长所致应收款项融资93,884,710.79 0.05 344,867,119.01 0.23 -72.78 主要系期末持有银行承兑汇票减少所致预付款项1,235,917,243.22 0.72 780,327,352.37 0.52 58.38 主要系预付材料款增加所致其他应收款4,585,239,252.90 2.68 3,410,268,046.03 2.29 34.45 主要系单位往来款增加所致其中：应收利息0.00 33,225,924.54 0.02 -100.00 主要系应收客户利息收回所致长期股权投资1,060,678,605.27 0.62 541,916,120.28 0.36 95.73 主要系对外投资增加所致其他权益工具投资245,390,077.77 0.14 146,972,281.11 0.10 66.96 主要系对外投资增加所致2023年年度报告其他非流动金融资产10,000,000.00 0.01 36,000,000.00 0.02 -72.22 主要系永续债信托保障基金减少所致在建工程121,685,023.65 0.07 238,522,371.22 0.16 -48.98 主要系转入固定资产所致使用权资产125,299,104.56 0.07 89,488,489.71 0.06 40.02 主要系租赁资产增加所致应付股利77,430,646.19 0.05 37,523,476.50 0.03 106.35 主要系应付少数股东股利增加所致一年内到期的非流动负债7,033,829,879.65 4.11 5,137,999,965.50 3.45 36.90 主要系一年内到期的长期借款重分类金额增长所致其他流动负债7,507,876,622.97 4.39 5,642,368,768.44 3.79 33.06 主要系待转销项税增加所致应付债券2,000,000,000.00 1.17 600,000,000.00 0.40 233.33 主要系新发行债券增加所致租赁负债92,011,125.06 0.05 65,433,737.30 0.04 40.62 主要系应付租赁款增加所致预计负债247,901,727.03 0.14 170,559,343.29 0.11 45.35 主要系PPP项目更新改造支出影响所致其他非流动负债1,153,388,050.82 0.67 812,002,752.25 0.54 42.04 主要系长期待转销项税增加所致其他权益工具2,500,000,000.00 1.46 4,120,000,000.00 2.76 -39.32 主要系赎回永续债所致永续债2,500,000,000.00 1.46 4,120,000,000.00 2.76 -39.32 主要系赎回永续债所致2.境外资产情况√适用□不适用 (1)资产规模其中：境外资产879,781,812.85（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.51%。

(2)境外资产占比较高的相关说明□适用√不适用 3.截至报告期末主要资产受限情况□适用 √不适用 4.其他说明□适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析√适用 □不适用 本公司主要业务所处行业为建筑业。

2023年年度报告建筑行业经营性信息分析1.报告期内竣工验收的项目情况√适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币细分行业房屋建设基建工程专业工程建筑装饰其他总计项目数（个） 1292034250379 总金额2,134,655.472,912,001.4551,203.4459,689.1505,157,549.51 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币项目地区项目数量（个）总金额境内3765,155,912.84 境外31636.67 其中：总计3795,157,549.51 其他说明□适用 √不适用 2.报告期内在建项目情况√适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币细分行业房屋建设基建工程专业工程建筑装饰其他总计项目数（个） 3304865770880 总金额9,762,215.3313,958,272.11183,093.0521,787.56023,925,368.05 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币项目地区项目数量（个）总金额境内86523,548,552.69 境外15376,815.36 其中：阿尔及利亚7129,549.98 尼日利亚14,264 巴基斯坦6228,978.50 2023年年度报告伊拉克114,022.88 总计88023,925,368.05 其他说明□适用√不适用 3.在建重大项目情况□适用 √不适用 其他说明□适用 √不适用 4.报告期内累计新签项目√适用□不适用 报告期内累计新签项目数量551（个），金额1,510.70亿元人民币。

5.报告期末在手订单情况√适用□不适用 报告期末在手订单总金额12,131,783万元人民币。

其中，已签订合同但尚未开工项目金额2,122,211.59万元人民币，在建项目中未完工部分金额10,009,571.41万元人民币。

其他说明√适用□不适用 在手订单按细分行业分类情况如下：类型房屋建设基建工程专业工程建筑装饰合计在手订单总额4,791,199.277,222,671.84107,119.2510,792.6412,131,783.00 已签订合同尚未开工项目金额683,544.041,425,650.3413,017.2102,122,211.59 在建未完工4,107,655.235,797,021.5094,102.0410,792.6410,009,571.41 6.其他说明√适用 □不适用 （1）公司工程项目的主要业务模式报告期内，公司工程项目的主要业务模式有三种：单一施工模式、融资合同模式和交钥匙工程合同模式（EPC）。

各业务模式在报告期内实现的营业收入与毛利如下：单位：万元业务模式营业收入毛利2023年年度报告单一施工模式5,617,777.75446,378.09 融资合同模式879,947.30197,721.76 交钥匙工程合同模式（EPC） 666,171.9053,740.46 （2）未完工项目情况报告期内不同业务模式未完工项目的数量、金额及主要风险①分业务模式未完工项目情况：单位：亿元币种：人民币单一施工模式融资合同模式交钥匙工程合同模式（EPC）总计项目数（个） 71919142880 未完工项目合同总金额(亿元) 1,843.57153.12395.852,392.54 其中：未完工项目剩余合同总金额(亿元) 697.8790.07213.021,000.96 ②主要风险：单一施工模式风险：业主履约能力风险；工程成本、进度、质量、安全管理风险；资金债权回收风险；技术风险；其它如不可抗拒自然灾害等风险。

融资合同模式风险：主要是地方政府回购风险和国家政策风险。

地方政府财政收入水平影响其偿债能力，从而影响融资合同项目的回购，国家政策的变化对融资合同项目的实施也有较大影响。

交钥匙工程合同模式（EPC模式）风险：设计能力风险；工程成本、进度、质量、安全等综合管理风险；资金债权回收风险；技术风险；其它如不可抗拒自然灾害等风险。

(3）新取得的主要资质报告期内，本公司及所属子公司新取得公路工程施工总承包特级1项，建筑工程施工总承包一级8项，市政工程施工总承包一级2项，监理综合资质1项、房地产开发资质3项、设计资质4项。

(4）公司质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价公司贯彻执行国家法律、法规及行业主管部门和地方政府的相关规定及强制性标准，严格遵守《建设工程质量管理条例》、住房和城乡建设部《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》(建质〔2014〕123号)、《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》(建质〔2014〕124号)、《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）、安徽省住房和城乡建设厅《安徽省建筑市场信用管理暂行办法》(建市〔2019〕89号)、《安徽省建筑企业信用评分内容和评分标准》(建市函〔2018〕76号)、《建设工程施工现场关键岗位人员配备标准和岗位职责》(建市〔2014〕186号)、《安徽省建设工程质量管理办法》等法律法规、规章和地方性标准、规定，确保工程(产品)质量。

本公司建立了公司、分（子）公司、项目部三级质量管理体系，公司、分（子）公司、项目部设立了工程质量管理机构，配备了专职质量管理人员，形成了工程质量的监控体系；公司建立了以《工程项目目标管理办法》为纲领，以《工程项目管理考核办法》为管控手段，严格执行《工程项目管理手册》的“三位一体”工程项目管控体系。

通过与分公司、项目部逐级签订目标责任书的方式对管理目标层层分解落实，并且通过日常检查、专项检查、过程监测、管理提升活动、在建项目业主和监理方评价、标杆创建和示范推广等措施对控制效果进行监控,未发生较大及以上工程质量问题。

上述制度和措施对提高工程质量起到了较好的促进作用，不断提升项目质量管理标准化，促进项目质量管理信息化，实现项目管理质量提升。

公司于1998年通过ISO9002质量体系认证，2001年通过ISO9001：2000转版复评认证，2004年通过质量、环境、职业健康安全整合型体系认证,是全省建设行业中首家通过“三位一体认证”的企业。

现依据标准GB/T 19001—2016、GB/T 50430—2017、GB/T 24001—2016、2023年年度报告GB/T45001—2020建立的质量、环境和职业健康安全整合型管理体系于2023年度监督审核处于健康良性的运行状态另外，精品意识得到增强,品牌建设进一步提升。

认真开展质量创新管理，积极推广应用建筑业十项新技术，进行重大施工技术攻关、“小改小革”和“微创新”等技术质量创新活动，倡导绿色施工，严格施工质量运行监视，使工程质量获得了较大提升。

2023年，创优夺杯活动成效显著，获得“鲁班奖”2项、“詹天佑奖”1项、“国家优质工程奖”5项、“公路交通优质工程奖（李春奖）”3项、“中国安装工程优质奖（中国安装之星）”3项、“市政工程最高质量水平评价奖”3项、“黄山杯”26项等。

品牌工程的创建，进一步提升了企业的行业知名度和核心竞争力，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

报告期内公司无重大工程质量问题。

（5）公司安全生产制度的运行情况安全管理制度完善。

依据《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规建立健全了安全生产责任制管理规定、安全生产委员会议事规则、企业负责人、项目负责人施工现场带班管理办法、安全生产费用提取和使用管理办法、建设工程安全专家库管理办法、专职安全生产管理人员委派办法、安全生产教育培训管理办法、安全技术交底管理办法、安全生产检查管理办法、生产安全事故隐患排查治理管理办法、安全生产重大隐患举报奖励办法、安全生产不良记录“黑名单”管理办法、生产安全事故应急救援管理办法、职业病危害防治管理办法、施工现场卫生防疫管理办法、施工现场临时设施管理办法、施工现场消防安全管理办法、劳动防护用品管理办法、生产安全事故调查和责任追究办法、设备安全管理办法、应急救援管理办法、生产安全事故综合应急预案等制度，并有效落实。

组织机构健全。

公司设立了安全监察局，负责安全生产监督管理工作。

建立并实行全员岗位安全生产责任制，所属基建投资、工程施工、房地产开发、装配式建筑、建材商贸、工程技术服务等业务单位各负其责。

所属子（分）公司均设立了由第一责任人为主任的安全生产委员会（安全生产领导小组），设置了安全生产管理机构；所属项目部均成立了由项目经理为组长的安全生产领导小组，设置了安全科；公司、子（分）公司、项目部均按规定配备了相应数量的专职安全生产管理人员，形成了总部到项目一线的纵向到底、横向到边的安全生产矩阵管理网络体系。

规章制度执行有力。

及时开展年度全员安全教育、上岗前的三级安全教育培训、技术交底、安全生产检查、巡查、隐患排查治理工作；重视安全生产警示教育宣传，定期召开安全生产委员会会议，做到安全教育交底、持证上岗、重大隐患整改等100%闭环管理。

严格生产安全事故责任追究，倒逼安全责任落实。

制定安全管理目标任务分解，逐级签订年度安全生产目标管理责任书，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，严格目标考核和责任追究。

坚持施工现场安全标准化建设，推进“科技铸安”、“科技治安”、“科技兴安”，推广信息化技术、智能装备、焊接、抹灰机器人、在线监控等技术使用，提高安全预警防控能力建设，助推本质安全实现。

2023年创建国家建筑工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目4项、国家级“平安工地”4项、华东地区建筑施工安全生产标准化工地7项、安徽省“红色工地”36项、“绿色工地”44项、“智慧工地”35项、“安心工地”19项、省级安全标准化示范工地88项、省级“平安工地”11项，获得较高社会美誉度。

2023年度生产安全形势平稳向好，未发生较大及以上生产安全事故、交通事故、机械设备事故、中毒和职业病病例。

(五)投资状况分析对外股权投资总体分析√适用□不适用 单位：万元 币种：人民币2023年对外股权投资总额上年同期金额变动金额变动比例(%) 256,600.24182,462.6274,137.6240.63% 2023年年度报告股权投资具体如下：序号被投资公司名称投资金额（万元） 主要业务1安徽建工建设投资集团有限公司116,777.27建筑业 2安徽建工集团建筑机械智能制造有限公司3,107.78制造业 3安徽建工建设安装集团有限公司15,143.06建筑业 4安徽建工建材科技集团有限公司20,000.00制造业 5泾县安建基础设施投资有限公司2,000.00租赁和商务服务业 6嵊泗安建交通投资有限公司489.50项目投融资、建设、运营 7安徽建工集团太湖交通投资有限公司400.00项目投融资、建设、运营 8安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司17,087.21建筑业 9安徽建工江东建设投资有限公司550.00租赁和商务服务业 10安徽建工集团宿州投资有限公司3,670.14项目投融资、建设、运营 11安徽建工集团岳西基础设施投资有限公司2,100.00项目投融资、建设、运营 12安徽建工集团岳西建设投资有限公司5,260.00项目投融资、建设、运营 13安徽建工集团宿州高速公路有限公司17,400.00项目投融资、建设、运营 14安徽建工集团淮北高速公路有限公司12,500.00项目投融资、建设、运营 15安徽建工集团泾县高速公路有限公司18,000.00项目投融资、建设、运营 16安徽建工集团霍邱基础设施投资有限公司4,934.48项目投融资、建设、运营 17安徽建工国际贸易（海南）有限公司200.00批发和零售业 18安徽建工融城建设投资有限公司 102.00项目投融资、建设 19安徽建工皖岳建设投资有限公司 50.00项目投融资、建设、运营 20安徽建工集团设备租赁服务有限公司7,458.80租赁和商务服务业 21安徽建工集团电子商务有限公司5,000.00批发和零售业 22安徽建工集团新时代酒店管理有限公司1,000.00住宿和餐饮业 23安徽建工智能钢构制造集团有限公司2,000.00建筑业 24中能建安建工（定远）建设发展有限公司940.00项目投融资、建设、运营 25安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司100.00项目投融资、建设 26安徽建工集团宿徐建设有限公司230.00项目投融资、建设 27安徽建元城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 100.00项目投融资、建设 合计256,600.24 1.重大的股权投资□适用 √不适用 2.重大的非股权投资□适用 √不适用 3.以公允价值计量的金融资产□适用 √不适用 证券投资情况□适用√不适用 证券投资情况的说明2023年年度报告□适用√不适用 私募基金投资情况□适用√不适用 衍生品投资情况□适用√不适用 4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况□适用√不适用 (六)重大资产和股权出售□适用 √不适用 (七)主要控股参股公司分析√适用 □不适用 单位：万元子公司子公司类型所处行业主要产品和服务注册资本总资产净资产营业收入净利润安徽水利有限控股子公司工程施工工程建设投资252,603.583,550,840.98 1,012,082.28 1,701,303.23 44,531.06 安徽路桥控股子公司工程施工公路、桥梁、市政、隧道171,161.892,274,812.48 426,654.73 1,237,103.93 29,551.90 建工建投控股子公司工程施工基础设施建设、投资201,222.031,511,115.90 373,352.56 1,049,411.18 22,019.34 建工路港控股子公司工程施工公路、桥梁、市政100,515.121,099,546.13 196,371.50 729,532.52 17,373.59 建工三建控股子公司工程施工房屋建筑工程132,000.002,322,276.73 149,542.78 1,737,714.53 6,933.47 建工交航控股子公司工程施工港口与航道工程100,000.001,014,362.00 147,899.55 296,552.54 -2,165.65 超过公司净利润10%的子公司主营业务收入主营业务利润安徽水利有限1,676,080.46 159,087.14 安徽路桥1,205,249.49 123,913.64 建工建投1,041,151.34 87,763.32 (八)公司控制的结构化主体情况√适用 □不适用 2021年度公司设立结构化主体“光信·光祺·开运1号集合资金信托计划”。

本信托计划总规模不超过6亿元，其中华夏银行认购份额5亿元，本公司认购份额1亿元，本公司和华夏银行认购的份额不分优先和劣后。

本公司和华夏银行共同组建信托计划的投资决策委员会，投资决策委员会成员共4人，其中华夏银行委派1人，本公司委派3人，投资决策委员会设主任一人，由本公司委派人员担任。

本公司占有绝对控制权并纳入合并报表。

投资决策委员会决策将信托计划资金以信托贷款方式借给本公司。

2023年年度报告六、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势√适用 □不适用 2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，我国发展面临的环境仍是战略机遇和风险挑战并存。

一方面，经济持续回升向好的基础还不稳固，有效需求不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱，风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。

另一方面，经济发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升、长期向好的基本趋势没有发生变化。

建筑企业必须增强信心和底气，同时做好应对各种风险挑战的充分准备。

建筑市场持续稳定发展。

国家和地方聚焦“两新一重”和短板弱项等投资建设，加快建设交通强国，积极推动重点城市群、都市圈城际铁路、市域市郊铁路和高等级公路建设，加快5G、工业互联网、大数据中心等建设，积极补齐市政工程、农业农村、公共安全、科研设施、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域。

相关建设领域市场需求继续释放，推动建筑业持续稳健发展。

基建投资潜力依然较大。

中央经济工作会议强调，要发挥好政府投资的带动放大效应，完善投融资机制，实施政府和社会资本合作新机制，支持社会资本参与新型基础设施等领域建设。

重大项目仍是各省扩大有效投资的重要抓手，预计在政策加持下，国家骨干水网、超大特大城市城中村改造、“平急两用”基础设施、综合交通运输体系及新能源、生态环保、高标准农田等新兴领域将迎来较快发展期。

新型建筑工业化加速推进。

近年来，在“双碳”政策、市场需求、技术革新等诸多因素共同影响下，建筑业已处于全面高质量发展的重要转型升级阶段。

建筑业与先进制造技术、信息技术、节能技术的融合发展将持续深化，以装配式建筑为代表的新型建筑工业化、智能建造技术快速推进。

根据《“十四五”建筑业发展规划》，到2025年，我国智能建造与新型建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系将基本建立，国内装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上。

工业化、绿色化、智能化已经成为建筑业发展的主线，建筑业现代化水平将稳步提升。

(二)公司发展战略√适用 □不适用 围绕“进一步做强做优做大，创一流业绩，争当中国建筑企业排头兵”目标定位，全面推进深化改革，全面推进创新发展，实施全省、全国、全产业链战略布局和做强做优做大新兴业务板块，优化体制机制、全面整合资源、全力开拓市场、夯实项目管理、防范经营风险，致力打造成全国一流的投建营综合服务商，奋力推进公司转型发展、高质量发展、大发展。

在发展举措上，公司重点开展以下工作：一是大力推进转型发展。

全力攻坚国企改革深化提升行动，加大力度清理整顿低效分子公司，优化机构设置，落实定岗定编，优化考核分配机制。

以应用创效为目标，加快科研成果转化，提高施工技术和管理水平，拓展新领域新业务，加快形成新质生产力。

直面当前行业发展形势，未雨绸缪，加快优化业务结构，提升转型发展类业务和投资业务占比，逐步降低施工业务比重。

二是全力拓展市场空间。

深入推进全省、全国、全产业链战略布局，巩固拓展安徽省内市场，在公司“大本营”市场下最大功夫、争取最好结果。

树立“一盘棋”思想，深度参与我省建设，加强重大项目、标志性工程跟踪和经营攻关，努力扩大省内市场份额。

大力开拓省外市场，依托五个省外区域中心深耕属地市场，力求点上突破、以点带面，带动公司产业链业务谋篇布局、开花结果。

加强全产业链布局，新业务板块要加快推进省内重点区域布局，拓展全国市场，实现更大突破。

三是持续夯实基础管理。

严格项目经理选拔聘任，加强项目成本管理，强化物资招采、验收、结算全流程管控，向项目精细化管理要效益。

加强应收账款回收，保证资金流动性，千方百计降低融资成本。

严格考核督查，聚焦“企业发展增量”，以业绩论英雄、以考核结果定薪酬，推动企业完成十四五规划目标。

四是健全公司价值管理。

切实践行以投资者为本的理念，依法充分运用好提升投资价值“工具箱”，建立提升投资价值的长2023年年度报告效机制。

着力开展价值创造，增厚公司业绩，提升投资者回报能力和水平，讲好建工故事，及时回应投资者关切，促进内在价值与市场价值共同成长。

(三)经营计划√适用 □不适用 2024年，公司将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整准确全面贯彻新发展理念，围绕增强核心功能，提升核心竞争力，抓改革、拓市场、强管理、增效益、防风险、育人才，着力实现质的有效提升和量的合理增长。

2024年公司计划实现营业收入975亿元，同比增长约6.86%；实现利润总额28亿元，同比增长约6.47%。

围绕年度目标任务，公司将着力做好以下工作：1.拓展经营范围，抢占增量市场。

强化“一盘棋”，统筹公司资源，强化总部统筹协调、监管服务能力，深入推进全省、全国、全产业链战略布局。

聚焦新市场，积极参与省内重大项目、标志性工程跟踪和经营攻关，深度参与我省“一圈五区”建设。

省外区域中心要立足属地，统筹协调经营资源，带动全产业链业务谋篇布局、开花结果。

坚守经营底线，明确各业态、各类型项目承接实施标准，规避市场源头风险，坚持“走正道、办正事”，依法合规开展经营工作。

2.聚焦关键领域，加快转型步伐。

聚焦新兴产业，紧跟政策风口，发展和主业相关度高的高速公路、城镇化建设、村镇改造、光伏建筑、产业园区运营等业务，在保持总量增长基础上，加快提升非施工业务比重。

聚焦产业链布局，建筑施工类业务向“专精特强”方向发展，投资类业务重点紧盯有固定收益来源、稳定现金流的项目，转型发展类业务要做大市场增量，实现内部协同和外部开拓“两手抓、两手硬”。

3.全面深化改革，提升发展效能。

扎实开展新一轮国企改革深化提升行动，加快推进重点领域和关键环节深化改革，确保取得实际成效。

所属企业全面推行定岗定编定员，确保2024年底前全面完成精简机构和人员任务。

加大对低效无效、业务重合的分（子）公司清理整合力度，严控分（子）公司数量。

完善全员考核机制，进一步规范工资总额管理，完善全员考核及薪酬分配制度，突出重实干重实绩导向，按业绩贡献决定薪酬分配。

4.改进管理方式，提升运营效率。

探索管理架构优化，着力推进共享架构或专业化经营，进一步理清各部门各公司各指挥部职权和管理边界，实现自主管理、各负其责、协调运转。

推动科研成果转化，聚焦科技创新发展需求，加快建设高能级创新平台和高水平科技人才队伍，做好产学研用融合，积极推进研发成果转化。

全面开展核心业务管理系统信息化建设，为办公、分析、决策、监管提供支撑，加快数字化转型升级步伐。

5.狠抓生产管理，确保提质增效。

强化项目管理制度落实，常态化监督制度执行。

严格成本费用管控，提高标前成本测算的准确度，强化物资全过程管控，健全过程核算预警、分析、应对机制，促进项目实现成本、利润目标。

加强质量管理标准化建设，强化施工组织设计编制和管理，推进重点工程项目创优，严格质量责任事故报告和调查。

开展安全生产治本攻坚三年行动，提高“科技强安”能力，严格执行责任事故追究制度。

严格工程结算决算，加强工程变更管控，确保项目成果真实性，压紧压实分子公司责任，加快应决算未决算项目清理工作。

强化项目经理队伍建设，推行“项目+人才”培养模式，严格项目经理选拔任用，建立项目经理评价分级数据库，坚持奖罚并用。

推深做实重点项目分级管理，常态化开展包保督导，争取项目早建设、早运营、早收益，提高合同产值转化率。

6.强化风险管控，构建平安环境。

聚焦资金回收，把“三清”工作放在更加突出位置，每月调度督查重大债权清收和库存去化。

增强融资能力，科学应用各类融资工作，继续将扩大权益融资作为工作重点，千方百计降低融资成本。

强化投资研判分析，提升投资业务全过程管控水平，以资金回收可控为底线，全面提升投资业务质量。

严控安全生产，按时调度检查，严守规程，顶格处罚，确保质量、安全、环保等逐年向好。

严守红线意识、底线意识，确保各项业务合法合规。

2023年年度报告(四)可能面对的风险√适用 □不适用 1.宏观经济风险。

公司所从事的基础设施建设与投资、房屋建筑工程、房地产开发经营等主营业务，与宏观经济的运行发展密切相关，受国家经济增长、固定资产投资、建筑行业竞争、城镇化建设等多方面外部因素的综合影响较大。

若宏观经济出现周期波动，可能对公司业务发展带来不确定影响。

2.政策调控风险。

建筑业及上下游产业在市场需求和成本方面存在诸多政策引发的不确定性，宏观产业政策、财政政策、货币政策、环保政策，以及地方财政预算、市政建设规划等均会对公司的主营业务产生影响。

若公司未来不能积极适应调控政策的变化，并制定合理的经营策略，则有可能对经营业绩造成不利影响。

3.不可抗力风险。

公司建筑施工主业涉及地域广泛、作业人员众多，投资建设受自然环境及不可抗力影响较大。

暴雨、洪水、地震、台风、火灾等各类自然灾害以及突发性公共卫生事件均可能会对作业人员和财产造成损害，影响公司正常生产经营或增加运营成本。

4.投资融资风险。

公司投资主要集中在基建投资和房地产领域，具有投资规模大、建设周期长、涉及领域广、复杂程度高、工期和质量要求严、政策与市场变化明显等特点。

随着公司经营规模的扩大和基础设施投资项目、运营项目的增加，公司的资本支出增加较快，企业融资面临的压力相应提升。

在政策调控变化、市场竞争加剧等因素影响下，实施和运营上述投资项目，可能会影响预期效益和战略目标实现。

5.财务资金风险。

建筑业务规模大，资金占用高，随着公司业务规模持续扩张，经营性现金流管理难度提升。

一方面，基建投资业务前期投资数额大，业主结算不及时，现金流回流较慢；另一方面，民企清欠、农民工工资等下游刚性偿付压力较大。

近年来，公司业务规模逐年提升，资金支付压力相应增加，需要防范现金流动性风险。

6.环保安全质量风险。

工程项目作业人数多、作业面广、环境复杂，与周边环境交互影响，环保监管要求更趋严格，环保控制措施对公司业务运营的影响日趋显现。

工程施工主要在露天和高空进行，面临设备失灵、土方塌陷、工业意外、火灾和爆炸等安全风险，此外，由于技术和操作原因，也可能导致人身伤害、业务中断、财产损失的出现。

政府主管部门对质量监管日趋严格，对质量问题的处罚愈加严厉，一旦发生工程质量事故，将对项目进度、成本等产生不利影响。

应对措施：一是健全完善全面风险管理和内控体系建设。

将风险管理作为经营能力建设的一项重要内容，完善风险管理的机构、制度、流程及人才队伍建设，分类防控资金、投资、经营、安全生产等各类风险，落实各级风险管理责任，增强抵御风险能力。

二是全面加强重大项目风控管理。

加强对国家及地方政府经济政策的分析研究，坚持战略引领和问题导向，不断完善可行性研究工作标准；严格执行项目论证和决策流程，做好投资成本控制，强化项目全过程风险管控；针对不同项目具体风险特点，制定风险防控预案，保证风险整体可控。

三是持续优化资金管理。

坚持规范稳健运营，积极拓展渠道，优化融资结构，强化资金集中管理，合理控制债务规模，优化财务结构，防范出现流动性风险和债务违约风险，确保企业安全健康发展。

四是落实安全风险管控。

筑牢安全文化理念，夯实安全生产责任制，加快安全科技成果转化，积极推进“机械化换人、自动化减人”，严格执行安全生产制度，实现隐患排查、整改、治理有效贯通，为企业发展保驾护航。

(五)其他□适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用 2023年年度报告第四节公司治理一、公司治理相关情况说明√适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，积极规范公司运作，努力降低风险，同时加强信息披露，做好投资者关系管理工作，确保法人治理结构的有效运行。

报告期内，公司治理的实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。

具体情况如下：（1）关于股东与股东大会公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利；公司严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会，并由律师出席见证；认真对待股东来访、咨询，切实保障股东的知情权和参与权。

（2）控股股东与上市公司控股股东行为规范，依法通过股东大会行使股东权利，未超越股东大会直接干预公司决策和经营；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面已完全分开；公司董事会、监事会和经营层独立运作；公司高级管理人员均在本公司领取报酬。

（3）关于董事与董事会公司严格按照《公司章程》规定选聘董事，董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司聘任了3名独立董事，独立董事人数不低于董事会成员总数1/3，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求；董事会按照《董事会议事规则》开展工作，各位董事以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，积极熟悉相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，正确行使权利，确保董事会的高效运作和科学决策。

（4）关于监事与监事会公司监事会人数和人员构成符合法律和法规的要求；公司监事按照法律法规和《监事会议事规则》积极开展工作，能够本着股东利益，认真负责审议各事项，对公司董事、总经理及其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督，对公司财务状况进行检查监督，对相关重大事项发表了意见。

（5）关于绩效评价与激励约束机制公司制定了对高管人员的绩效评价和激励约束机制，成立了董事会薪酬与考核委员会，负责制订、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案；高管人员聘任程序公开、透明，符合法律法规的规定和公司利益的要求。

（6）关于利益相关者公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康发展。

（7）关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露、接待股东来访与咨询，加强与股东的交流；按照《信息披露事务管理制度》规范公司信息披露行为，履行信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。

公司能够做到真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。

（8）关于内幕信息知情人登记管理和保密工作报告期内，公司严格按照上交所和本公司相关制度做好内幕信息知情人登记管理工作，在定期报告和筹划重大事项过程中严格做好知情人登记管理，要求所有内幕信息知情人签署保密协2023年年度报告议，并建立内幕信息知情人档案，报告期内，公司未发生因重大内幕信息泄露导致公司股票价格发生异常波动，较好地维护了上市公司和股东的权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用√不适用 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划√适用 □不适用 因国资产权调整，公司控股股东建工控股承接的安徽建工集团有限公司剥离资产中存在部分企业与本公司经营相同或相近的业务，与本公司存在同业竞争。

建工控股承诺在本次吸收合并安徽建工集团完成后3年内将对承接的安徽建工集团剥离资产中与吸收合并后的上市公司存在同业竞争的资产将通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销、注入上市公司等方式进行处置。

公司已通过如下措施解决同业竞争问题：（1）建工控股将安徽一建、安徽二建委托本公司进行管理，以避免同业竞争；（2）安徽省施工机械租赁公司、安徽省机械施工公司完成注销；（3）安徽省装饰工程公司、安徽建工路桥工程有限公司已停止经营；（4）安徽三建集团公司已变更经营范围，不再从事工程施工业务。

通过以上分类处置，建工控股已履行了上述承诺。

三、股东大会情况简介会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期会议决议2023年第一次临时股东大会2023年1月3日2023年1月4日审议批准了《关于补选董事的议案》 2022年年度股东大会2023年4月27日2023年4月28日审议批准了《2022年年度报告》全文及摘要、《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度公司财务决算和2023年度财务预算报告》《2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》《2022年度独立董事述职报告》《关于2023年度投资计划额度的议案》《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》《关于2023年度综合授信额度的议案》《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》《关于2023年度为部分控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》《关于预计2023年度日常关联交易的议案》《关于续聘2023年度财务报告及内控审计机构的议案》。

2023年第二次临时股东大会2023年5月16日2023年5月17日审议批准了《关于设立安庆安建建设发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。

2023年第三次临时股东大会2023年6月30日2023年7月1日审议批准了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

2023年第四次临时股东大会2023年10月242023年10月25 审议批准了《关于参与安庆宜秀区产业升级及公共设施补短板等项目投标暨关联交易的议案》2023年年度报告日《关于缩减肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资规模暨关联交易的议案》。

2023年第五次临时股东大会2023年12月22日2023年12月23 审议批准了《关于符合公开发行公司债券条件的议案》《关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案》《关于公开发行公司债券的议案》《关于公开发行可续期公司债券的议案》《关于提请公司股东大会授权办理本次公开发行公司债券的议案》《关于提请公司股东大会授权办理本次公开发行可续期公司债券的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于新增2023年度被担保主体及调剂担保额度的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用√不适用 股东大会情况说明□适用√不适用 2023年年度报告四、董事、监事和高级管理人员的情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用□不适用 单位：股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） 是否在公司关联方获取报酬杨善斌董事长男552023-1-32024-9-22000 0是王淑德董事男552021-9-222024-9-22000 0是杨广亮董事男602021-9-222024-9-22334,978334,9780 0是李有贵副董事长、总经理男532021-9-222024-9-22146,789146,7890 101.45否鲁炜独立董事男672018-8-302024-9-22000 10.00否盛明泉独立董事男612021-9-222024-9-22000 10.00否汪金兰独立董事女572021-9-222024-9-22000 10.00否龚志酬监事会主席男572021-9-222024-9-22146,789146,7890 111.61否贺磊监事男452021-9-222024-9-22000 0是陈仁忠监事男552018-8-302024-9-22000 0是徐文联职工代表监事男542021-9-222024-9-22146,789146,7890 111.61否陈小群职工代表监事女462021-9-222024-9-22000 68.65否吴红星副总经理男492021-9-222024-9-22000 111.67否徐亮董事会秘书、财务总监男522018-8-302024-9-22000 119.66否邢应梅副总经理女502021-9-222024-9-22000 100.01否张键副总经理男492021-9-222024-9-2289890 117.35否朱忠明副总经理男482021-9-222024-9-22000 89.35否2023年年度报告张冲副总经理男452023-4-272024-9-221,7431,7430 96.07 黄代副总经理、董事会秘书（离任） 男422018-8-302023-4-7000 80.84否刘家静副董事长（离任） 男602021-9-222024-2-7247,775247,7750 0是合计/ / / / / 1,024,9521,024,952 / 1,138.27 / 注：董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的报酬统计口径为自2023年1月1日至2023年12月31日从公司领取报酬总额，包含归属于2021、2022年但于2023年发放的报酬。

姓名主要工作经历杨善斌大学学历，工商管理硕士。

历任马鞍山市农经委水利设计室技术员，马鞍山市建设监理公司工程师、副经理、经理，马鞍山市建设委员会城建科副科长、建筑业管理科科长，当涂县博望镇党委副书记、镇长，当涂县工业园区管委会主任，当涂县委常委、县工业园区管委会主任，当涂县委常委、副县长、县工业园区管委会主任，当涂县委常委、副县长，当涂县委副书记、代县长、县长，当涂县委书记，马鞍山市政府副市长，马鞍山市委常委、政法委书记。

现任本公司董事长、党委书记，安徽建工集团控股有限公司党委书记、董事长。

王淑德研究生学历，工程硕士，正高级会计师。

曾任徐州矿务集团公司旗山煤矿财务科会计、多种经营处主管会计、财务科副科长、经营管理部副部长、财务科科长、运销公司副经理、党支部书记、副总经济师，徐州矿务集团公司三河尖煤矿副矿长、义安煤矿副矿长，安徽省高速公路总公司总会计师，安徽省高速公路控股集团有限公司总会计师，安徽省交通控股集团有限公司党委委员、总会计师。

现任本公司董事，安徽建工集团控股有限公司党委委员、总会计师。

杨广亮大学学历，正高级工程师。

曾任安徽省水利建筑工程总公司施工员、股长、副主任、主任、常务副总经理、党委委员；安徽水利开发股份有限公司总经理、副董事长；安徽建工集团公司党委委员、董事、副总经理。

现任本公司董事，安徽建工集团控股有限公司党委委员、董事、副总经理。

李有贵大学学历，正高级会计师，正高级经济师，注册会计师，一级建造师，注册资产评估师，安徽省会计领军人才，安徽省538英才工程领军人才。

曾任安徽省疏浚公司会计、项目副经理、项目经理、工程处副主任、主任、党支部书记，安徽恒通交通工程有限公司财务经理，安徽省路桥集团工程有限公司财务审计部部长，安徽建工集团公司资产运营部主任、监事会办事处主任、上市办主任、财务资产部主任、投资运营部主任、副总经理、副总会计师。

现任本公司党委副书记、法定代表人、副董事长、总经理。

鲁炜中国科学技术大学工学硕士、管理科学与工程博士。

曾赴美国宾州大学沃顿商学院、加拿大国际基金会/多伦多大学、澳大利亚悉尼2023年年度报告大学商学院及菲律宾IIRR学院进修。

曾在中国科学技术大学管理学院统计金融系任教，历任中国科学技术大学管理学院院长助理、香港Epro科技公司独立董事、金信基金有限公司独立董事、荃银高科股份公司独立董事。

现于中国科技大学管理学院任教（退休返聘），任法国Skema商学院（苏州校区）External教授、国元证券股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

盛明泉天津财经大学会计学博士，南开大学工商管理博士后。

曾任安徽财经大学科研处处长、会计学院院长。

现任安徽财经大学笑学术委员会副主任委员、教授、博士生导师（兼）、中国商业会计学会常务理事、安徽安凯汽车股份有限公司独立董事、凯盛科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

汪金兰武汉大学法学博士。

现任安徽大学法学院教授、博士生导师、中国国际私法学会常务理事、安徽省法学会国际法学会副会长、中国贸促会调解中心调解员、合肥仲裁委仲裁员、东华工程科技股份有限公司非独立董事、本公司独立董事。

龚志酬大学学历，高级政工师。

曾任安徽省白湖劳改工作局管教干事，安徽省建筑机械厂保卫科干事、副科长、保卫处处长、人武部部长、办公室主任，安徽建工集团有限公司信访办、保卫部主办、主管、副主任、主任、纪委副书记、纪检监察室主任，本公司纪检监察室主任。

现任本公司党委委员、监事会主席。

贺磊大学学历，高级工程师。

曾任凤台县治淮工程指挥部技术员，凤台县水利局工程股副股长，凤台县永幸河灌区管理总站副站长，凤台县永幸河灌区管理处副主任。

现任本公司监事、凤台县水利投资有限责任公司总经理、凤台县永幸河灌区管理中心主任、凤台县永幸河灌区管理处主任兼党总支书记。

陈仁忠本科学历。

曾任金寨县青山水电站班长、股长、副站长兼工会主席，金寨县丰坪水电站站长，金寨水电开发有限责任公司副经理兼任机关支部书记。

现任本公司监事、金寨水电开发有限责任公司经理兼任总支部书记。

徐文联大学学历，高级政工师，二级人力资源管理师。

曾任安徽省第一建筑工程公司政工干事、宣传干事、团委副书记、团委书记、政治处主任、办公室主任，安徽建工集团公司企业发展部主管、董事会秘书、董事会秘书处主任、党委工作部主任，安徽建工工程公司党委书记、副总经理，安徽建工集团控股有限公司党委工作部部长、机关党委书记、机关工会主席，本公司党委工作部部长。

现任本公司党委副书记、职工代表监事，安徽建工集团控股有限公司职工代表监事。

陈小群中国国籍，1977年出生，大学学历，高级工程师，经济师，注册造价工程师。

曾任安徽省水利建筑工程总公司核算员、科员、核算科科长、企管部副部长、工程管理公司计划处主任、纪察审计部副部长、审计室主任，安徽水利开发股份有限公司审计部部长、内控审计部部长，安徽建工地产有限公司党委委员、纪委书记。

现任本公司审计部部长、职工代表监事。

吴红星博士研究生学历，工学博士，正高级工程师，博士生导师，享受国务院特殊津贴。

曾任安徽省徽商集团有限公司信息部副部长、部长、副总信息师，安徽建工集团公司副总工程师兼信息管理部主任，安徽建工集团控股有限公司副总工程师兼信息管理部部长，本公司信息管理部部长。

现任本公司副总经理。

徐亮研究生学历，高级会计师，注册税务师。

曾任安徽三建工程有限公司会计、分公司财务科长、财务公司副经理、审计部副主任、主任、副总会计师，安徽省路桥集团有限责任公司财务总监，安徽省公路桥梁工程有限公司财务总监。

现任本公司党委委员、财务总监、董事会秘书。

邢应梅大学学历，高级政工师。

曾任安徽三建幼儿园幼儿教师、子弟学校教师，安徽建工集团工会业务主办、主管、团委副书记、团委书记、机关党委副书记、党委工作部副主任、党委秘书，安徽建工集团有限公司海外工程分公司党委书记、副总经理，工程建设分公司2023年年度报告党委书记、副总经理。

现任本公司副总经理、工会副主席、工会（信访办）主任。

张键大学学历，工商管理硕士，正高级工程师。

曾任安徽省水利建筑工程总公司技术员、总经济师，安徽水利开发股份有限公司直属项目部副经理、租赁分公司经理、经贸分公司经理、路面工程公司董事长、设备器材部副部长、部长、总经理助理、监事、副总经理，安徽建工建筑材料有限公司党委副书记、执行董事、总经理、党委书记、董事长。

现任本公司副总经理，安徽水利开发有限公司党委书记、董事长。

朱忠明大学学历，正高级工程师，一级建造师。

曾任安徽省路港工程公司技术员、项目经理、直属分公司副经理、总经理助理、副总经理、党委委员、总经理、董事，安徽建工集团投资管理公司党总支副书记、党委副书记、总经理。

现任本公司副总经理，安徽建工第二建设集团有限公司党委书记、董事长。

张冲研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师、高级经济师、一级建造师、国有企业一级法律顾问。

曾任安徽省水利建筑工程总公司施工员、项目副经理、项目经理、团委副书记、分公司副经理、子公司副总经理等，安徽建工集团国内工程公司（现为总承包公司）总经理助理、副总经理、党委副书记、党委书记、总经理。

现任本公司副总经理,安徽建工现代商贸物流集团有限公司党委书记、董事长。

其它情况说明□适用√不适用 2023年年度报告(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况1.在股东单位任职情况√适用□不适用 任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期杨善斌安徽建工集团控股有限公司党委书记、董事长2022年11月 刘家静安徽建工集团控股有限公司党委副书记、总经理2018年1月 2024年2月王淑德安徽建工集团控股有限公司党委委员、总会计师2022年4月 杨广亮安徽建工集团控股有限公司党委委员、董事、副总经理2018年1月 贺磊凤台县永幸河灌区管理中心主任2020年10月 陈仁忠金寨水电开发有限责任公司总经理2018年12月 在股东单位任职情况的说明无2.在其他单位任职情况√适用□不适用 任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期鲁炜中国科技大学管理学院任教2019年9月 法国Skema商学院External教授2019年12月 国元证券股份有限公司独立董事2021年10月 盛明泉安徽财经大学会计学院教授2020年1月 安徽安凯汽车股份有限公司独立董事2020年8月 凯盛科技股份有限公司独立董事2021年4月 汪金兰安徽大学法学院教授2003年10月 东华工程科技股份有限公司非独立董事2020年11月 朱忠明安徽建工第二建设集团有限公司党委书记、董事长2024年2月在其他单位任职情况的说明无(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况√适用□不适用 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序由董事会薪酬与考核委员会提出高级管理人员薪酬与考核办法，经董事会审议通过后，由股东大会审议批准。

董事在董事会讨论本人薪酬是2023年年度报告事项时是否回避薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况根据公司薪酬管理政策，结合公司年度主要经营目标、重点工作完成情况及公司实际，对董事、监事、高管人员进行考核兑现。

部分董事及外部监事不在本公司领取薪酬。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据根据经股东大会审议批准的高级管理人员薪酬与考核方案确定。

独立董事薪酬根据股东大会审议批准的金额确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况详见本章节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”部分。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计报告期内，公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬1,138.27万元。

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用□不适用 姓名担任的职务变动情形变动原因杨善斌董事长选举原董事长到龄退休，控股股东提名刘家静副董事长离任到龄退休张冲副总经理聘任 黄代副总经理、董事会秘书离任组织调动徐亮财务总监、董事会秘书聘任原董事会秘书离任，由财务总监兼任董事会秘书(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明□适用√不适用 (六)其他□适用 √不适用 五、报告期内召开的董事会有关情况会议届次召开日期会议决议第八届董事会第二十五次会议2023年1月3日审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于补选董事会专门委员会成员的议案》。

第八届董事会第二十六次会议2023年2月3日审议通过了《关于投资设立安徽建工集团祁门建设投资有限公司的议案》《关于投资设立安徽建工融城建设投资有限公司的议案》。

第八届董事会第二十七次会议2023年3月28日审议通过了《2022年度报告》全文及摘要《2022年度董事会工作报告》《2022年度总经理工作报告》《2022年度公司财务决算及2023年度财务预算报告》《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《2022年度内部控制评价报告》《2022年度社会责任暨环境）社会及公司治理（ESG）报告》《关于2022年度募集资金存放2023年年度报告与使用情况的专项报告》《2022年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会2022年履职情况暨会计师事务所2022年度审计工作的总结报告》《关于2023年度投资计划额度的议案》《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》《关于2023年度综合授信额度的议案》《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》《关于2023年度为部分控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》《关于预计2023年度日常关联交易的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于续聘2023年度财务报告及内控审计机构的议案》《关于进行永续债权融资的议案》《关于投资设立安徽建工江南水利开发建设有限公司的议案》《关于投资设立安徽建工集团淮北基础设施建设有限公司的议案》《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》。

第八届董事会第二十八次会议2023年3月31日审议通过了《关于投资设立安徽省建筑工程质量第二监督检测站科技有限公司的议案》。

第八届董事会第二十九次会议2023年4月27日审议通过了《安徽建工2023年第一季度报告》《关于聘任副总经理的议案》《关于修订<董事长工作细则>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于修订<董事会向经理层授权管理办法>的议案》《关于对所属检测企业实施重组整合的议案》《关于设立安庆安建建设发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》《关于安徽省交通航务工程有限公司债转股相关协议签署补充协议暨关联交易的议案》《关于投资设立安徽建工明光建设投资有限公司的议案》《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

第八届董事会第三十次会议2023年6月12日审议通过了《关于选举副董事长的议案》《关于续签<托管经营合同>暨关联交易的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

第八届董事会第三十一次会议2023年6月30日审议通过了《关于对安徽建工建设投资集团有限公司增资及实施市场化债转股的议案》《关于对安徽水利开发有限公司增资实施市场化债转股的议案》。

第八届董事会第三十二次会议2023年8月16日审议通过了《关于参与安庆宜秀区产业升级及公共设施补短板等项目投标暨关联交易的议案》《关于缩减肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资规模暨关联交易的议案》。

第八届董事会第三十三次会议2023年8月29日审议通过了《2023年半年度报告》全文及摘要、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于投资参股项目公司投资建设宣泾高速公路项目（二期）暨关联交易的议案》。

第八届董事会第三十四次会议2023年9月22日审议通过了《关于实施建筑工业化业务整合并设立安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司的议案》《关于设立安徽建工蜀山产业投资发展有限公司并投资建设蜀山产业园项目的议案》《关于申请可续期信托贷款的议案》《关于安徽水利开发有限公司债转股相关协议签署补充协议的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》。

第八届董事会第三十五次会议2023年10月8日审议通过了《关于设立安徽长城高新产业发展有限公司并投资建设蜀山产业园项目的议案》《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

第八届董事会第三十六次会议2023年10月24日审议通过了《2023年第三季度报告》《关于投资建设科研试验基地项目的议案》《关于新增2023年度被担保主体及调剂担保额度的议案》。

第八届董事会第三十七次会议2023年11月6日审议通过了《关于调整公司职能部门设置的议案》《关于设立安徽建工集团高新技术研究院（创新发展研究院）的议案》。

第八届董事会第三十八次会议2023年12月5日审议通过了《关于符合公开发行公司债券条件的议案》《关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案》《关于公开发行公司债券的议案》《关于公开发行可续期公司债券的议案》《关于提请公司股东大会授权办理本次公开发行公司债券的议案》《关于提请公司股东大会授权办理本次公开发行可续期公司债券的议案》《关于调2023年年度报告整公司独立董事津贴的议案》《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

第八届董事会第三十九次会议2023年12月22日审议通过了《关于安徽建工三建集团有限公司债转股到期退出暨新引入投资人的议案》《关于安徽省公路桥梁工程有限公司开展第二次债转股的议案》《关于设立安庆宜建建设发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。

六、董事履行职责情况(一)董事参加董事会和股东大会的情况董事姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数杨善斌否1515300否6 刘家静否1515500否6 王淑德否1515300否6 杨广亮否1515700否4 李有贵否1515300否6 鲁炜是1515700否5 盛明泉是1515500否6 汪金兰是1515500否6 连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用√不适用 年内召开董事会会议次数15 其中：现场会议次数2 通讯方式召开会议次数3 现场结合通讯方式召开会议次数10 (二)董事对公司有关事项提出异议的情况□适用√不适用 (三)其他□适用 √不适用 七、董事会下设专门委员会情况√适用□不适用 (一)董事会下设专门委员会成员情况专门委员会类别成员姓名审计委员会盛明泉、杨广亮、汪金兰提名委员会汪金兰、杨善斌、鲁炜薪酬与考核委员会鲁炜、盛明泉战略委员会杨善斌、李有贵2023年年度报告(二)报告期内审计委员会委员会召开6次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况2023-03-15审计委员会2023年第一次会议审议通过了《关于2022年报审计工作进展情况暨年报初步结果的报告》《2022年度审计工作总结及2023年度审计工作计划》。

2023-03-27审计委员会2023年第二次会议审议通过了《关于公司2022年度财务报告审计结果的报告》《关于内部控制审计报告》《关于2022年度内部控制评价报告》《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》《关于2023年度为部分控股子公司提供担保额度暨关联交易的报告》《关于预计2023年度日常关联交易的报告》《关于计提资产减值准备的报告》《关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《董事会审计委员会2022年度履职情况暨会计师事务所2022年度审计工作的总结报告》。

2023-04-27审计委员会2023年第三次会议审议通过了《关于公司<2023年第一季度报告>全文及摘要的议案》。

2023-08-29审计委员会2023年第四次会议审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》。

2023-10-24审计委员会2023年第五次会议审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>全文及摘要的议案》《新增2023年度被担保主体及调剂担保额度的议案》。

2023-11-30审计委员会2023年第六次会议审议通过了《安徽建工2023年年报审计工作计划》。

(三)报告期内提名委员会委员会召开2次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况2023-04-27提名委员会2023年第一次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意将聘请张冲先生担任公司副总经理的事项提请董事会审议。

2023-09-20提名委员会2023年第二会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意将聘请徐亮先生担任公司董事会秘书的事项提请董事会审议。

(四)报告期内薪酬与考核委员会委员会召开2次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况2023-03-27 薪酬与考核委员会2023年第一次会议审议通过了《关于安徽建工董监高人员2022年度薪酬披露事项的报告》。

2023-11-30薪酬与考核委员会2023年第二次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

2023年年度报告(五)存在异议事项的具体情况□适用 √不适用 八、监事会发现公司存在风险的说明□适用√不适用 监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况(一)员工情况母公司在职员工的数量1,423 主要子公司在职员工的数量16,779 在职员工的数量合计18,202 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数3,426 专业构成专业构成类别专业构成人数工程管理与技术人员9,642 管理人员3,790 财务人员1,470 行政人员1,288 销售人员509 其他人员1503 合计18,202 教育程度教育程度类别数量（人） 大学本科及以上13,063 大学专科3,380 中专669 中专以下1,090 合计18,202 (二)薪酬政策√适用 □不适用 根据岗位性质和工作形式不同，公司薪酬分配形式主要有年薪制、岗位绩效工资制、提成（计件）制、协议工资制四种形式，其中以岗位绩效工资制为主。

企业工资水平根据生产经营状况能增能减，职工收入根据岗位责任和贡献大小能增能减。

薪酬分配基本原则：定岗定薪、薪随岗变；注重绩效、兼顾平衡；预算管理、总额控制；薪酬收入与公司整体效益及个人绩效挂钩的原则。

(三)培训计划√适用 □不适用 公司在每年年初制定全年的职工培训计划，培训方式采用内部培训和外部培训相结合的方式。

培训一般分为新职工入职培训、工程技术、财务金融、企业管理、投资、经营、法务、党务、安全教育等培训。

2023年，公司举办各类培训437项，培训52,806人次。

(四)劳务外包情况√适用□不适用 2023年年度报告劳务外包的工时总数25,055万工时劳务外包支付的报酬总额740,207万元十、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用 □不适用 1、利润分配政策的制定情况2012年，公司按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，修订《公司章程》中有关利润分配的条款，在《公司章程》中明确了公司利润分配尤其是现金分红事项的决策和分配政策调整程序及机制，明确了利润分配形式、利润分配间隔尤其是现金分红间隔、现金分红条件和比例等事项，明确了在制定利润分配政策时充分发挥独立董事作用和听取中小股东意见方面所采取的措施。

2014年，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的相关规定，公司再次修订《公司章程》中关于利润分配政策的条款，进一步明确利润分配的方式、不同发展阶段的分配比例、独立董事在制定利润分配政策中的职权等事项。

本次章程修订经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，并经公司2014年第三次临时股东大会审议批准，公司独立董事对本次利润分配政策调整事项发表了独立意见，公司为中小股东参与本次股东大会提供了网络投票，充分保护了中小投资者的合法权益，《公司章程》有明确的利润分配标准和分配比例，本次利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

报告期内，公司未对《公司章程》内涉及分红的相关条款进行修订。

本公司具体利润分配政策详见《公司章程》第一百八十三条。

2、利润分配政策的执行情况根据公司2022年年度股东大会批准的2022年度利润分配方案，本公司以截至2023年6月16日的总股本1,716,533,938股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），每股派送红股0股，共计派发现金红利42,913.35万元。

上述方案已于2023年6月实施完毕。

2021-2023年，公司连续三年进行现金分红。

2020-2022年公司共实现归属于上市公司股东的净利润329,158.83万元，三年内共向股东分配现金股利120,365.56万元，占最近三年累计可分配利润的36.57%，符合公司章程中现金分红政策的规定。

2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金2.6元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股；资本公积金转增股本方案为不转增。

截至2023年12月31日，公司总股本为1,716,533,938股，以此为基数计算共计分配利润44,629.88万元。

(二)现金分红政策的专项说明√适用□不适用 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求√是□否 分红标准和比例是否明确和清晰√是□否 相关的决策程序和机制是否完备√是□否 2023年年度报告独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用√是□否 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护√是□否 (三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用√不适用 (四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案√适用□不适用 单位:万元 币种:人民币每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 2.6 每10股转增数（股） 0 现金分红金额（含税） 44,629.88 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润155,346.87 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） 28.73 以现金方式回购股份计入现金分红的金额0 合计分红金额（含税） 44,629.88 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） 28.73 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用√不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用√不适用 其他说明□适用 √不适用 员工持股计划情况□适用 √不适用 其他激励措施□适用√不适用 (三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用 2023年年度报告(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况□适用 √不适用 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况√适用□不适用 为适应业务发展需要，提高经营管理水平，进一步完善公司内部控制体系，本公司于2021年完成了《内部控制管理手册》修订工作。

本次内部控制管理手册修订，从公司实际业务出发，严格遵守《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求，修订内容涵盖公司重要业务流程。

公司按规定在上海证券交易所网站（）披露《2023年度内部控制评价报告》。

公司日常严格执行内控制度和内控手册的管理要求。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用√不适用 十三、报告期内对子公司的管理控制情况√适用□不适用 公司通过建章立制、监督评价等方式，在重大事项和关键环节对下属全资及控股子公司实施有效管控。

管控架构方面，规范子公司法人治理结构的建设与运行，理顺经理层、董事会、股东会之间的关系，规范决策权限和决策流程。

内控方面，建立了较为系统的内部控制体系及长效的内控监督机制，对子分公司内部控制有效性进行检查评价，督促、检查内控缺陷的整改工作。

关联交易方面，本公司制定关联交易管理制度，明确对子公司开展关联交易的管理和审批流程、监督检查等事项。

信息披露方面，本公司制定信息披露、重大事项内部报告和内幕信息管理等相关制度，用以规范本集团的信息披露工作标准，明确信息披露工作的组织方式和职责分工，确保信息披露依法合规。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明√适用 □不适用 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《2023年内部控制审计报告》，具体内容详见本公司于本报告发布同日披露于上交所网站的报告。

是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况上市公司治理专项行动自查问题均已整改完成。

报告期内，公司整体运作规范、治理情况良好，未发现重大问题。

十六、其他□适用 √不适用 第五节环境与社会责任一、环境信息情况是否建立环境保护相关机制是报告期内投入环保资金（单位：万元） 24,917.99 (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明□适用√不适用 2023年年度报告(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明√适用□不适用 1.因环境问题受到行政处罚的情况√适用□不适用 报告期内，本公司所属子公司共受到与环境问题相关的行政处罚11起，罚款合计98万元，相关违规情形已完成整改。

上述行政处罚不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

后续公司将持续加强日常环保管理，改善施工现场对周边环境的干扰，避免此类违法违规行为的发生。

2.参照重点排污单位披露其他环境信息√适用□不适用 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司将环境保护作为应尽的社会责任，努力做好项目开发和项目施工的环保工作，针对污水、扬尘、噪音、光污染、土壤保护、建筑垃圾控制、地下设施和资源保护等均制定了相应的管理制度，并通过强化宣贯、示范引领、检查督导、考核评比等方式强化执行落实。

公司致力于推广绿色建筑、绿色施工技术，将绿色发展理念贯穿于规划、设计、施工、运维全生命周期。

3.未披露其他环境信息的原因□适用√不适用 (三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息√适用□不适用 公司贯彻落实国家环境保护和节能减排政策法规要求，持续健全环境管理体系，加强组织领导，推进生态文明建设。

坚持绿色施工和绿色建造理念，积极践行“四节一环保”措施和“扬尘防治六个百分百”措施，优化生产工艺，加强过程检测检查，积极创建环保示范工程，助力实现“双碳”目标。

1.强化体系建设。

为深入贯彻党中央、国务院关于推进生态文明建设、全面加强生态环境保护的部署要求，公司成立了生态环保督查工作领导小组，加强对生态环保工作的组织领导。

公司建立了污水、扬尘、噪声、光污染、土壤保护、建筑垃圾控制、地下设施和资源保护等方面管理制度体系，持续加强制度宣贯，并通过检查督导、考核评比等方式强化执行落实。

着力强化项目现场生产、生活、办公等场所的环境管理，确保污染防治、环境保护措施到位。

2.优化生产工艺。

公司严格按照国家标准控制施工噪声、施工现场粉尘、生产生活污水及施工废料的排放，防止发生较大环境污染事故。

并致力于推广绿色建筑、绿色施工技术，将绿色施工贯穿于规划、设计、施工、运维等全生命周期。

在项目上陆续推广使用《适用于盾构渣土分离处理施工合理化建议》《挖土钻头用防尘喷圈、挖土防尘钻头控制系统及方法》《成品砂提升系统电路自我保护改造》《机制砂代替部分河砂在混凝土生产中的应用》《关于搅拌站生产作业区域粉尘有效的收集》等扬尘防控合理化建议。

全年在“四节”方面累计节约投资8,462万元。

3.做好示范引领。

公司积极创建标准化文明工地和环保示范工程，发挥重点项目、文明工地的示范引领作用。

阜南时光文化艺术中心项目获阜阳市大气污染防治先进单位，御源置业乾湖云著一期项目获淮北市建筑工程施工现场扬尘防治标准化示范项目；建工建投获2023年“安徽省环保产业优秀会员企业”，合肥地铁3号线延长线2标、桃花科创产业园EPC项目、合肥新桥机场S1线先行段工程、宣泾高速一期工程XJ-03标等18个项目分别获得安徽省环境保护产业发展促进会2023年“AAA级环保施工示范工地”；获安徽省住建厅“绿色工地”试点项目44项。

4.发展绿色产业。

公司坚持走绿色发展道路，持续优化产业结构。

发展清洁能源，公司投资的七座水电站运营情况良好，未来公司将积极参与水电领域投资建设，为社会提供更多清洁能源。

发展装配式建筑，抢抓国家推动智能建造与建筑工业化协同发展的政策机遇，积极布局装配2023年年度报告式建筑生产基地，推动企业绿色高质量发展取得实效。

积极参与新型绿色产品研发，开展机制砂与机制混凝土应用技术研究，《机制砂应用技术规程》在公司多个工程项目进行试点应用，年度使用机制砂66.6万吨。

拓展生态修复业务，依托公司资质、设备和技术等优势，投资建设塌陷区治理、城市水环境治理、航道治理修复等工程项目，为维护良好生态环境作出贡献。

(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果是否采取减碳措施是减少排放二氧化碳当量（单位：吨） 720,000 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） 使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术具体说明√适用□不适用 为落实国家“碳达峰、碳中和”重要战略部署，公司从技术和管理上下功夫，注重项目策划实现源头减排，积极研发和使用绿色材料、减碳技术，使用清洁能源发电，进一步提升了能源利用效率，为实现国家“双碳”目标贡献力量。

一是加大研发和推广应用绿色建材及新能源。

积极研发应用废水、废浆、机制砂、石屑、石粉等材料综合利用技术，实现混凝土绿色化生产。

针对高强高性能混凝土、透水混凝土、防辐射混凝土、超高层泵送混凝土、滑模混凝土、防辐射混凝土、不发火混凝土等特种混凝土技术进行了相关研究，形成一批新技术成果，并将部分成果应用到实际工程项目中，具备相应技术能力和生产能力。

2023年度主编形成1项安徽省地方标准《地下工程抗裂密实型混凝土结构自防水技术应用规程》（DB34/T 4581-2023），授权2项发明专利和2项实用新型专利。

公司在安徽、云南拥有白莲崖电站、流波电站、丹珠河梯级电站等七座电站。

2023年，共计完成上网电量7.26亿千瓦时，节约标准煤近30万吨，减少CO2排放72万吨。

积极创建安徽省绿色小水电示范电站，探索抽水蓄能电站等绿色能源项目，提前储备“碳资产”。

水电站在提供大量清洁电能的同时，为周边居民和企业提供了安全、稳定用水，有力支持了地方工农业生产。

在推广应用水力发电的同时，积极探索光伏发电领域，深入研究太阳能光伏发电系统与建筑一体化的设计、施工、验收和运行维护技术方法，形成一项安徽省地方标准《太阳能光伏与建筑一体化技术规程》（DB34/T 5006-2023），有力推动了公司在新能源领域前进的步伐。

二是加强研发平台建设和建筑低碳节能技术攻关。

2023年新增获批2个省认定企业技术中心、4家高新技术企业、1个省级博士后科研工作站、1个省级重点实验室；与高校科研院所及相关企业强强联合、互助共赢，与合肥工业大学、杭州江润科技有限公司等单位在路基、隧道、桥梁等施工板块合作开展绿色施工关键技术研究；与中国地质大学、南昌航空大学在绿色低碳背景下开展相关技术攻关；与安徽建筑大学合作，在绿色产业化、绿色建筑、废物利用等方面开展试验研究。

2023年围绕装配式建筑和绿色施工技术，“城市复杂环境下沉井绿色施工关键技术及安全标准化防护应用研究”等6项课题获得安徽省住建厅立项。

贯彻绿色发展理念，积极探索太阳能光伏发电系统与建筑一体化的设计、施工、验收和运行维护技术方法，形成一项安徽省地方标准《太阳能光伏与建筑一体化技术规程》（DB34 / T 5006-2023），为降低碳排放提供技术保障措施；形成安徽省地方标准《装配式混凝土桥梁质量检验规程》（DB34/T 4585—2023），为装配式混凝土桥梁的质量检验提供了标准。

“采煤沉陷水域资源-环境-生态监测评价与优化调控关键技术及应用”等绿色技术攻关项目获得2023年度中国煤炭工业协会科学技术进步奖一等奖。

三是大力发展装配式建筑和绿色建筑。

围绕智能建造业务，把绿色发展理念融入工程建造的全要素、全过程，严格施工过程扬尘管控，加强建筑材料循环利用，管理施工噪声，全面提升建筑业绿色低碳发展水平。

2023年度，“金寨南路（站前路-深圳路）快速化改造项目-2标段”2023年年度报告等44个项目获批安徽省“绿色工地”试点项目称号；“安徽医科大学新医科中心（新校区）一期项目一批次项目”等35个项目获批安徽省“智慧工地”试点项目称号，“合肥新桥国际机场T2航站楼”等15个项目获批省市智能建造试点工程项目。

大力推行装配式建筑技术和绿色施工技术，从近年开发的工法、专利等技术成果中，评选发布了第六批、第七批《安徽建工集团新技术推广应用推荐名录》，其中十余项为装配式建筑技术或绿色施工技术，为发展装配式建筑和绿色建筑提供了有力的技术支持。

发挥绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室功能，推动智能建造与装配式建筑协同发展，加快建造方式转变，推动建造方式绿色化、工业化、信息化、集约化、产业化，强化技术创新和集成。

二、社会责任工作情况(一)是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告√适用□不适用 详见本公司于本报告发布之日披露于上交所网站的《安徽建工2023年度社会责任报告暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

(二)社会责任工作具体情况√适用□不适用 对外捐赠、公益项目数量/内容情况说明总投入（万元） 714.87 主要用于对口帮扶、定点帮扶等乡村振兴公益捐赠及事业。

此外，其中有409.58万元为采购农产品，进行消费帮扶。

其中：资金（万元） 708.87 物资折款（万元） 6 惠及人数（人） 6,625 具体说明□适用 √不适用 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况√适用□不适用 扶贫及乡村振兴项目数量/内容情况说明总投入（万元） 218.29 其中：资金（万元） 216.29 物资折款（万元） 2 主要用于对定点帮扶村困难户的节日慰问。

惠及人数（人） 5239 帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等） 产业帮扶、基础及公共设施、就业帮扶、困难帮扶等。

具体说明√适用□不适用 2023年年度报告2023年，安徽建工深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”和乡村振兴工作的重要讲话精神，贯彻落实省委省政府及国资委关于巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴工作决策部署，立足定点帮扶地区实际，围绕“四个不摘”具体要求，定点帮扶安徽省宿松县趾凤村、安徽省全椒县太平村，结对帮扶安徽省阜南县段郢乡，全年实施各类帮扶项目12个，累计捐赠帮扶资金218.29万元；全年开展消费帮扶490.58万元，其中援藏援疆帮扶182.33万元，对口帮扶县、定点帮扶村等消费帮扶额308.25万元。

派驻全椒县太平村第一书记丁玉新在全县书记擂台比赛中，排名全县第一。

在助力产业振兴方面，加强趾凤村既有村级集体产业设施投入，建设种植产业园自喷泵站，服务于20亩大棚灌溉。

在羊肚菌种植间期套种果蔬等经济作物增加大棚产能，人均增收3500 元/年，村集体经济增收6万元。

村公益岗位实现就业27人，扶贫车间就业40人，产业园零星用工就业78人。

此外，趾凤村在安徽建工的帮助下，成功招商引进凤翔生态度假村项目，项目占地300亩，总投资1.2亿，集观光、休闲、康养、垂钓、酒店、商务接待等多种经营，第一期项目3000万已经开工建设。

持续发掘太平村金丝皇菊特色产业优势和薄壳山核桃产业，2021年种植金丝黄菊不到20亩，2023年发展到近200亩，带动村民就业80人；在稳固现有发展种植规模的同时，对金丝皇菊进行梳朵，从产量向品质突破，成功获得产品检验和生产许可，为该产业可持续发展夯实基础。

帮扶段郢乡农村劳动力转移就业，实现建筑劳务就业83人次。

同时大力发展村级产业，在多个村内建设帮扶就业车间，加大招商引资力度，吸纳段郢在外成功人士回乡置业发展，目前5个村的帮扶车间项目已建成落地，不仅为所在村带来集体经济收入，也为周边群众提供就业岗位。

在改善基础设施和基本公共服务方面，修建趾凤村沿河老街新桥至乡中心幼儿园道路，改造趾凤中学至松术组老旧路灯（共计130盏）维修，解决900多名群众出行的照明问题。

改造太平村小邓村民组雨污水，对太平村部至江庄村民组、纪岗村民组2.9公里水泥路破损进行修复，并对原先的水泥路进行了“白改黑”铺设了柏油路。

改造段郢乡两条破损道路，对农村户厕改造，提升群众幸福指数。

在深化消费帮扶方面，安徽建工积极落实消费帮扶工作，持续推进单位“定向采购”，2023年助销农产品490.58万元。

一是积极开展援疆援藏农产品帮销工作。

采购援藏产品29.53万元，援疆产品152.8万元。

二是积极帮助解决对口帮扶县农产品滞销问题。

采购阜南县农产品137万元，全椒县太平乡农产品69万元，宿松县农产品33万元。

三是采购定点帮扶村之外的农产品。

采购望江县黄河村扶贫产品65.21万元，采购安庆扶贫产品4.04万元。

2023年年度报告第六节重要事项一、承诺事项履行情况(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用 承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间是否有履行期限承诺期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划与重大资产重组相关的承诺解决关联交易建工控股关于减少及规范关联交易的承诺：（1）尽量避免或减少建工控股及所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与安徽水利及其子公司之间发生关联交易；（2）不利用股东地位及影响谋求安徽水利及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（3）不利用股东地位及影响谋求与安徽水利及其子公司达成交易的优先权利；（4）将以市场公允价格与安徽水利及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害安徽水利及其子公司利益的行为；（5）就建工控股及下属公司与安徽水利及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和安徽水利《公司章程》的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。

若因不履行或不适当履行上述承诺，给安徽水利及其相关股东造成损失的，建工控股将以现金方式全额承担该等损失。

长期有效否是是- 其他建工控股关于保持上市公司独立性的承诺：一、保证安徽水利的人员独立。

保证安徽水利的高级管理人员专职在安徽水利工作,并在安徽水利领取薪酬，不在承诺人及承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪；保证安徽水利的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职；保证依法依规提名、选举、聘任董事、监事和高级管理人员，不干预安徽水利人事任免决定。

二、保证安徽水利的财务独立。

1、保证安徽水利及控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立长期有效否是2023年年度报告的财务核算体系和财务管理制度。

2、保证安徽水利及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预安徽水利的资金使用。

3、保证安徽水利及其控制的子公司独立在银行开户，不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户。

4、保证安徽水利及控制的子公司依法独立纳税。

三、保证安徽水利的机构独立。

1、保证安徽水利及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与承诺人的机构完全分开；安徽水利及其控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。

2、保证安徽水利及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。

四、保证安徽水利的资产独立、完整。

1、保证安徽水利及其控制的子公司具有完整的经营性资产。

2、保证不违规占用安徽水利的资金、资产及其他资源。

五、保证安徽水利的业务独立。

1、保证安徽水利在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖承诺人。

2、保证承诺人及其控制的其他关联人避免与安徽水利及控制的子公司发生同业竞争。

3、保证严格控制关联交易事项,尽量减少安徽水利及控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。

杜绝非法占用公司资金、资产的行为。

对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。

同时，对重大关联交易按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和安徽水利的《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。

4、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预安徽水利的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。

解决土地等产权瑕疵建工控股关于物业瑕疵的承诺：（1）积极解决目前存在的物业瑕疵问题，对于因手续不全造成瑕疵的物业，尽快补办相关手续，办理相关权属文件；对于无法通过补办手续获得相关权属文件的物业，论证寻找相应地段的可替代的合法合规的经营场所，在稳健经营的同时，逐步更换目前使用的瑕疵物业。

（2）如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的房屋所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时，建工集团及相关下属公司将立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，该等搬迁预计不会对建工集团及相关下属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。

（3）若因上述物业瑕疵导致安徽水利及相关下属公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），建工控股将在接到安徽水利及相关下属公司的书面通知后10个工作日内，与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持相关企业正常经营，避免或控制损害继续扩大。

（4）针对因物业瑕疵产生的经济支出或损失，建工控股将在确认安徽水利及各相关下属公司损失后的30个工作日内，以现金或其他合理方式进行一次性补偿，从而减轻或消除不利影响。

如违反上述保证和声明，建工集团及建工控股将承担个别和连带的法律责任，并对因物业瑕疵导致的安徽水利损失承担全额的赔偿责任。

长期有效否是是- 2023年年度报告其他建工控股关于非生产性人员安置费用的承诺：（1）本次吸收合并涉及建工集团历史遗留的非生产性人员共计5,818人，费用初步测算金额为31,407.23万元。

（2）建工控股承诺将全额承担上述非生产性人员费用，如因国资监管部门审核确定的费用总额超出初步测算金额的部分，亦由其承担。

（3）未来若发生建工集团非生产性人员因本次重大资产重组出现其他费用或纠纷，而导致上市公司承担相应赔偿责任的，建工控股承诺补偿上市公司因前述事项而遭受的相关一切损失。

（4）建工控股若因不履行或不适当履行上述承诺，给安徽水利及其相关股东造成损失的，建工控股将全额承担。

长期有效否是是- 与首次公开发行相关的承诺解决同业竞争建工控股建工控股放弃与本公司进行同业竞争，保证今后不在中国境内从事与本公司有竞争或可能构成竞争的业务或活动；保证在经营范围和投资方向上，避免与本公司相同或相似；对本公司已建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资；在生产、经营和市场竞争中，不与本公司发生任何利益冲突；以公平、公允的原则处理关联交易；不利用其控股地位对公司财务、人事和经营决策等方面进行控制，不利用其在股份公司中的控股地位转移利润或以其他行为损害股份公司及其他股东的利益。

长期有效否是是- 与再融资相关的承诺解决关联交易建工控股关于规范关联交易的承诺：建工控股将尽量减少或避免与本公司的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律、法规以及规范性文件的有关规定履行交易程序及信息披露义务。

(具体承诺内容详见本公司于2015年2月14日发布于上海证券交易所外部网站的公告《安徽水利开发股份有限公司控股股东水建总公司关于规范关联交易以及避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺的公告》<公告编号：2015-013>) 长期有效否是是- 解决同业竞争建工控股关于避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺：建工控股承诺未来除因国有企业改革或国有经济结构调整等政府原因外，建工控股不投资或经营与本公司相同或相近的业务，避免同业竞争。

按照法律、法规及中国证监会、证券交易所规范性文件的要求，做到与本公司在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分开，切实保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。

如因建工控股违反承诺中所作出的承诺而导致本公司遭受损失的，建工控股将立即停止并纠正该违反承诺之行为，并赔偿本公司因此而遭受的全部经济损失。

(具体承诺内容详见本公司于2015年2月14日发布于上海证券交易所外部网站的公告《安徽水利开发股份有限公司控股股东水建总公司关于规范关联交易以及避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺的公告》<公告编号：2015-013>) 长期有效否是是- 2023年年度报告(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到□未达到√不适用 (三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响□适用√不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况□适用√不适用 三、违规担保情况□适用√不适用 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明□适用√不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明□适用 √不适用 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况□适用 √不适用 （四）审批程序及其他说明□适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况单位：万元 币种：人民币现聘任境内会计师事务所名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬367.50 境内会计师事务所审计年限21年境内会计师事务所注册会计师姓名王书彦、冯屹巍、谭冉冉境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限3年、4年、2年名称报酬内部控制审计会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 40 聘任、解聘会计师事务所的情况说明2023年年度报告□适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明□适用√不适用 七、面临退市风险的情况(一)导致退市风险警示的原因□适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施□适用√不适用 (三)面临终止上市的情况和原因□适用 √不适用 八、破产重整相关事项□适用√不适用 九、重大诉讼、仲裁事项□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的√适用□不适用 事项概述及类型查询索引安徽建工建材科技集团有限公司诉江苏中南建设集团股份有限公司、江苏中南建筑产业集团有限责任公司、南通中昱建材有限公司票据追索纠纷案，涉案金额3000.00万元，一审判决三被告支付票据款3000万及相应利息，且三被告间互负连带清偿责任。

本案一审判决生效，原告已申请强制执行。

2023年2月28日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-008）；2023年8月12日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）。

安徽三建工程有限公司诉安徽恒大新能源科技生活服务有限公司、恒大汽车产业园投资（深圳）集团有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额7876.52万元，本案仲裁审理中。

2023年8月12日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）。

安徽建工三建集团有限公司诉淮南云创置业有限公司、安徽万创控股集团有限公司、安徽万原企业管理有限公司、淮南网云置业有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额7439.91万元，本案一审审理中。

2023年8月12日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）。

2023年年度报告安徽建工三建集团有限公司诉咸阳保荣实业有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额4207.21万元，本案一审审理中。

2023年8月12日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）。

安徽建工三建集团有限公司诉安徽万创北城产业投资有限公司、安徽万创控股集团有限公司、淮南云创置业有限公司、淮南网云置业有限公司、宁波鼎欣皓宏投资中心建设工程施工合同纠纷案，涉案金额3161.64万元，本案一审审理中。

2023年8月12日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）。

安徽建工三建集团有限公司诉枞阳梁宏置业有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额4410.8万元，本案一审判决被告支付工程款3918.33万元及利息，支付鉴定费20万元及保全费5000元，原告在欠付工程款范围内享有优先权。

2023年8月12日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）。

2024年2月9日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-006）。

安徽建工三建集团有限公司诉合肥瑞荣置业有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额8456.95万元，本案一审判决被告支付工程款6332.52万元及利息，原告享有优先受偿权。

被告已上诉。

二审未开庭。

2023年8月12日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）。

2024年1月30日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-003）。

2024年2月9日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-006）。

安徽建工三建集团有限公司诉淮南云创置业有限公司、安徽万创控股集团有限公司、安徽万原企业管理有限公司、淮南网云置业有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额8748.8万元，本案一审审理中。

2023年8月12日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）。

安徽建工三建集团有限公司诉咸阳桦洋里置业有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额10143.11万元，本案一审审理中。

2023年8月12日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）。

本公司诉珲春市水生态投资开发有限公司、珲春水利局、珲春财政局、吉林珲春农村商业银行股份有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额15054.13万元，一审审理中。

2023年8月12日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）。

安徽省公路桥梁工程有限公司与泗县住房和城乡建设局建设工程施工合同纠纷申请仲裁，涉案金额13904.57万元，仲裁中。

2023年8月12日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）。

本公司诉祥源控股集团有限责任公司、阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额8251.92万元，一审审理中。

2023年8月12日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046） 安徽水利开发有限公司诉蚌埠云轨交通有限公2023年2月28日本公司发布于上交所网站及2023年年度报告司、深圳市比亚迪投资管理有限公司、第三人：蚌埠市交通运输局建设工程施工合同纠纷案，涉案金额6360.41万元，一审判决被告蚌埠云轨交通有限公司给付工程款6028.20万元及利息，被告蚌埠云轨交通有限公司上诉，二审驳回上诉，维持原判。

欠款已执行完毕。

本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-008）。

2023年8月12日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046） 安徽建工三建集团有限公司诉力高（天津）地产有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额3646.41万元，本案一审审理中。

2023年10月25日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-067）。

安徽建工三建集团有限公司诉力高（天津）地产有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额7627.3万元，本案一审审理中。

2023年10月25日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-067）。

安徽建工三建集团有限公司诉山东力高凯力房地产有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额9681.38万元，本案一审审理中。

2023年10月25日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-067）。

安徽建工三建集团有限公司诉南昌力投房地产开发有限公司、江西政力房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额16242.5万元，本案一审审理中。

2023年10月25日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-067）。

安徽建工三建集团有限公司诉亳州城房置业有限公司、安徽城房房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额4732.68万元，本案一审审理中。

2023年10月25日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-067）。

安徽建工三建集团有限公司诉安徽京建置业有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额14196.47万元，本案一审审理中。

2023年10月25日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-067）。

安徽建工三建集团有限公司诉六安茂政置业有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额5833.57万元，本案一审审理中。

2023年10月25日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-067）。

安徽建工三建集团有限公司诉亳州城房置业有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额10290.98万元，本案一审审理中。

2023年10月25日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-067）。

安徽建工三建集团有限公司诉赣州毅德商贸物流园开发有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额15033.06万元，本案一审审理中。

2023年10月25日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-067）。

安徽建工三建集团有限公司诉亳州三巽金芙蓉置业有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额16016.71万元，本案一审审理中。

2023年10月25日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-067）。

安徽建工三建集团有限公司诉宁波余姚晟明房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额5664.41万元，本案一审审理中。

2023年10月25日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-067）。

安徽建工三建集团有限公司诉兰州琨宇房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额3147.13万元，本案一审审理中。

2023年10月25日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-067）。

2023年年度报告安徽建工三建集团有限公司诉亳州市圣鸿文化旅游开发有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额8022.07万元，本案一审审理中。

2023年10月25日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-067）。

安徽建工三建集团有限公司诉安徽三巽投资集团有限公司、滁州三巽苏滁置业有限公司、滁州三巽置业有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额3930.81万元，本案一审审理中。

2023年10月25日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-067）。

安徽水利开发有限公司诉中衡设计集团股份有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额4506.10万元，一审审理中。

2023年10月25日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-067）。

安徽建工交通航务集团有限公司诉滁州城房苏滁置业有限公司、滁州城房置业有限公司、滁州市华明房地产开发有限公司、合肥城房投资集团有限公司、北京城房科技集团有限公司、北京城房企业管理有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额37431.54万元，一审审理中。

2023年10月25日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-067）。

安徽建工交通航务集团有限公司诉滁州城房苏滁置业有限公司、滁州城房置业有限公司、滁州市华明房地产开发有限公司、合肥城房投资集团有限公司、北京城房科技集团有限公司、北京城房企业管理有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额10400.75万元，一审审理中。

2023年10月25日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-067）。

安徽建工三建集团有限公司诉东至中旭发房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷，涉案金额4431.84东至县法院调解结案，被告应支付工程款1050万元及利息。

已回款864万元，剩余款项执行中。

2023年2月28日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-008）。

2023年8月12日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）。

2023年10月25日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-067）。

安徽建工三建集团有限公司诉蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额4413.18万元，被告已按约定付款，原告撤诉。

2023年10月25日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-067）。

安徽三建工程有限公司申请仲裁与合肥碧城联合房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额4200.35万元，仲裁裁决被申请人支付工程款1928.73万元（现金支付不足部分，被申请人可采取以房抵款的方式支付，以房抵款的房源范围折抵金额以《和解协议附件一《房源信息表》》确定的房源为准），建工三建享有优先权。

已回款593.32万元。

2023年2月28日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-008）。

2023年8月12日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）。

2023年12月23日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-084）。

2023年年度报告安徽建工集团股份有限公司诉肯尼亚机场管理局独立保函欺诈纠纷案，涉案金额27500.00万元，被告放弃保函索赔，原告撤诉。

2023年12月23日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-084）。

安徽建工三建集团有限公司诉安徽皖辉置业有限公司、句容弘源房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额5494.87万元，本案一审审理中。

2023年12月23日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-084）。

安徽建工三建集团有限公司诉河南和羽置业有限公司、郑州辉秀企业管理咨询有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额5738.49万元，一审判决被告支付工程款5730.02万元及逾期付款利息，原告在欠付工程款范围内享有优先权，被告郑州辉秀企业管理咨询有限公司承担连带责任。

本案强制执行中。

2023年12月23日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-084）。

安徽建工三建集团有限公司诉海口市新埠岛开发建设总公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额9137.44万元，本案一审审理中。

2023年12月23日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-084）。

本公司诉新疆立众房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额3100.00万元，一审判决被告支付原告工程款2662.96万元，利息535.14万元，2022年5月31日之后利息按月息1.2%计息，原告对工程款享有优先受偿权。

一审判决已生效，强制执行中，已回款1368.06万元。

2023年2月28日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-008）。

2023年8月12日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）。

2023年12月23日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-084）。

新疆立众房地产开发有限公司诉本公司建设工程合同纠纷案，涉案金额3115.36万元，原告撤诉。

2023年10月25日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-067）。

2023年12月23日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-084）。

安徽水利开发有限公司诉阜阳城房京开置业有限公司、合肥城房投资集团有限公司、北京城房科技集团有限公司、北京城房企业管理有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额35141.70万元，一审审理中。

2023年12月23日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-084）。

徐文焕诉安徽省交通航务工程有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额4465.63万元。

一审判决被告向原告支付工程款1343.04万元及逾期利息；被告上诉，二审判决被告向原告支付1605.84万元及逾期付款利息共计约2008万元。

被告向最高人民法院申请再审。

最高人民法院裁定驳回被告的再审申请。

2023年2月28日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-008）。

2023年8月12日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）。

2023年10月25日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-067）。

2023年12月23日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关2023年年度报告于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-084）。

安徽建工交通航务集团有限公司诉青阳县龙骏家园养老产业发展有限公司、深圳松柏健康产业发展有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额6229.00万元，一审审理中。

2023年12月23日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-084）。

安徽建工三建集团有限公司诉合肥宝湾国际物流中心有限公司、中国南山开发（集团）股份有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额3161.11万元，本案一审审理中。

2024年1月30日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-003）。

安徽建工三建集团有限公司诉临泉亿启房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额5131.88万元，本案一审审理中。

2024年1月30日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-003）。

安徽建工三建集团有限公司诉菜篮子置业（德州）有限公司、北京运泰农发农业科技有限公司建设工程施工合同纠纷，涉案金额5697.49万元，一审审理中。

2024年1月30日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-003）。

安徽安粮建设工程有限公司诉安徽水利开发有限公司建设工程施工合同纠纷，涉案金额5552.3万元，一审审理中。

2024年1月30日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-003）。

安徽三建工程有限公司诉蚌埠荣盛伟业房地产开发有限公司、荣盛房地产发展股份有限公司、蚌埠荣盛锦业房地产公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额3128.31万元，一审判决被告蚌埠荣盛伟业公司支付工程款2643.11万元及逾期利息；被告荣盛房地产公司承担连带偿还责任；被告蚌埠荣盛锦业房地产公司对《工程款还款担保协议》中被告蚌埠荣盛伟业公司未给付的600万元债务承担连带偿还责任；原告在工程款欠款内享有优先受偿权。

二审维持原判。

本案强制执行中。

已回款665.32万元。

2023年2月28日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-008）。

2023年8月12日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）。

2023年10月25日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-067）。

2024年1月30日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-003）。

安徽建工三建集团有限公司诉陕西逸阳房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额7768.75万元，双方达成和解协议，原告撤诉。

2023年8月12日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）。

2024年1月30日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-003）。

安徽水利开发有限公司诉蚌埠光睿房地产开发有限公司、安徽阳昇光城房地产有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额3171.07万元，一审判决被告蚌埠光睿房地产开发有限公司支付工程款1345.13万元及利息；被告安徽阳昇光城房地产有限公司承担连带责任；原告享有优先受偿权；原告向被告蚌埠光睿房地产开发有限公司支付违约金14万元。

被告蚌埠光2023年2月28日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-008）。

2023年8月12日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）。

2024年1月30日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-2023年年度报告睿房地产开发有限公司已上诉。

003）。

本公司与淮南恒皖旅游开发有限公司建设工程施工合同纠纷申请仲裁，涉案金额13824.28万元，仲裁裁决被申请人支付申请人工程款及利息14197.47万元，申请人享有优先受偿权。

正在协商履行抵偿方案，目前中止执行。

2023年2月28日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-008）。

2023年8月12日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-046）。

2024年1月30日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-003）。

马鞍山和顺置业发展有限公司与马鞍山市自然资源和规划局建设用地使用权出让合同纠纷申请仲裁，涉案金额9673.53万元，仲裁裁决被申请人支付申请人损失总计6433.75万元。

2023年10月25日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2023-067）。

2024年1月30日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-003）。

2024年2月9日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-006）。

安徽建工三建集团有限公司诉安徽皖投同安投资管理有限责任公司建设工程施工合同纠纷，涉案金额4888.67万元，一审审理中。

2024年2月9日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-006）。

安徽建工建材科技集团有限公司诉江苏雨花集团公司马鞍山分公司、江苏雨花集团公司、南京市建邺区人民政府江心洲办事处、周光明、姚周琦、薛炎、许建、周雯嫣买卖合同纠纷案，涉案金额10146.74万元，一审审理中。

2024年2月9日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-006）。

安徽建工集团股份有限公司诉兰州瑞建投资发展有限公司、兰州新区金融投资控股集团有限公司、兰州新区城市发展投资集团有限公司建设工程施工合同纠纷，涉案金额34676.37万元，一审审理中。

2024年2月9日本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2024-006）。

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况□适用□不适用 单位:元 币种:人民币报告期内: 起诉(申请)方应诉(被申请)方承担连带责任方诉讼仲裁类型诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额诉讼(仲裁)进展情况诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况2023年年度报告安徽水利格尔木宁靓置业有限公司无仲裁申请人承建被申请人项目，被申请人未能按合同约定付款6,467.59否已审结、执行中裁决被申请人支付申请人工程款1677.43万元，预留质保金645.68万元，履约保证金203万元。

仲裁费由申请人承担23.63万元，被申请人承担15.11万元。

反请求仲裁费17.40万元，由被申请人承担。

截止目前收回工程款1735.5万元。

安徽三建蚌埠天湖置业有限公司无民事诉讼原告承建被告项目，被告拖欠支付工程款。

9,964.10否一审未支持工程款优先受偿权，原告上诉至安徽省高院，二审判决被告支付工程款8,558.97万元及利息，并支持原告工程款优先受偿权。

被告已进入破产重组程序，原告已申报债权。

2020年9月14日二审审结，影响暂时无法判断原告已申报债权，已资产抵偿8313.91万元。

马鞍山安建建设投资有限公司、本公司马鞍山市采石河慈湖河综合开发有限责任公司无仲裁原告承接被告工程，对工程价款有争议，申请仲裁4,887.87否目前案件已作出先期裁决。

尚有部分请求继续审理中。

全部裁决，申请人收回部分款项。

先期裁决已执行回款，最后裁决申请强制执行中。

安徽三建方国传、林文松无民事诉讼原告为两被告垫付材料款、农民工工资、税款等，诉请被告支付代垫款项3,031.93否一审判决两被告返还超付工程款1,460.12万元及利息，工期逾期损失67.4万元。

被告林文松上诉至安徽省高级法院。

因未缴纳上诉费，二审裁定按撤回上诉处理。

已审结，影响暂时不能判断强制执行中安徽三建大连天宝绿色食品有限公司无民事诉讼原告承建被告开发项目，被告拖欠支付工程款。

8,113.18否一审判决驳回原告的诉讼请求与被告的反诉请求，原告已上诉至辽宁高院，二审发回重审，重审一审中。

因被告破产重整，案件中止审理。

原告撤回起诉。

原告撤诉，影响暂时不能判断已结案安徽三海南南海明珠无民事原告承建被告开14,509.91否一审判决被告支付工程款原告已申强制执行2023年年度报告建房地产开发有限公司诉讼发项目，被告拖欠支付工程款。

6,909.27万元及利息，原告在欠付工程款范围内享有优先受偿权。

被告上诉至最高人民法院，二审判决：原告在欠付工程款范围内享有优先受偿权；被告支付工程款6,909.27万元及利息。

请执行。

影响暂时不能判断中，已资产抵偿1772.24万元。

安徽三建安徽省中海外投资建设有限公司无民事诉讼原告承接被告工程，被告拖欠支付工程款。

14,475.07否一审判决被告支付10,305.16万元及逾期利息，被告上诉至安徽省高院。

安徽省高院二审裁定发回重审。

重审一审判决被告支付6,166.91万元及利息。

原告申请执行中，影响暂时不能判断原告强制执行中，已收回2316.83万元。

安徽三建宁夏钰隆工程有限公司、蒋淑珍、武权无民事诉讼被告借款逾期不还借款，原告起诉还款4,652.05否一审判决钰隆公司返还借款本金2,577.79万元及利息，支付被冻结资金的利息41.94万元，蒋淑珍、武权承担连带责任。

双方均上诉至安徽省高院，二审维持原判。

2020年11月24日二审审结，安徽三建申请执行中。

影响暂时不能判断强制执行中安徽三建安徽省江北新城建设发展有限公司无仲裁被告拒不支付工程款5,903.12否仲裁调解：被申请人支付工程款3,014.12万元及利息。

2022年9月30日仲裁审结，申请人已收回全部款项。

实际收回3373.52万元。

安徽路港福建和烨建筑劳务有限公司陈宝和、陈良栋、林光明、卓秀如民事诉讼原告起诉要求被告支付赔偿款7,997是，已全额计提坏账一审判决被告赔付6,397.60万元及利息损失，被告陈宝和不服判决提起上诉，二审维持一审判决。

二审审结，暂不能判断最终结果终本执行，后期发现财产线索恢复执行。

安徽三建悦康药业集团安徽美景房地产公司无民事诉讼诉请被告支付工程款、保证金及相关利息。

7,176.41否一审判决被告支付工程款814.34万元及利息，返还保证金513.3万元及利息；原告在被告欠付的1,327.64万元的范围内享有优先受偿权。

原告上诉至安徽省高院，二审维持原判。

二审审结，原告已收回全部款项。

收回款项1435.36万元安徽三建合肥神力健身器材厂、朱习庆无民事诉讼诉请被告一支付工程款、保证金及相关利息，并判令原告对涉案工程享有优先受偿权，请求被告二承担连带清偿5,788.9否一审判决被告支付工程款、保证金及利息合计5,504.6万元；确认原告在欠付工程款范围内享有优先受偿权。

被告上诉至安徽省高院。

二审维持原判。

2021年8月4日二审审结，原告已申请执行，影响暂时不能判强制执行中。

2023年年度报告责任。

断。

安徽三建东至县汉唐置业有限公司无民事诉讼诉请被告支付工程款、保证金及相关利息，并判令原告享有优先受偿权。

4,228.04否一审判决被告支付工程款888.04万元及利息，原告上诉至安徽省高院。

二审维持原判，原告向最高人民法院申请再审。

再审判决：1、撤销原二审判决。

维持一审判决第三项即被告返还履约保证金400万元及利息，第四项即原告配合被告完成竣工验收及备案手续，并提交资料，第六项即驳回被告的其他反诉请求；2、变更一审判决第一项为被告支付工程款3470.33万元及利息，变更第二项为原告在欠付的工程款范围内享有优先受偿权。

2022年8月8日再审审结，原告已申请执行，影响暂时不能判断。

强制执行中。

本公司合肥市包河区大圩镇人民政府无仲裁按照合同约定提请仲裁，索要欠付工程款。

5,081.72否仲裁裁决被申请人向申请人支付所欠工程款1,720.33万元及利息。

仲裁裁决完毕，申请人已收回全部款项。

执行完毕重庆民润建筑劳务有限责任公司安徽建工、贵州大龙汇源开发投资有限公司、安徽水利无民事诉讼诉请被告支付工程尾款、资金占用利息及诉讼费。

4,098.2否重审一审判决：安徽水利开发有限公司支付原告工程款792.39元及逾期利息；大龙汇源开发投资有限公司对欠付工程款承担支付责任；原告向安徽水利开发有限公司支付247.35元。

安徽水利开发有限公司已上诉。

尚未审结，影响暂时不能判断尚未审结安徽三建鲍萌霞无民事诉讼诉请被告承担原告多支付的工程款、保证金、因诉讼支付的相关费用。

6,345.62否一审判决被告返还超付工程款、利息及相应损失合计3,277.23万元。

被告上诉至安徽省高院。

二审因被告未缴纳诉讼费，按撤回上诉处理。

二审审结，原告已申请执行，影响暂时不能判断强制执行中安徽三建合肥市包河区大圩镇人民政府无仲裁诉请被申请人支付工程款及利息。

5,079.45否司法鉴定中尚未审结，影响暂时不能判断尚未审结安徽三建铜川靖源物业管理有限公司无民事诉讼诉请被告支付工程款及利息，且支持原告享有工程款优先受偿权。

12,988.26否一审调解被告支付剩余工程款1,902.25万元。

担保人邢雅江对被告的支付承担保证责任，保证期间2年。

原告在欠付工程款范围内享有优先受偿权。

原告已收回部分款项。

原告收回工程款项1,702.25万元安徽四建控股集团有限公司本公司中国建筑诉讼原告以工程款未支付为由，起诉本公司。

4,316.95否一审裁定驳回原告起诉，原告上诉，二审裁定发回重审；重审一审中。

尚未审结，影响暂时不能判断。

尚未审结安徽三南昌欣荣房地无民事诉请被告支付工5,010.88否一审判决被告支付工程款二审审强制执行2023年年度报告建产开发有限公司诉讼程款及利息，且支持原告享有工程款优先受偿权。

4,148.89万元。

原告上诉至江西省高院。

二审判决撤销一审判决，改判原告向被告开具发票，被告收到发票后支付工程款4,855.27万元。

结，原告已申请执行，影响暂时不能判断中安徽三建宣城中锐房地产开发有限公司无民事诉讼诉请被告支付工程款及利息。

4,109.74否一审判决被告支付工程款584.63万元及利息；原告在欠付工程款范围内享有优先受偿权。

原告上诉至安徽省高院。

二审维持原判。

尚未审结，影响暂时不能判断尚未审结安徽水利淄博成易创业房地产开发有限公司、淄博文昌湖公有资产经营有限公司、大连鼎成宇通工程担保有限公司、山东点石建筑设计有限公司、第三人：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会无民事诉讼因业主单位长期以各种理由拒付工程款，造成合同无法继续履行，为维护公司合法权利而提起诉讼。

20,220.11否一审法院判决：解除原告与被告淄博成易创业房地产开发有限公司、山东点石建筑设计有限公司《合同书》中关于建设工程施工合同部分；被告淄博成易创业房地产开发有限公司向原告支付工程款8,044.32万元及欠款本金利息损失，返还原告履约保证金8,584.50万元及履约保证金利息损失，赔偿停工损失185.87万元；被告淄博文昌湖公有资产经营有限公司对被告淄博成易创业房地产开发有限公司所欠原告工程款及利息、停工损失不能清偿部分承担二分之一的赔偿责任；被告大连鼎成宇通工程担保有限公司在限额8,584.50万元范围内对被告淄博成易创业房地产开发有限公司向原告所负上述债务不能清偿部分承担一般保证责任；原告就案涉工程折价或者拍卖的价款在被告成易房地产公司欠付工程8,044.32元范围内享有优先受偿权。

原告及被告淄博文昌湖公有资产经营有限公司上诉，二审维持原判。

已审结，影响暂时不能判断强制执行中安徽三建淮南仁爱天鹅湾置业有限公司无民事诉讼原告提起诉讼，请求支付欠付款项并确认原告的建设工程价款优先受偿权。

10,805.04 否一审判决被告支付工程进度款3937.78万元及逾期付款违约金33.64万元。

法院裁定查封被告1.08亿元财产。

原告已申请执行，影响暂时不能判断强制执行中安徽三建淮北粤诚置业有限公司无民事诉讼原告提起诉讼，请求支付欠付款项并确认原告的建设工程价款优先受偿权。

4,725否 从广州中级法院撤回诉讼，起诉至淮北市杜集区法院。

一审待审。

尚未审结，影响暂时不能判断尚未审结安徽三建安徽省阳光半岛文化发展、无民事诉讼原告提起诉讼，请求支付欠付款22,518.75否一审判决：被告支付工程款18095.13万元，商业承兑汇票已审结，影响暂时与信达公司债权清2023年年度报告恒大地产集团合肥有限公司、恒大地产集团有限公司项并确认原告的建设工程价款优先受偿权。

贴息2498.2万元，支付逾期利息63.49万元，合计20656.83万元；恒大地产集团对商票贴息1792.31万元承担共同付款责任；原告在20593.34万元范围内享有优先受偿权。

不能判断偿方案已确定，已签订债权清偿协议。

安徽三建天长粤通置业有限公司无民事诉讼原告提起诉讼，请求支付欠付款项并确认原告的建设工程价款优先受偿权。

15,210.51否一审判决确认双方签订的施工合同解除；被告支付工程款14115.06万元及利息；原告在工程款范围内享有优先权。

尚未审结，影响暂时不能判断尚未审结安徽三建黄山粤恒置业有限公司、恒大地产集团合肥公司无民事诉讼原告提起诉讼，请求支付欠付款项并确认原告的建设工程价款优先受偿权。

10,598.7否一审判决被告支付工程款7413.21万元及利息；原告在欠付工程款范围内享有优先受偿权；被告恒大地产集团合肥公司承担连带责任。

已审结，影响暂时不能判断强制执行中安徽三建美丽之冠（黄山）文化旅游发展、恒大地产集团合肥有限公司、恒大地产集团有限公司无民事诉讼原告提起诉讼，请求支付欠付款项并确认原告的建设工程价款优先受偿权。

15,408.24否一审判决被告支付工程款8108.07万元及逾期利息；被告支付停工损失3739.43万元；原告在8108.07万元范围内享有优先受偿权。

已审结，影响暂时不能判断强制执行中上海爱建商业保理有限公司成都金堂蓝光和骏置业有限公司、安徽安固美建筑装饰工程有限公司、四川蓝光发展股份有限公司、罗正、王瑾、安徽水利开发有限公司无民事诉讼原告和被告一签订了保理合同后，保理合同限定卖方为被告二，因被告二未及时、足额支付反转让款，故诉状法院。

4,361.27否一审判决，安徽水利开发有限公司不承担任何责任。

已审结，影响暂时不能判断无安徽三建肥东县重点工程建设管理中心无仲裁原告提起仲裁，请求支付欠付款项。

9,110.62否仲裁裁决被申请人支付工程款6918.68万元及利息。

已审结，影响暂时不能判断强制执行中滁州市柏城房地产开发有限公司（反诉被告） 安徽三建（反诉原告） 无民事诉讼原告提起诉讼，请求支付欠付款项。

6,161.76否一审判决原告支付工程款4334.67万元及利息，退还履约保函；被告享有优先受偿权。

原被告均提起上诉，二审发回重审。

尚未审结，影响暂时不能判断尚未审结安徽路港北川羌族自治县公路管理所无民事诉讼原告起诉要求被告支付工程款9,290.03否一审法判决被告支付原告工程款2763.97万元，以及逾期付款利息。

双方均已上诉，二审审理中。

尚未审结，影响暂时不能判断尚未审结本公司中国建筑集团无仲裁按照合同约定提30,908.73否仲裁裁决被申请人向申请人支已裁决，强制执行2023年年度报告有限公司请仲裁，索要欠付工程款。

付工程款985964157.55第纳尔（依据中华人民共和国外汇管理局发布的“各种货币对美元折算率（2024年2月29日）”，折算约等于5204.55万元人民币）及其他内容。

影响暂时不能判断中安徽建工三建集团有限公司天长市粤恒置业有限公司、恒大地产集团合肥有限公司无民事诉讼原告承建被告项目，诉请被告支付工程款。

79,014.84否一审判决双方签订的施工合同解除，被告天长市粤恒置业有限公司支付工程款58,933.31万元及利息，原告享有优先受偿权；被告天长市粤恒置业有限公司支付停工损失964.82万元，被告恒大地产集团合肥有限公司承担连带清偿责任。

被告已上诉。

一审已判决，被告上诉，影响暂时不能判断。

尚未审结西安重阳路桥建设有限公司四川桓宇建筑工程有限责任公司、安徽建工集团股份有限公司、安徽水利开发有限公司是诉讼原告以实际施工人的身份索要被告欠付工程款。

7,453.77否二审判决被告连带向原告支付工程款4,349.74万元;被告连带向原告支付逾期付款违约金。

二审审结，影响暂时不能判断。

执行完毕安徽建工三建集团有限公司阳西华盛房地产有限公司、荣盛房地产发展股份有限公司无民事诉讼原告承建被告项目，诉请被告支付工程款。

7,624.54否一审判决被支付工程款6,880.45万元及利息。

原告享有优先权。

被告上诉。

一审已判决，被告上诉，影响暂时不能判断。

尚未审结安徽建工三建集团有限公司阳西华盛房地产有限公司无民事诉讼原告承建被告项目，诉请被告支付工程款。

4,742.33否一审判决被告支付工程款4,742.33万元及利息。

原告享有优先权。

被告上诉。

一审已判决，被告上诉，影响暂时不能判断。

尚未审结安徽建工三建集团有限公司临泉县嘉润房地产开发有限公司无民事诉讼原告承建被告项目，诉请被告支付工程款。

10,584.97否一审判决被告支付工程款5,495.61万元及利息，原告享有优先权；被告退还履约保证金30万元及利息，支付鉴定费103.97万元。

原告上诉。

一审已判决，原告上诉，影响暂时不能判断。

尚未审结安徽建工三建集团有限公司淮南云创置业有限公司、安徽万创控股集团有限公司、安徽万原企业管理有限公司、淮南网云置业有限公司无民事诉讼原告承建被告项目，诉请被告支付工程款。

3,491.86否一审判决被告淮南云创置业有限公司支付工程款3,367.27万元及利息123.89万元，返还质保金342.23万元及利息；被告安徽万创控股集团有限公司承担连带清偿责任；原告享有优先权。

一审已判决，影响暂时不能判断。

尚未审结安徽建工三建集团有限公司淮南云创置业有限公司、安徽万创控股集团有限公司、安徽万原企业无民事诉讼原告承建被告项目，诉请被告支付工程款。

7,439.91否一审判决被告淮南云创置业有限公司支付工程款4,797.89万元及利息，返还质保金438.84万元及利息；被告安徽万创控股集团有限公司对上述一审已判决，影响暂时不能判断。

尚未审结2023年年度报告管理有限公司、淮南网云置业有限公司欠款承担连带责任；原告享有优先受偿权。

安徽建工三建集团有限公司枞阳梁宏置业有限公司无民事诉讼原告承建被告项目，诉请被告支付工程款。

4,410.80否一审判决被告支付工程款3,918.34万元及利息、鉴定费20万元及保全费0.5万元，原告享有优先受偿权。

被告已上诉。

一审已判决，影响暂时不能判断。

尚未审结安徽建工三建集团有限公司北海亿博房地产开发有限公司无民事诉讼原告承建被告项目，诉请被告支付工程款。

4,322.47否一审判决被告支付工程款3,299.55万元，原告享有优先受偿权；被告支付违约金，支付保全费0.39万元。

一审已判决，影响暂时不能判断。

尚未审结安徽建工三建集团有限公司宁波余姚晟明房地产开发有限公司无民事诉讼原告承建被告项目，诉请被告支付工程款。

5,664.41否一审判决被告支付工程款5,320.02万元及利息、商票贴息460.27万元；原告享有优先受偿权。

一审已判决，影响暂时不能判断。

尚未审结马鞍山和顺置业发展有限公司马鞍山市自然资源和规划局无仲裁建设用地使用权出让合同争议9,673.53否裁决被申请人支付申请人损失总计6,433.75万元。

已裁决，影响暂时不能判断。

已签订还款协议，已收到款项3,200万元。

安徽建工三建集团有限公司合肥银沣房地产开发有限公司无民事诉讼原告承建被告项目，诉请被告支付工程款。

7,302.32否一审判决被告支付工程款4,606.22万元及利息，原告享有优先受偿权；被告返还保证金20万元及利息。

原告上诉。

一审已判决，原告上诉影响暂时不能判断。

尚未审结安徽建工三建集团有限公司滁州城房置业有限公司、滁州市华明房地产开发有限公司、合肥城房投资集团有限公司、北京城房科技集团有限公司、北京城房企业管理有限公司无民事诉讼原告承建被告项目，诉请被告支付工程款。

7,086.73否追加被告及变更诉讼请求。

一审判决被告滁州城房置业有限公司支付工程款2,690.87万元及利息；原告在欠付工程款范围内享有优先权；被告滁州城房置业有限公司支付鉴定费2.25万元；被告滁州市华明房地产开发有限公司对上述债务承担连带责任。

一审已判决，影响暂时不能判断。

尚未审结安徽建工三建集团有限公司宜春顺奥置业有限公司、九江中奥顺航置业有限公司、江西中奥置业有限公司无民事诉讼原告承建被告项目，诉请被告支付工程款。

6,517.10否一审调解双方确认尚欠工程款4,688.60万元，原告享有优先受偿权。

调解结案，影响暂时不能判断目前已收到款项1,500万元。

安徽建工三建集团有限公司亳州城房置业有限公司、安徽城房房地产开发有限公司、合肥城房投资集团有限公司、北京城无诉讼原告承建被告开发项目，被告拖欠支付工程款5,590.81否追加被告及变更诉讼请求。

一审审理中。

尚未审结，影响暂时不能判断尚未审结2023年年度报告房科技集团有限公司、北京城房企业管理有限公司安徽建工三建集团有限公司安徽京建置业有限公司、滁州城房置业有限公司、滁州市华明房地产开发有限公司、合肥城房投资集团有限公司、北京城房科技集团有限公司、北京城房企业管理有限公司无诉讼原告承建被告开发项目，被告拖欠支付工程款14,735.56否追加被告及变更诉讼请求。

一审审理中。

尚未审结，影响暂时不能判断尚未审结安徽建工三建集团有限公司亳州城房置业有限公司、合肥城房投资集团有限公司、北京城房科技集团有限公司、北京城房企业管理有限公司无诉讼原告承建被告开发项目，被告拖欠支付工程款11,968.12否追加被告及变更诉讼请求。

一审审理中。

尚未审结，影响暂时不能判断尚未审结安徽建工三建集团有限公司枣庄市好佳置业有限公司、上海谨潇企业管理咨询有限公司、上海融创展晟房地产开发有限公司、上海融创房地产开发集团有限公司、融创房地产集团有限公司无诉讼原告承建被告开发项目，被告拖欠支付工程款7,290.54否一审审理中尚未审结，影响暂时不能判断尚未审结安徽省交通航务工程有限公司（安徽建工交通航务集团有限公司） 黄山市南山旅游产业发展有限公司、深圳市龙骏投资发展有限公司、深圳龙骏健康管理咨询集团有限公司无诉讼原告承建被告开发项目，被告拖欠支付工程款11,667.48否一审审理中尚未审结，影响暂时不能判断尚未审结安徽建工交通重庆筑精建筑劳务有限公无诉讼诉请被告支付由原告垫付的农民3,091.40否一审审理中尚未审结，影响尚未审结2023年年度报告航务集团有限公司司、林朝贵、陈祥工工资款、钢材款等及利息暂时不能判断安建建材科技（宁波）有限公司江苏雨花钢铁有限公司，周光明，姚周琦，薛炎周光明，姚周琦，薛炎（诉请） 诉讼原告向被告采购钢材，原告依约预付货款，被告没有按约足额供应钢材。

8,197.61否本案于宁波市北仑区人民法院立案，已完成诉讼费缴纳及保全事宜，并收到法院保全反馈。

尚未审结，影响暂时不能判断尚未审结(三)其他说明□适用 √不适用 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况□适用√不适用 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用 √不适用 十二、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项√适用 □不适用 经本公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，并经公司2022年年度股东大会审议批准，本公司2023年计划与关联方发生日常关联交易金额总计1,327,700.00万元，具体内容详见本公司于2023年3月30日披露于上交所网站、上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报的公告：《安徽建工关于预计2022年度日常关联交易的公告》（2023-018）。

2023年，实际发生日常关联交易金额934,867.85万元，其中接受关联人劳务706,134.76万元，向关联人提供劳务2,395.93万元，向关联人出售商品16,822.87万元，接受关联方保理等融资服务209,514.30万元。

3、临时公告未披露的事项□适用√不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用 2023年年度报告3、临时公告未披露的事项□适用√不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况□适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项√适用□不适用 事项概述查询索引根据生产经营的需要，本公司及本公司控股子公司建工交航与工银投资就债转股相关协议签署补充协议，将债转股投资期限从3年延期到6年。

2023年4月28日披露于上海证券交易所外部网站和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。

为保障公司重点基础设施项目建设，本公司拟与安徽建工资本管理有限公司、西部信托有限公司发起设立“安庆安建建设发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴59,950万元（占比49.958%），西部信托有限公司作为有限合伙人（LP2）认缴59,950万元（占比49.958%），安建资本作为普通合伙人（GP）认缴100万元（占比0.084%）。

2023年4月28日披露于上海证券交易所外部网站和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。

本公司及本公司控股子公司安徽水利拟与安徽省第一建筑工程有限公司、徽科设计集团有限公司组成联合体，参加安庆宜秀区产业升级及公共设施补短板综合建设项目投标。

如项目中标，本公司（含本公司发起设立的产业基金）及安徽水利与安徽省第一建筑工程有限公司合资设立项目公司负责投资实施，徽科设计集团有限公司不参股不出资。

2023年8月18日披露于上海证券交易所外部网站和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。

本公司和安徽省属企业改革发展基金合伙企业（有限合伙）拟缩减对肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的认缴出资额，分别由99,950万元和99,950万元缩减为10,100万元和30,000万元，安徽建工资本管理有限公司认缴出资额100万元不变。

原相关投资协议其他主要内容均不变。

2023年8月18日披露于上海证券交易所外部网站和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。

本公司所属子公司建工建投、安徽路桥、安徽省路桥试验检测有限公司拟与建工控股、安徽省交通控股集团有限公司、安徽交控工程集团有限公司、宣城市交通投资集团有限公司共同出资组建安徽省泾宣高速公路有限责任公司（具体名称以市场监督部门核准为准），投资建设宣城至泾县高速公路建设项目（二期），其中本公司所属子公司资本金出资额约为0.666亿元。

2023年8月31日披露于上海证券交易所外部网站和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。

根据生产经营的需要，本公司及本公司控股子公司安徽水利开发有限公司与工银金融资产投资有限公司就债转股相关协议签署补充协议，将债转股投资期限从4年延期到9年。

2023年9月23日披露于上海证券交易所外部网站和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。

为保障公司重点基础设施项目建设，本公司拟与中铁信托有限责任公司、安徽建工资本管理有限公司发起设立“安庆宜建建设发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名），其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴49,900万元（占比49.95%），中铁信托有限责任公司作为有限合伙人（LP2）认缴49,900万元（占比49.95%），安徽建工资本管理有限公司作为普通合伙人（GP）认缴100万元（占比0.1%）。

2023年12月23日披露于上海证券交易所外部网站和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。

2023年年度报告2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项□适用√不适用 (四)关联债权债务往来1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项□适用√不适用 (五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务□适用√不适用 (六)其他□适用 √不适用 十三、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项1、托管情况□适用√不适用 2、承包情况□适用√不适用 3、租赁情况□适用√不适用 (二)担保情况√适用□不适用 单位:万元 币种:人民币公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计1,903,053.95 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,728,016.49 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 2,728,016.49 担保总额占公司净资产的比例(%) 113.52% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 2023年年度报告直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 2,680,466.49 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 1,526,408.96 上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,680,466.49 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 注：以上担保额度均包含公司提供的其他增信措施(三)委托他人进行现金资产管理的情况1.委托理财情况(1)委托理财总体情况√适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额银行理财产品自有资金189,896.0000 其他情况□适用 √不适用 (2)单项委托理财情况□适用 √不适用 其他情况□适用 √不适用 (3)委托理财减值准备□适用 √不适用 2.委托贷款情况(1)委托贷款总体情况□适用 √不适用 其他情况□适用 √不适用 (2)单项委托贷款情况□适用 √不适用 其他情况□适用 √不适用 2023年年度报告(3)委托贷款减值准备□适用 √不适用 3.其他情况□适用 √不适用 (四)其他重大合同□适用 √不适用 2023年年度报告十四、募集资金使用进展说明√适用□不适用 (一)募集资金整体使用情况√适用□不适用 单位：元募集资金来源募集资金到位时间募集资金总额其中：超募资金金额扣除发行费用后募集资金净额募集资金承诺投资总额调整后募集资金承诺投资总额(1) 截至报告期末累计投入募集资金总额（2） 截至报告期末累计投入进度（%）(3)＝(2)/(1) 本年度投入金额（4） 本年度投入金额占比（%）（5）=(4)/(1) 变更用途的募集资金总额向特定对象发行股票2017年7月 138,520.000135,658.00135,658.00135,955.05130,517.5796.00416.430.3156,896.98 (二)募投项目明细√适用□不适用 单位：元项目名称项目性质是否涉及变更投向募集资金来源募集资金到位时间是否使用超募资金项目募集资金承诺投资总额调整后募集资金投资总额(1) 本年投入金额截至报告期末累计投入募集资金总额（2） 截至报告期末累计投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期是否已结项投入进度是否符合计划的进度投入进度未达计划的具体原因本年实现的效益本项目已实现的效益或者研发成果项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况节余金额施工机械设备购置项目生产建设是向特定对象发行股票2017年7月1日否50,221.7832,703.07 32,621.7099.75 是是— 变更部分募集资金用途2023年年度报告PC构件生产基地（二期）项目生产建设是向特定对象发行股票2017年7月1日否23,600.00 否否变更募投项目 变更募集资金用途工程实验室建设项目研发否向特定对象发行股票2017年7月1日否6,805.006,805.00400.203,885.8857.10 是否由于使用了政府拨付的用于本项目建设专项资金，已达到可使用状态，后续无需继续投入募集资金，节余募集资金永久补充流动资金否2,990.41 信息化系统建设项目运营管理否向特定对象发行股票2017年7月1日否3,550.003,550.0016.231,095.1430.85 是否由于节省项目开发资金、部分子项由控股子公司实施未使用募集资金，已基本实现相关功能，后续无需继续投入募集资金，节余募集资金永久补充流动资金否2,575.87 淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP项目生产建设是向特定对象发行股票2017年7月1日否51,481.2236,000.00 36,000.00100.00 2017年12月是是— 7,447.66 否 泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目生产建设否向特定对象发行股票2017年7月1日否 15,520.48 15,520.48100.00 2020年6月2021年5月2022年4月（分子项运营） 是是— 571.30 否 装配式建筑吴山PC构件生产基地项目生产建设否向特定对象发行股票2017年7月1日否 15,700.00 15,719.65100.13 2021年5月是是— 2,207.96 否 蚌埠市固镇县南城区生生产建设否向特定对象发行股票2017年7月1日否 8,356.64 8,358.40100.02 2021年6月是是— 99.68 否 2023年年度报告态路网PPP项目2022年1月S246太湖至望江公路太湖段改建工程PPP项目生产建设否向特定对象发行股票2017年7月1日否 17,319.86 17,316.3299.98 2023年1月是是— 1,705.49 否 (三)报告期内募投变更或终止情况√适用□不适用 单位：元 币种：人民币变更前项目名称变更/终止前项目募集资金投资总额变更/终止前项目已投入募集资金总额变更后项目名称变更/终止原因变更/终止后用于补流的募集资金金额决策程序及信息披露情况说明工程实验室建设项目6,805.003,885.88 由于使用了政府拨付的用于本项目建设专项资金，已达到可使用状态，后续无需继续投入募集资金，节余募集资金永久补充流动资金2,990.41 该事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，并经公司2023年第三次临时股东大会批准，于2023年6月14日和7月1日对相关情况进行了公告信息化系统建设项目3,550.001,095.14 由于节省项目开发资金、部分子项由控股子公司实施未使用募集资金，已基本实现相关功能，后续无需继续投入募集资金，节余募集资金永久补充流动资金2,575.87 该事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，并经公司2023年第三次临时股东大会批准，于2023年6月14日和7月1日对相关情况进行了公告(四)报告期内募集资金使用的其他情况1、募集资金投资项目先期投入及置换情况□适用√不适用 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况□适用√不适用 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况□适用√不适用 2023年年度报告4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况□适用√不适用 5、其他□适用√不适用 十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明□适用√不适用 2023年年度报告第七节股份变动及股东情况一、股本变动情况(一) 股份变动情况表1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明□适用 √不适用 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用 √不适用 (二)限售股份变动情况□适用√不适用 二、证券发行与上市情况(一)截至报告期内证券发行情况□适用√不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：√适用 □不适用 公司债券、银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行情况详见第九节“债券相关情况”。

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用 (三)现存的内部职工股情况□适用√不适用 三、股东和实际控制人情况(一)股东总数截至报告期末普通股股东总数(户) 76,390 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 73,243 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股2023年年度报告前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称（全称） 报告期内增减期末持股数量比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股东性质股份状态数量安徽建工集团控股有限公司0551,638,78432.140无 国有法人香港中央结算有限公司50,042,47172,818,1974.240无 其他凤台县永幸河灌区管理中心036,192,9222.110无 国有法人金寨水电开发有限责任公司025,024,8971.460无 国有法人招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金12,162,46812,162,4680.710无 未知中信证券股份有限公司－社保基金1106组合11,611,10011,611,1000.680无 未知中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金7,254,3008,052,2600.470无 未知中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金7,945,6007,945,6000.460无 未知交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金-3,928,9007,804,2000.450无 未知叶灯阳48,4007,554,2630.440无 境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量安徽建工集团控股有限公司551,638,784 人民币普通股551,638,784 香港中央结算有限公司72,818,197 人民币普通股72,818,197 凤台县永幸河灌区管理中心36,192,922 人民币普通股36,192,922 金寨水电开发有限责任公司25,024,897 人民币普通股25,024,897 招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金12,162,468 人民币普通股12,162,468 中信证券股份有限公司－社保基金1106组合11,611,100 人民币普通股11,611,100 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金8,052,260 人民币普通股8,052,260 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金7,945,600 人民币普通股7,945,600 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金7,804,200 人民币普通股7,804,200 叶灯阳7,554,263 人民币普通股7,554,263 前十名股东中回购专户情况说明无2023年年度报告上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明无上述股东关联关系或一致行动的说明本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系,不存在一致行动关系，本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无前十名股东参与转融通业务出借股份情况√适用□不适用 单位:股前十名股东参与转融通出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金797,9600.05008,052,2600.47223,1000.01 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金11,733,1000.683,671,8000.21% 7,804,2000.451,568,3000.09 前十名股东较上期发生变化√适用□不适用 单位:股前十名股东较上期末变化情况股东名称（全称） 本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 基本养老保险基金一二零三组合退出0000 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙） 退出0000 安徽省盐业投资控股集团有限公司退出006,871,3350.40 招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金新增0012,162,4680.71 中信证券股份有限公司－社保基金1106组合新增0011,611,1000.68 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金新增007,945,6000.46 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件2023年年度报告□适用√不适用 (三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用√不适用 四、控股股东及实际控制人情况(一)控股股东情况1.法人√适用□不适用 名称安徽建工集团控股有限公司单位负责人或法定代表人杨善斌成立日期1989-6-30 主要经营业务一般经营项目；建设项目投资；技术信息中介咨询。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况除本公司外，建工控股未控股和参股其他境内外上市公司。

其他情况说明无2.自然人□适用√不适用 3.公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用 4.报告期内控股股东变更情况的说明□适用 √不适用 5.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 (二)实际控制人情况1.法人√适用□不适用 2023年年度报告名称安徽省国资委单位负责人或法定代表人王宏2.自然人□适用√不适用 3.公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用 4.报告期内公司控制权发生变更的情况说明□适用 √不适用 5.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 6.实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用 (三)控股股东及实际控制人其他情况介绍□适用 √不适用 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上□适用√不适用 六、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上七、其他持股在百分之十以上的法人股东□适用√不适用 八、股份限制减持情况说明□适用√不适用 九、股份回购在报告期的具体实施情况□适用√不适用 2023年年度报告第八节优先股相关情况□适用√不适用 第九节债券相关情况一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具√适用□不适用 (一)企业债券□适用√不适用 (二)公司债券√适用□不适用 1.公司债券基本情况单位：亿元 币种：人民币债券名称简称代码发行日起息日到期日债券余额利率（%） 还本付息方式交易场所投资者适当性安排（如有） 交易机制是否存在终止上市交易的风险安徽建工集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 22安建01 185225 2022- 01-06 2022- 01-10 2027- 01-10 6.003.90 每年付息一次，到期一次还本上海证券交易所不适用竞价、报价、询价和协议交易方式否安徽建工集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 22安建Y1 185979 2022- 07-04 2022- 07-06 2024- 07-06 10.004.90 每年付息一次，到期一次还本上海证券交易所不适用竞价、报价、询价和协议交易方式否公司对债券终止上市交易风险的应对措施□适用√不适用 逾期未偿还债券□适用√不适用 报告期内债券付息兑付情况√适用□不适用 债券名称付息兑付情况的说明22安建01正常兑付付息22安建Y1正常兑付付息2023年年度报告2.发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况□适用√不适用 3.为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构中介机构 名称办公地址签字会计师姓名联系人联系电话中信证券股份有限公司北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦观淦壬010-60833535 安徽天禾律师事务所安徽省合肥市庐阳区濉溪路278号财富广场B座东区16层汪明月0551-62620450 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 黄敬臣、鲍光荣、孔晶晶、熊延森、王书彦、冯屹巍黄敬臣、熊延森、冯屹巍010-66001391 东方金诚国际信用评估有限公司北京市朝阳区朝外西街3号1幢南座11层1101、1102、1103单元12层1201、1202、1203单元吕春阳、薛梅0551-65109937 上述中介机构发生变更的情况□适用√不适用 4.报告期末募集资金使用情况√适用□不适用 单位:亿元 币种:人民币债券名称募集资金总金额已使用金额未使用金额募集资金专项账户运作情况（如有） 募集资金违规使用的整改情况（如有） 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致安徽建工集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 6.0060正常无是安徽建工集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 10.00100正常无是募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益□适用√不适用 报告期内变更上述债券募集资金用途的说明□适用√不适用 其他说明□适用√不适用 5.信用评级结果调整情况□适用√不适用 其他说明□适用√不适用 2023年年度报告6.担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响□适用√不适用 7.公司债券其他情况的说明□适用√不适用 (三)银行间债券市场非金融企业债务融资工具√适用□不适用 1.非金融企业债务融资工具基本情况单位：亿元 币种：人民币债券名称简称代码发行日起息日到期日债券余额利率（%） 还本付息方式交易场所投资者适当性安排（如有） 交易机制是否存在终止上市交易的风险安徽建工集团股份有限公司2023年度第一期中期票据(科创票据) 23安徽建工MTN001(科创票据) 10238321 2 2023- 11-27 2023- 11-29 2026- 11-29 6.003.80 按年付息到期一次还本+最后一年利息中国银行间市场交易商协会不适用竞价、报价、询价和协议交易方式否安徽水利开发有限公司2023年度第一期定向债务融资工具23安徽水利PPN001 03238062 5 2023- 08-17 2023- 08-21 2026- 08-21 8.004.18 按年付息到期一次还本+最后一年利息中国银行间市场交易商协会不适用竞价、报价、询价和协议交易方式否公司对债券终止上市交易风险的应对措施□适用√不适用 逾期未偿还债券□适用√不适用 报告期内债券付息兑付情况□适用√不适用 2.发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况□适用√不适用 3.为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构中介机构名称办公地址签字会计师姓名联系人联系电话中信银行股份有限公司北京市朝阳区光华路10号院1号楼李雨桥010-66635907 2023年年度报告中国银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大街1号荀雅梅010-66592749 东方金诚国际信用评估有限公司北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座12层蒋晓洁13721087563 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区西直门南大街2号2105 黄敬臣、鲍光荣、孔晶晶、熊延森、王书彦、冯屹巍宁云18756972503 安徽天禾律师事务所合肥市庐阳区濉溪路财富广场B座东楼16层汪明月0551-62620429 上述中介机构发生变更的情况□适用√不适用 4.报告期末募集资金使用情况√适用□不适用 单位:亿元 币种:人民币债券名称募集资金总金额已使用金额未使用金额募集资金专项账户运作情况（如有） 募集资金违规使用的整改情况（如有） 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致23安徽建工MTN001(科创票据) 6.006.000.00正常无是安徽水利开发有限公司2023年度第一期定向债务融资工具8.008.000.00正常无是募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益□适用√不适用 报告期内变更上述债券募集资金用途的说明□适用√不适用 其他说明□适用√不适用 5.信用评级结果调整情况□适用√不适用 其他说明□适用√不适用 6.担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响□适用√不适用 7.非金融企业债务融资工具其他情况的说明□适用√不适用 (四)公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10% □适用√不适用 2023年年度报告(五)报告期末除债券外的有息债务逾期情况□适用√不适用 (六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响□适用√不适用 (七)截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标√适用□不适用 单位:元 币种:人民币主要指标2023年2022年本期比上年同期增减（%） 变动原因归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,422,448,788.451,320,552,109.567.72 流动比率1.071.11 -4.00 速动比率0.920.911.00 资产负债率（%） 85.9584.581.37 EBITDA全部债务比3.94% 4.41% -0.47 利息保障倍数1.861.7213.87 现金利息保障倍数2.650.96168.71 主要系经营活动现金净流量增加所致EBITDA利息保障倍数2.111.9714.32 贷款偿还率（%） 1001000.00 利息偿付率（%） 99.7399.360.37 二、可转换公司债券情况□适用√不适用2023年年度报告第十节财务报告一、审计报告√适用□不适用 审计报告容诚审字[2024]230Z0778号 安徽建工集团股份有限公司全体股东：一、审计意见我们审计了安徽建工集团股份有限公司（以下简称安徽建工）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安徽建工2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安徽建工，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。

这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收款项减值准备1、事项描述相关信息披露参见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”及“五、合并财务报表项目注释”之“3、应收账款”、“9、一年内到期的非流动资产”及“11、长期应收款”（以下合称“应收款项”）。

管理层基于单项和组合并考虑客户的信用风险，评估应收款项的预期信用损失。

由于应收款项信用减值损失的确定需要管理层运用会计估计和判断，并且应收款项减值准备的计提对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收款项的减值准备认定为关键审计事项。

2、审计应对我们执行的主要审计程序包括：（1）了解和评价与应收款项减值准备计提相关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性；（2）对于管理层按照单项计提坏账准备的应收款项，结合客户的历史回款、资信状况、管理层预期未来收取的现金流量等情况，评价减值准备计提的合理性；（3）对于管理层按照组合计提坏账准备的应收款项，评价管理层组合划分的合理性，并结合客户信用风险特征、账龄分析、应收款项回函、历史回款、期后回款等情况，评估减值准备计提的合理性；（4）获取管理层编制的应收款项组合和账龄明细表，选取样本检查相关支持文件，以验证应收款项组合和账龄划分的准确性；（5）选取样本检查应收款项账龄和历史还款记录，并评估交易对方是否出现财务问题而对应收款项的可收回性产生影响；（6）复核管理层计算预期信用损失率的历史信用损失经验数据及关键假设的合理性，评估管理层对应收款项的信用风险评估和识别的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确。

（二）建筑施工收入确认1、事项描述2023年年度报告相关信息披露参见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之“29、收入确认原则和计量方法”及“五、合并财务报表项目注释”之“48、营业收入及营业成本”。

安徽建工营业收入主要来源于建筑施工收入，根据新收入准则及安徽建工的会计政策，建筑施工收入根据履约进度在某一时段内确认收入。

履约进度涉及管理层的重大判断和估计，包括对完成的进度、交付的范围以及所需的服务、合同总成本、尚未完工成本、合同总收入和合同风险的估计。

此外，由于情况的改变，合同总成本及合同总收入会较原有的估计发生变化（有时可能是重大的）。

因此，我们将建筑施工收入确认认定为关键审计事项。

2、审计应对我们执行的主要审计程序包括：（1）了解和评价与建筑施工收入确认相关的内部控制设计的有效性，测试了关键控制执行的有效性，包括合同成本、合同收入及履约进度确认流程等；（2）获取了重大建筑施工合同样本，检查管理层预计合同总收入和预计合同总成本所依据的关键合同条款和成本预算等支持性文件，评价管理层所作判断和估计是否合理、依据是否充分；（3）选取样本进行检查，核对相关支持性文件以验证已发生的合同成本；（4）执行截止性测试程序，选取样本检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间；（5）抽取相关建筑施工合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门确认工程的完工程度，并与账面记录进行比较，评估工程完工进度的合理性；（6）根据已发生成本和预计合同总成本重新计算履约进度及按照履约进度确认的收入；（7）抽取相关建筑施工项目样本，结合应收账款函证，对工程项目合同金额、变更金额、结算金额等进行函证；（8）对主要合同的毛利率进行分析性复核程序。

四、其他信息安徽建工管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。

其他信息包括安徽建工2023年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任安徽建工管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估安徽建工的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算安徽建工、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安徽建工的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。

合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。

错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。

同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

2023年年度报告（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

同时，根据获取的审计证据，就可能导致对安徽建工持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。

我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

然而，未来的事项或情况可能导致安徽建工不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就安徽建工中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。

我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。

我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王书彦（项目合伙人） 中国注册会计师：冯屹巍中国·北京中国注册会计师：谭冉冉 2024年3月25日二、财务报表合并资产负债表2023年12月31日编制单位:安徽建工集团股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注2023年12月31日2022年12月31日流动资产：货币资金五、116,025,448,670.8314,862,905,017.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2023年年度报告衍生金融资产 应收票据五、2145,696,993.54277,594,437.90 应收账款五、348,094,265,256.0736,190,973,365.43 应收款项融资五、493,884,710.79344,867,119.01 预付款项五、51,235,917,243.22780,327,352.37 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款五、6 4,585,239,252.90 3,410,268,046.03 其中：应收利息 33,225,924.54 应收股利 买入返售金融资产 存货五、715,810,039,749.0217,892,069,602.69 合同资产五、822,131,511,387.5118,979,484,818.31 持有待售资产 一年内到期的非流动资产五、92,822,863,466.332,422,011,764.04 其他流动资产五、104,408,572,560.583,787,881,208.72 流动资产合计 115,353,439,290.7998,948,382,731.56 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款五、1136,278,951,400.9932,806,101,633.37 长期股权投资五、121,060,678,605.27541,916,120.28 其他权益工具投资五、13245,390,077.77146,972,281.11 其他非流动金融资产五、1410,000,000.0036,000,000.00 投资性房地产五、15465,727,279.43493,987,491.73 固定资产五、164,840,835,619.904,408,557,170.79 在建工程五、17121,685,023.65238,522,371.22 生产性生物资产 油气资产 使用权资产五、18125,299,104.5689,488,489.71 无形资产五、19670,584,253.86627,697,534.20 开发支出 2023年年度报告商誉五、20685,109.49685,109.49 长期待摊费用 递延所得税资产五、212,079,644,653.361,675,154,782.13 其他非流动资产五、229,830,675,276.009,048,549,124.23 非流动资产合计 55,730,156,404.2850,113,632,108.26 资产总计 171,083,595,695.07149,062,014,839.82 流动负债：短期借款五、2312,946,688,967.2311,967,466,825.88 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据五、243,812,841,855.804,461,504,799.12 应付账款五、2553,619,439,539.3642,090,793,404.74 预收款项五、265,197,427.264,307,533.34 合同负债五、2711,923,694,823.8811,385,516,210.53 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬五、28434,670,850.63425,398,948.58 应交税费五、291,166,150,067.591,031,152,092.73 其他应付款五、309,313,970,430.087,341,521,390.45 其中：应付利息 应付股利 77,430,646.1937,523,476.50 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债五、317,033,829,879.655,137,999,965.50 其他流动负债五、327,507,876,622.975,642,368,768.44 流动负债合计 107,764,360,464.4589,488,029,939.31 非流动负债：保险合同准备金 长期借款五、33 35,587,252,084.18 34,687,948,116.09 2023年年度报告应付债券五、342,000,000,000.00 600,000,000.00 其中：优先股 永续债 租赁负债五、35 92,011,125.06 65,433,737.30 长期应付款五、36 94,593,633.84 129,149,113.84 长期应付职工薪酬 预计负债五、37247,901,727.03170,559,343.29 递延收益五、3895,636,454.35108,356,350.65 递延所得税负债五、2116,301,428.0918,248,963.87 其他非流动负债五、391,153,388,050.82812,002,752.25 非流动负债合计 39,287,084,503.3736,591,698,377.29 负债合计 147,051,444,967.82126,079,728,316.60 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）五、401,716,533,938.001,716,533,938.00 其他权益工具五、412,500,000,000.004,120,000,000.00 其中：优先股 永续债 2,500,000,000.004,120,000,000.00 资本公积五、421,650,665,085.681,650,665,085.68 减：库存股 其他综合收益五、43 -235,104,488.65 -222,032,101.26 专项储备五、44699,972,274.62605,289,475.17 盈余公积五、45685,423,561.73571,991,375.42 一般风险准备 未分配利润五、465,450,159,398.414,612,965,516.21 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计12,467,649,769.7913,055,413,289.22 少数股东权益 11,564,500,957.469,926,873,234.00 所有者权益（或股东权益）合计24,032,150,727.2522,982,286,523.22 负债和所有者权益（或股东权益）总计171,083,595,695.07149,062,014,839.82 公司负责人：李有贵主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强2023年年度报告母公司资产负债表2023年12月31日编制单位:安徽建工集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币项目附注2023年12月31日2022年12月31日流动资产：货币资金 2,274,423,447.112,629,490,534.22 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 16,822,083.5332,024,320.26 应收账款十三、15,315,651,654.614,670,320,985.66 应收款项融资 500,000.00101,500.00 预付款项 284,752,824.26282,532,298.46 其他应收款十三、27,050,399,335.915,262,074,846.22 其中：应收利息 应收股利 376,337,104.52193,998,775.12 存货 49,222,145.9460,077,949.44 合同资产 1,773,963,656.051,902,926,734.46 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 212,600,422.97102,956,361.95 流动资产合计 16,978,335,570.3814,942,505,530.67 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 9,950,000.00 长期股权投资十三、321,255,600,391.2719,121,034,277.82 其他权益工具投资 229,211,077.77135,022,281.11 其他非流动金融资产 10,000,000.0033,000,000.00 投资性房地产 固定资产 31,694,587.4670,844,828.32 在建工程 1,967,380.21207,037.39 生产性生物资产 油气资产 2023年年度报告使用权资产 752,234.532,645,967.78 无形资产 8,962,483.928,314,956.36 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 284,201,725.97283,724,345.07 其他非流动资产 非流动资产合计 21,822,389,881.1319,664,743,693.85 资产总计 38,800,725,451.5134,607,249,224.52 流动负债：短期借款 1,251,448,472.22899,855,475.87 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 689,843,716.51142,555,198.54 应付账款 5,210,573,789.284,332,420,600.61 预收款项 合同负债 775,969,482.271,210,277,729.87 应付职工薪酬 60,753,464.8668,098,526.50 应交税费 148,397,765.0365,178,129.51 其他应付款 18,318,509,661.9315,740,074,655.06 其中：应付利息 应付股利 21,112,827.1036,973,476.50 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,212,936,844.25256,273,295.85 其他流动负债 449,450,341.59313,331,325.33 流动负债合计 28,117,883,537.9423,028,064,937.14 非流动负债：长期借款 994,150,000.001,718,050,000.00 应付债券 1,200,000,000.00600,000,000.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 281,354.312,368,719.73 长期应付款 长期应付职工薪酬 2023年年度报告预计负债 12,850,000.00 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,207,281,354.312,320,418,719.73 负债合计 30,325,164,892.2525,348,483,656.87 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,716,533,938.001,716,533,938.00 其他权益工具 2,500,000,000.003,820,000,000.00 其中：优先股 永续债 2,500,000,000.003,820,000,000.00 资本公积 2,263,816,208.872,263,816,208.87 减：库存股 其他综合收益 -166,733,957.81 -166,555,100.07 专项储备 74,040,751.9684,616,680.60 盈余公积 581,605,132.17468,172,945.86 未分配利润 1,506,298,486.071,072,180,894.39 所有者权益（或股东权益）合计 8,475,560,559.26 9,258,765,567.65 负债和所有者权益（或股东权益）总计38,800,725,451.51 34,607,249,224.52 公司负责人：李有贵主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强合并利润表2023年1—12月单位:元 币种:人民币项目附注2023年度2022年度一、营业总收入 91,243,816,521.51 80,119,529,049.70 其中：营业收入五、47 91,243,816,521.51 80,119,529,049.70 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 86,583,233,974.04 76,722,390,992.70 其中：营业成本五、47 79,896,781,260.80 70,771,503,866.10 利息支出 2023年年度报告手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加五、48277,240,558.77313,764,637.89 销售费用五、49241,367,855.27200,486,907.21 管理费用五、502,235,822,364.371,991,016,683.25 研发费用五、511,839,039,460.441,474,463,938.78 财务费用五、522,092,982,474.391,971,154,959.47 其中：利息费用 2,470,503,603.672,560,212,562.71 利息收入 420,507,866.57647,995,542.14 加：其他收益五、5352,123,350.1927,473,616.63 投资收益（损失以“－”号填列）五、5484,217,374.15 -44,132,529.84 其中：对联营企业和合营企业的投资收益13,163,984.99 -72,202,303.54 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 五、55 -2,090,637,493.41 -1,101,248,812.14 资产减值损失（损失以“-”号填列） 五、56 -96,170,858.05 -7,245,599.14 资产处置收益（损失以“－”号填列） 五、579,074,029.57477,384.36 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,619,188,949.922,272,462,116.87 加：营业外收入五、5831,479,135.5348,358,087.03 减：营业外支出五、5920,733,674.7917,787,401.89 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,629,934,410.662,303,032,802.01 减：所得税费用五、60572,260,070.62470,546,068.59 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,057,674,340.04 1,832,486,733.42 2023年年度报告（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,057,674,340.041,832,486,733.42 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 1,553,468,710.501,380,008,670.33 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 504,205,629.54452,478,063.09 六、其他综合收益的税后净额 -13,072,387.3947,305,925.92 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-13,072,387.3947,305,925.92 1．不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 -13,072,387.3947,305,925.92 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -13,072,387.3947,305,925.92 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 2,044,601,952.65 1,879,792,659.34 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,540,396,323.11 1,427,314,596.25 （二）归属于少数股东的综合收益总额 504,205,629.54 452,478,063.09 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.910.80 2023年年度报告（二）稀释每股收益(元/股) 0.910.80 公司负责人：李有贵主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强母公司利润表2023年1—12月单位:元 币种:人民币项目附注2023年度2022年度一、营业收入十三、46,912,978,753.265,619,614,099.00 减：营业成本十三、4 6,090,423,381.00 4,924,447,808.75 税金及附加 15,663,208.98 16,436,657.72 销售费用 3,236,892.97 1,462,188.99 管理费用 289,729,273.31 263,409,090.90 研发费用 60,479,163.04 8,613,999.79 财务费用 107,614,334.26 166,954,368.43 其中：利息费用 263,043,639.08 251,278,105.54 利息收入 172,745,664.75 110,324,223.15 加：其他收益 2,497,729.83 202,820.98 投资收益（损失以“－”号填列）十三、5 884,613,046.36 704,785,042.06 其中：对联营企业和合营企业的投资收益59,506,594.99 -5,946,301.75 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -11,423,497.55 -97,491,971.63 资产减值损失（损失以“-”号填列） 373,019.3323,315,415.05 资产处置收益（损失以“－”号填列） 52,103.1914,000.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,221,944,900.86869,115,290.88 加：营业外收入 1,226,001.355,261,585.19 减：营业外支出 1,611,342.002,375,798.81 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,221,559,560.21872,001,077.26 减：所得税费用 87,336,504.0249,874,506.71 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,134,223,056.19822,126,570.55 2023年年度报告（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,134,223,056.19822,126,570.55 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -178,857.7439,316,235.45 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -178,857.7439,316,235.45 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -178,857.7439,316,235.45 7.其他 六、综合收益总额 1,134,044,198.45861,442,806.00 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：李有贵主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强合并现金流量表2023年1—12月单位：元 币种：人民币项目附注2023年度2022年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 84,965,323,644.0777,430,038,691.03 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 2023年年度报告收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 233,518,631.441,049,944,723.79 收到其他与经营活动有关的现金五、611,760,712,014.30985,102,105.82 经营活动现金流入小计 86,959,554,289.8179,465,085,520.64 购买商品、接受劳务支付的现金 73,205,364,523.6972,257,352,711.09 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 4,180,329,998.163,630,685,003.60 支付的各项税费 2,286,139,562.312,513,707,452.91 支付其他与经营活动有关的现金 3,616,931,128.441,846,095,325.93 经营活动现金流出小计 83,288,765,212.6080,247,840,493.53 经营活动产生的现金流量净额 3,670,789,077.21 -782,754,972.89 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 34,811,203.349,860,327.71 取得投资收益收到的现金 26,175,263.4228,069,773.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 62,505,059.3671,934,068.17 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 186,385,792.83 收到其他与投资活动有关的现金五、61 353,390,221.52515,833,157.05 投资活动现金流入小计 663,267,540.47625,697,326.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,326,604,941.673,268,326,060.79 投资支付的现金 961,329,723.72170,059,496.44 质押贷款净增加额 2023年年度报告取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,287,934,665.393,438,385,557.23 投资活动产生的现金流量净额 -4,624,667,124.92 -2,812,688,230.60 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 3,350,454,932.503,577,469,950.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,850,454,932.501,417,469,950.00 取得借款收到的现金 28,079,283,146.0526,056,105,191.01 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 31,429,738,078.55 29,633,575,141.01 偿还债务支付的现金 25,391,476,103.27 19,184,421,071.93 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,910,796,752.28 4,019,413,806.79 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 390,535,436.82 318,418,042.52 支付其他与筹资活动有关的现金五、61 8,857,757.46 77,256,314.16 筹资活动现金流出小计 29,311,130,613.01 23,281,091,192.88 筹资活动产生的现金流量净额 2,118,607,465.546,352,483,948.13 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,657,138.654,599,995.80 五、现金及现金等价物净增加额 1,171,386,556.482,761,640,740.44 加：期初现金及现金等价物余额 12,730,673,639.649,568,735,176.88 六、期末现金及现金等价物余额 13,902,060,196.1212,330,375,917.32 公司负责人：李有贵主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强母公司现金流量表2023年1—12月单位:元 币种:人民币项目附注2023年度2022年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 6,479,012,119.345,978,566,896.98 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,177,329,762.82 338,942,996.23 经营活动现金流入小计 7,656,341,882.166,317,509,893.21 2023年年度报告购买商品、接受劳务支付的现金 4,979,797,315.115,394,185,331.12 支付给职工及为职工支付的现金 287,008,735.73356,062,911.04 支付的各项税费 109,867,455.13130,540,316.61 支付其他与经营活动有关的现金 415,801,900.65112,116,049.56 经营活动现金流出小计 5,792,475,406.625,992,904,608.33 经营活动产生的现金流量净额 1,863,866,475.54324,605,284.88 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 218,811,203.3411,860,327.71 取得投资收益收到的现金 583,441,500.23524,329,134.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,968,264.16528.42 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 384,482,500.00 收到其他与投资活动有关的现金 195,745,664.75110,324,223.15 投资活动现金流入小计 1,385,449,132.48646,514,214.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,611,626.5331,828,753.06 投资支付的现金 2,676,895,248.651,200,996,990.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,688,506,875.181,232,825,743.06 投资活动产生的现金流量净额 -1,303,057,742.70 -586,311,529.05 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,500,000,000.003,260,000,000.00 取得借款收到的现金 4,372,681,194.583,590,264,718.32 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 5,872,681,194.586,850,264,718.32 偿还债务支付的现金 6,007,053,773.985,719,379,891.32 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 867,493,249.42837,041,112.74 支付其他与筹资活动有关的现金 371,260.24534,980.18 筹资活动现金流出小计 6,874,918,283.646,556,955,984.24 筹资活动产生的现金流量净额 -1,002,237,089.06293,308,734.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -675,434.751,671,256.24 五、现金及现金等价物净增加额 -442,103,790.9733,273,746.15 加：期初现金及现金等价物余额 2,603,384,938.082,498,038,571.02 六、期末现金及现金等价物余额 2,161,281,147.112,531,312,317.17 公司负责人：李有贵主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强2023年年度报告合并所有者权益变动表2023年1—12月单位:元 币种:人民币项目2023年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本) 其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年年末余额1,716,533,938.00 4,120,000,000.00 1,650,665,085.68 -222,032,101.26605,289,475.17571,991,375.42 4,612,965,516.21 13,055,413,289.229,926,873,234.0022,982,286,523.22 加：会计政策变更 9,880.69 -1,030,437.59 -1,020,556.90 -1,020,556.90 前期差错更正 其他 二、本年期初余额1,716,533,938.00 4,120,000,000.00 1,650,665,085.68 -222,032,101.26605,289,475.17572,001,256.11 4,611,935,078.62 13,054,392,732.329,926,873,234.0022,981,265,966.32 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -1,620,000,000.00 -13,072,387.3994,682,799.45113,422,305.62 838,224,319.79 -586,742,962.531,637,627,723.461,050,884,760.93 （一）综合收益总额 -13,072,387.39 1,553,468,710.50 1,540,396,323.11504,205,629.542,044,601,952.65 （二）所有者投入和减少资本 -1,620,000,000.00 -1,620,000,000.001,523,957,530.74 -96,042,469.26 1．所有者投入的普通股 1,850,454,932.501,501,952,708.78 2．其他权益工具持有者投入资本 -1,620,000,000.00 -1,620,000,000.00 -1,620,000,000.00 3．股份支付计入所有者权益的金额4．其他 -326,497,401.7622,004,821.96 （三）利润分配 113,422,305.62 -715,244,390.71 -601,822,085.09 -390,535,436.82 -992,357,521.91 2023年年度报告1．提取盈余公积 113,422,305.62 -113,422,305.62 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -429,133,484.50 -429,133,484.50 -390,535,436.82 -819,668,921.32 4．其他 -172,688,600.59 -172,688,600.59 -172,688,600.59 （四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益6．其他 （五）专项储备 94,682,799.45 94,682,799.45 94,682,799.45 1．本期提取 1,396,156,118.04 1,396,156,118.04 1,396,156,118.04 2．本期使用 1,301,473,318.59 1,301,473,318.59 1,301,473,318.59 （六）其他 四、本期期末余额1,716,533,938.00 2,500,000,000.00 1,650,665,085.68 -235,104,488.65699,972,274.62685,423,561.73 5,450,159,398.41 12,467,649,769.7911,564,500,957.4624,032,150,727.25 项目2022年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计其他权益工具资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他小计2023年年度报告实收资本(或股本) 优先股永续债其他减：库存股一般风险准备一、上年年末余额1,721,160,272.00 3,099,800,000.00 1,646,038,752.68 -269,338,027.18550,436,894.12489,778,718.36 3,949,640,570.71 11,187,517,180.698,459,251,959.8519,646,769,140.54 加：会计政策变更前期差错更正其他 二、本年期初余额1,721,160,272.00 3,099,800,000.00 1,646,038,752.68 -269,338,027.18550,436,894.12489,778,718.36 3,949,640,570.71 11,187,517,180.698,459,251,959.8519,646,769,140.54 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -4,626,334.00 1,020,200,000.00 4,626,333.00 47,305,925.9254,852,581.0582,212,657.06 663,324,945.50 1,867,896,108.531,467,621,274.153,335,517,382.68 （一）综合收益总额 47,305,925.92 1,380,008,670.33 1,427,314,596.25452,478,063.091,879,792,659.34 （二）所有者投入和减少资本-4,626,334.00 1,020,200,000.00 4,626,333.00 1,020,199,999.001,333,561,253.582,353,761,252.58 1．所有者投入的普通股 1,417,469,950.001,417,469,950.00 2．其他权益工具持有者投入资本 1,020,200,000.00 1,020,200,000.00 1,020,200,000.00 3．股份支付计入所有者权益的金额4．其他-4,626,334.00 4,626,333.00 -1.00 -83,908,696.42 -83,908,697.42 （三）利润分配 82,212,657.06 -716,683,724.83 -634,471,067.77 -318,418,042.52 -952,889,110.29 1．提取盈余公积 82,212,657.06 -82,212,657.06 2．提取一般风险准备2023年年度报告3．对所有者（或股东）的分配 -430,290,068.00 -430,290,068.00 -318,418,042.52 -748,708,110.52 4．其他 -204,180,999.77 -204,180,999.77 -204,180,999.77 （四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益6．其他 （五）专项储备 54,852,581.05 54,852,581.05 54,852,581.05 1．本期提取 1,017,149,410.05 1,017,149,410.05 1,017,149,410.05 2．本期使用 962,296,829.00 962,296,829.00 962,296,829.00 （六）其他 四、本期期末余额1,716,533,938.00 4,120,000,000.00 1,650,665,085.68 -222,032,101.26605,289,475.17571,991,375.42 4,612,965,516.21 13,055,413,289.229,926,873,234.0022,982,286,523.22 公司负责人：李有贵主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强2023年年度报告母公司所有者权益变动表2023年1—12月单位:元 币种:人民币项目2023年度实收资本(或股本) 其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年年末余额1,716,533,938.00 3,820,000,000.00 2,263,816,208.87 -166,555,100.0784,616,680.60468,172,945.861,072,180,894.399,258,765,567.65 加：会计政策变更 9,880.6988,926.2098,806.89 前期差错更正 其他 二、本年期初余额1,716,533,938.00 3,820,000,000.00 2,263,816,208.87 -166,555,100.0784,616,680.60468,182,826.551,072,269,820.599,258,864,374.54 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -1,320,000,000.00 -178,857.74 -10,575,928.64113,422,305.62434,028,665.48 -783,303,815.28 （一）综合收益总额 -178,857.74 1,134,223,056.191,134,044,198.45 （二）所有者投入和减少资本 -1,320,000,000.00 -1,320,000,000.00 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 -1,320,000,000.00 -1,320,000,000.00 3．股份支付计入所有者权益的金额4．其他 （三）利润分配 113,422,305.62 -700,194,390.71 -586,772,085.09 1．提取盈余公积 113,422,305.62 -113,422,305.62 2．对所有者（或股东）的分配 -429,133,484.50 -429,133,484.50 3．其他 -157,638,600.59 -157,638,600.59 （四）所有者权益内部结转 2023年年度报告1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益6．其他 （五）专项储备 -10,575,928.64 -10,575,928.64 1．本期提取 128,900,297.40 128,900,297.40 2．本期使用 139,476,226.04 139,476,226.04 （六）其他 四、本期期末余额1,716,533,938.00 2,500,000,000.00 2,263,816,208.87 -166,733,957.8174,040,751.96581,605,132.171,506,298,486.078,475,560,559.26 项目2022年度实收资本(或股本) 其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年年末余额1,721,160,272.00 2,599,800,000.00 2,259,189,875.87 -205,871,335.5285,894,570.59385,960,288.80938,085,826.457,784,219,498.19 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额1,721,160,272.00 2,599,800,000.00 2,259,189,875.87 -205,871,335.5285,894,570.59385,960,288.80938,085,826.457,784,219,498.19 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -4,626,334.00 1,220,200,000.00 4,626,333.00 39,316,235.45 -1,277,889.9982,212,657.06134,095,067.941,474,546,069.46 （一）综合收益总额 39,316,235.45 822,126,570.55861,442,806.00 2023年年度报告（二）所有者投入和减少资本-4,626,334.00 1,220,200,000.00 4,626,333.00 1,220,199,999.00 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 1,220,200,000.00 1,220,200,000.00 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他-4,626,334.00 4,626,333.00 -1.00 （三）利润分配 82,212,657.06 -688,031,502.61 -605,818,845.55 1．提取盈余公积 82,212,657.06 -82,212,657.06 2．对所有者（或股东）的分配 -430,290,068.00 -430,290,068.00 3．其他 -175,528,777.55 -175,528,777.55 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 -1,277,889.99 -1,277,889.99 1．本期提取 59,479,656.41 59,479,656.41 2．本期使用 60,757,546.40 60,757,546.40 （六）其他 四、本期期末余额1,716,533,938.00 3,820,000,000.00 2,263,816,208.87 -166,555,100.0784,616,680.60468,172,945.861,072,180,894.399,258,765,567.65 公司负责人：李有贵主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强2023年年度报告三、公司基本情况1.公司概况√适用 □不适用 安徽建工集团股份有限公司（以下简称本公司或公司），由安徽省水利建筑工程总公司、金寨水电开发有限责任公司、凤台县永幸河灌区管理总站、蚌埠市建设投资有限公司、安徽省水利水电勘测设计院等五家单位采用发起设立方式设立，经安徽省人民政府皖府股字[1998]第20号文批准，于1998年6月15日在安徽省工商行政管理局登记注册，注册资本1,100万元，注册名称为安徽水建建设股份有限公司。

2000年7月，公司2000年度临时股东大会决定增资扩股，经安徽省人民政府皖府股字[2000]第40号文批准，股本增至6,200万股，2000年11月，经安徽省工商行政管理局核准，公司更名为安徽水利开发股份有限公司。

2003年4月3日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]25号文核准，公司通过向二级市场投资者定价配售方式向社会公开发行了人民币普通股5,800万股。

公司于2003年4月办理了注册资本变更登记，变更后的注册资本为12,000万元。

2004年3月，公司2003年度股东大会决定，以2003年末总股本12,000万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增2股，用未分配利润向全体股东每10股送红股1股，转增和送红股共计3,600万股，公司总股本变更为15,600万股。

2006年6月，根据公司召开的股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过股权分置改革方案，即公司非流通股股东向全体流通股股东每10股送3.2股普通股，公司总股本未发生变化。

2007年7月，公司2006年度股东大会决定，以公司2006年末总股本15,600万股为基数，用未分配利润向全体股东每10股送红股1股，共计1,560万股，公司总股本变更为17,160万股。

2008年4月，公司2007年度股东大会决定，以公司2007年12月31日总股本17,160万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，共计转增5,148万股。

变更后公司总股本为22,308万股。

2011年4月，公司2010年股东大会决定，以公司2010年12月31日总股本22,308万股为基数，以未分配利润和资本公积转增股本，向全体股东每10股送2股、转增3股，共计增加了11,154万股。

变更后公司总股本为33,462万股。

2013年5月，公司2012年度股东大会决定，以公司2012年12月31日总股本33,462万股为基数，以未分配利润和资本公积转增股本，向全体股东每10股送2股、转增3股，共计增加了16,731万股。

变更后公司总股本为50,193万股。

2015年6月，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1001号）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股2,998万股。

公司于2015年9月办理了注册资本变更登记，变更后的总股本为53,191万股。

2016年4月，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于安徽水利开发股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权（2016）328号），安徽省水利建筑工程总公司持有本公司85,473,813股权无偿划转给安徽建工集团有限公司，变更后安徽建工集团有限公司持有本公司16.07%股权。

2016年4月，公司2015年度股东大会决定，以公司2015年12月31日总股本53,191万股为基数，以未分配利润和资本公积转增股本，向全体股东每10股送2股、转增5股，共计增加了37,234万股。

变更后公司总股本为90,425万股。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司吸收合并建工集团并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3191号文），2017年5月，公司向安徽省水利建筑总公司发行人民币普通股46,355万股，每股人民币1元，购买资产每股发行价为人民币6.54元；同时公司将安徽建工集团有限公司持有公司股本14,531万元予以注销。

本次吸收合并新增注册资本31,825万元，变更完成后，公司的总股本为122,249.60万股；2017年8月，本公司向7名投资者非公开发行人民币普通股211,804,276股，募集资金138,520万元，扣除发行费用后实际募集配套资金净额为人民币135,658万元（不含税净额为人民币135,820万元）。

发行完成后，公司总股本增至1,434,300,227股。

2023年年度报告2018年4月，公司2017年度股东大会决定，以方案实施前的公司总股本1,434,300,227股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），每股派送红股0.2股，共计派发现金红利71,715,011.35元，派送红股286,860,045股，本次分配后总股本为1,721,160,272股。

2018年8月，公司召开第六届董事会第六十九次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司住所的议案》、《关于变更注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据实际情况需要变更公司名称、住所、注册资本、经营范围及修改公司章程部分条款。

2022年11月，根据《补偿协议》、《补充协议》等生效法律文件，对于建工控股本次补偿的股份4,626,334股，公司以总价1.00元的价格定向回购补偿股份并注销股份。

业绩补偿完成后，公司股本总额和建工控股持股比例发生变更，公司总股本变更为1,716,533,938股。

公司总部的经营地址：安徽省蚌埠市东海大道5183号。

法定代表人：李有贵。

公司主要的经营活动为：建筑工程施工、水利水电工程施工、公路工程施工、市政公用工程施工、港口与航道工程施工、机电工程施工;公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、城市园林绿化工程、河湖整治工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程;基础设施及环保项目投资、运营;水利水电资源开发;房地产开发;对外工程承包、货物或技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);金属结构加工、制作、安装;工程勘察、规划、设计、咨询,建筑工程和交通工程的研发、咨询、检测、监理。

（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2024年3月25日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础1.编制基础本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》披露有关财务信息。

2.持续经营√适用 □不适用 本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：√适用□不适用 本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。

未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1.遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2.会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

2023年年度报告3.营业周期√适用 □不适用 本公司正常营业周期为一年。

4.记账本位币本公司的记账本位币为人民币，境外（分）子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5.重要性标准确定方法和选择依据√适用□不适用 项目重要性标准重要的单项计提坏账准备的应收款项单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上且金额大于1亿元应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的单项收回或转回金额占各类应收款项总额的10%以上且金额大于1亿元本期重要的应收款项核销单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上且金额大于1亿元重要的在建工程单个项目累计投资达到200万元（含200万元）以上重要的非全资子公司非全资子公司收入金额占集团总收入≥10% 重要的承诺事项 6.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用 （1）同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。

本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见附注三、7（6）。

（2）非同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。

其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。

本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见附注三、7（6）。

（3）企业合并中有关交易费用的处理为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

2023年年度报告7.控制的判断标准和合并财务报表的编制方法√适用 □不适用 （1）控制的判断标准和合并范围的确定控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

当本公司对被投资方的投资具备上述三要素时，表明本公司能够控制被投资方。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）关于母公司是投资性主体的特殊规定如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。

②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。

③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

（3）合并财务报表的编制方法本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。

内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（4）报告期内增减子公司的处理①增加子公司或业务A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

2023年年度报告（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（5）合并抵销中的特殊考虑①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。

子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

（6）特殊交易的会计处理①购买少数股东股权本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

2023年年度报告B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权A.一次交易处置本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.多次交易分步处置在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：（a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。

（b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。

（c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。

（d）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。

在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

8.合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用 合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。

本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营2023年年度报告共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9.现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10.外币业务和外币报表折算√适用 □不适用 （1）外币交易时折算汇率的确定方法本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。

因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11.金融工具√适用 □不适用 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：2023年年度报告①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。

交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：①以摊余成本计量的金融资产金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。

除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。

但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（3）金融负债的分类与计量本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

但本公司对指定为以2023年年度报告公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。

贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。

如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。

在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。

公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。

如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具减值本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

2023年年度报告于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。

金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。

对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A.应收款项/合同资产对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：应收票据确定组合的依据如下：应收票据组合1 商业承兑汇票应收票据组合2 银行承兑汇票对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：应收账款组合1 合并范围内关联方应收账款组合2 其他客户应收账款对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：其他应收款组合1 应收利息其他应收款组合2 应收股利其他应收款组合3 合并范围内关联方其他应收款组合4 投标保证金、履约保证金其他应收款组合5 其他保证金及往来款对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：应收款项融资组合 银行承兑汇票对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下：合同资产组合1 已完工未结算资产合同资产组合2 未到期质保金合同资产组合3 处于建设期的PPP项目对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款确定组合的依据如下：2023年年度报告长期应收款组合1 未到回款期的长期应收款长期应收款组合2 逾期的长期应收款对于划分为组合的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法如下：对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

B.债权投资、其他债权投资对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司考虑的信息包括：A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。

这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。

以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报2023年年度报告为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。

这种减记构成相关金融资产的终止确认。

这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移金融资产转移是指下列两种情形：A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。

转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：A.所转移金融资产的账面价值；B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。

在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。

但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

2023年年度报告不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、12。

12.应收票据□适用√不适用 13.应收账款√适用□不适用 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法□适用√不适用 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据□适用√不适用 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法□适用√不适用 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准□适用√不适用 14.应收款项融资□适用√不适用 15.其他应收款√适用□不适用 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法□适用√不适用 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据□适用√不适用 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法□适用√不适用 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准□适用√不适用 16.存货√适用 □不适用 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法√适用□不适用 （1）存货的分类2023年年度报告存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、周转材料、开发成本、开发产品等。

（2）发出存货的计价方法本公司材料和物料等发出时采用加权平均法计价，房地产开发存货主要包括库存材料、在建开发产品、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。

存货按实际成本进行初始计量。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。

开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

（3）存货的盘存制度本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）周转材料的摊销方法①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②钢管、扣件等出租的周转材料摊销方法：按20年平均摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法√适用□不适用 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。

用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③房地产企业存货按照成本与可变现净值孰低计量。

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

④存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

⑤资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据□适用√不适用 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据□适用√不适用 17.合同资产√适用□不适用 2023年年度报告合同资产的确认方法及标准√适用□不适用 本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用□不适用 本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、11。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据□适用√不适用 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法□适用√不适用 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准□适用√不适用 18.持有待售的非流动资产或处置组√适用□不适用 （1）持有待售的非流动资产或处置组的分类本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

2023年年度报告初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。

已抵减的商誉账面价值不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法□适用√不适用 终止经营的认定标准和列报方法√适用□不适用 （1）终止经营的认定标准终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（2）列报本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。

持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。

对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，本公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

19.长期股权投资√适用 □不适用 本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。

本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。

其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。

判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

2023年年度报告重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有2023年年度报告者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）持有待售的权益性投资对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注三、16。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

分类为持有待售期间的财务报表做相应调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、23。

20.投资性房地产(1).如果采用成本计量模式的：折旧或摊销方法（1）投资性房地产的分类投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

主要包括：①已出租的土地使用权。

②持有并准备增值后转让的土地使用权。

③已出租的建筑物。

（2）投资性房地产的计量模式本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见附注三、23。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：类 别折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%） 房屋及建筑物30-503-51.90-3.23 土地使用权50-70 - 1.43-2.00 21.固定资产(1).确认条件√适用□不适用 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：2023年年度报告①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2).折旧方法√适用□不适用 类别折旧方法折旧年限（年）残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法30-5033.23-1.94 机器设备年限平均法10-1439.70-6.93 运输设备年限平均法6-12316.17-8.08 实验仪器年限平均法7-12313.86-8.08 其他设备年限平均法7-14313.86-6.93 发电设备年限平均法20-2534.85-3.88 输电配电线路年限平均法20-3034.85-3.23 对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

22.在建工程√适用 □不适用 （1）在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。

本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。

所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

23.借款费用√适用 □不适用 （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

2023年年度报告符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

24.生物资产□适用 √不适用 25.油气资产□适用 √不适用 26.无形资产(1).使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序√适用□不适用 （1）无形资产的计价方法按取得时的实际成本入账。

（2）收费公路特许经营权使用寿命及摊销收费公路特许经营权系政府授予本公司采用建设经营移交方式参与收费公路建设，并在建设完成以后的一定期间负责提供后续经营服务并向公众收费的特许经营权。

收费公路特许经营权按其入账价值依照特许经营权期限采用年限平均法摊销。

（2）无形资产使用寿命及摊销①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：项 目预计使用寿命依据土地使用权40年、70年法定使用权专利权及非专利技术5-10年参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命计算机软件3年参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。

具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。

已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

2023年年度报告对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2).研发支出的归集范围及相关会计处理方法√适用□不适用 （1）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

（2）开发阶段支出资本化的具体条件开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

27.长期资产减值√适用 □不适用 对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产及商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。

相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。

然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

28.长期待摊费用√适用 □不适用 2023年年度报告长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

29.合同负债√适用□不适用 本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

30.职工薪酬(1).短期薪酬的会计处理方法√适用 □不适用 ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴） 本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。

本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2).离职后福利的会计处理方法√适用 □不适用 ①设定提存计划本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。

本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量2023年年度报告公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额; （c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3).辞退福利的会计处理方法√适用 □不适用 本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4).其他长期职工福利的会计处理方法√适用 □不适用 ①符合设定提存计划条件的本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：A.服务成本；B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

31.预计负债√适用 □不适用 2023年年度报告（1）预计负债的确认标准如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

32.股份支付√适用 □不适用 （1）股份支付的种类本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。

如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理以现金结算的股份支付①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。

若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（6）股份支付计划终止的会计处理如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；2023年年度报告②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

33.优先股、永续债等其他金融工具√适用 □不适用 （1）优先股、永续债等其他金融工具的分类依据本公司发行的优先股、永续债等其他金融工具划分为金融负债还是权益工具，根据相关合同或协议中具体内容，按实质重于形式的原则进行判断。

本公司发行的优先股、永续债等其他金融工具如果不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在其他潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务，则分类为权益工具。

（2）优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法本公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。

对于归类为权益工具的金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都作为本公司（发行企业）的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

34.收入(1).按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策√适用□不适用 （1）一般原则收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。

在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。

合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。

本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。

当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2023年年度报告对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品。

销售退回条款对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。

每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。

对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》进行会计处理。

对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。

在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人与代理人本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。

本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。

否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

应付客户对价合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

客户未行使的合同权利本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。

当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

合同变更本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

2023年年度报告（2）具体方法本公司收入确认的具体方法如下：①商品销售合同本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

销售产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

②建造合同本公司与客户之间的建造合同包含工程建设的履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。

本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。

履约进度按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

于资产负债表日，本公司对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

③ BOT合同建设、运营及移交合同项于建设阶段提供实际建造服务的，按照附注三、29（2）-②所述的会计政策确认基础设施建设服务的收入和成本。

基础设施建设服务收入按照收取或有权收取的对价计量，并在确认收入的同时，确认合同资产或无形资产，并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。

合同规定基础设施建成后的一定期间内，本公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，于项目建造完成时，将合同资产转入金融资产核算。

合同规定本公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本公司在确认收入的同时确认无形资产。

并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期间采用年限平均法摊销。

于运营阶段，当提供劳务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。

④ BT合同对于本公司提供基础设施建设服务的，于建设阶段，按照附注三、29（2）-②所述的会计政策确认相关基础设施建设服务收入和成本，基础设施建设服务收入按照收取或有权收取的对价计量，在确认收入的同时确认合同资产，并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。

待拥有无条件收取对价权利时，转入“长期应收款”，待收到业主支付的款项后，进行冲减。

⑤房地产销售合同本公司房地产开发业务的收入于将物业的控制权转移给客户时确认。

基于销售合同条款及适用于合同的法律规定，物业的控制权可在某一时段内或在某一时点转移。

仅当本公司在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项的情况下，按照合同期间已完成履约义务的进度在一段时间内确认收入，已完成履约义务的进度按照为完成履约义务而实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

否则，收入于客户获得实物所有权或已完工物业的法定所有权且本公司已获得现时收款权并很可能收回对价时确认。

在确认合同交易价格时，若融资成分重大，本公司将根据合同的融资成分来调整合同承诺对价。

(2).同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法□适用√不适用 35.合同成本√适用□不适用 合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

2023年年度报告本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

36.政府补助√适用□不适用 （1）政府补助的确认政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：①本公司能够满足政府补助所附条件；②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。

（3）政府补助的会计处理①与资产相关的政府补助公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。

与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息2023年年度报告财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

37.递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用 本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。

本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：A.该项交易不是企业合并；B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。

如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。

在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）递延所得税负债的确认本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：A.商誉的初始确认；B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认①与企业合并相关的递延所得税负债或资产非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。

暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形2023年年度报告成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。

对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。

在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。

购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。

其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

（4）递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据本公司在同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：本公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

38.租赁√适用□不适用 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法√适用□不适用 （1）租赁的识别在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

（2）单独租赁的识别合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：①承租人可从2023年年度报告单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；②该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

（3）本公司作为承租人的会计处理方法在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。

本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

①使用权资产使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。

该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注三、26。

前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。

对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

②租赁负债租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额包括以下五项内容: 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。

租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法√适用□不适用 在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

①经营租赁本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2023年年度报告②融资租赁在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

39.其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用 本公司根据有关规定，提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。

该固定资产在以后期间不再计提折旧。

40.重要会计政策和会计估计的变更(1).重要会计政策变更√适用□不适用 单位：元 币种：人民币会计政策变更的内容和原因受重要影响的报表项目名称影响金额2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

盈余公积-6,941.05 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

未分配利润-1,027,047.37 其他说明①执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理” 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。

对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了2022年1月1日合并财务报表的递延所得税资产8,050,061.77元、递延所得税负债9,084,050.19元，相关调整对本公司合并财务报表中归2023年年度报告属于母公司股东权益的影响金额为-1,033,988.43，其中盈余公积为-6,941.05元、未分配利润为-1,027,047.37元。

本公司母公司财务报表相应调整了2022年1月1日的递延所得税资产680,589.84元、递延所得税负债750,000.37元，相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为-69,410.53元，其中盈余公积为-6,941.05元、未分配利润为-62,469.48元。

同时，本公司对2022年度合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下：受影响的报表项目2022年12月31日/2022年度（合并） 2022年12月31日/2022年度（母公司） 调整前调整后调整前调整后资产负债表项目：递延所得税资产1,675,154,782.13 1,686,532,537.64 283,724,345.07 284,484,643.89 递延所得税负债 18,248,963.87 30,755,963.85 - 661,491.94 盈余公积 571,991,375.42 572,001,256.11 468,172,945.86 468,182,826.55 未分配利润4,612,965,516.21 4,611,826,391.05 1,072,180,894.39 1,072,269,820.58 利润表项目： 所得税费用 649,377,427.51 650,506,671.98 49,874,506.71 49,775,699.83 ②本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定重新界定2022年度非经常性损益，该项会计政策变更未对公司2022年度扣除所得税后的非经常性损益净额产生影响。

(2).重要会计估计变更□适用√不适用 (3).2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 41.其他□适用 √不适用 六、税项1.主要税种及税率主要税种及税率情况√适用□不适用 税种计税依据税率增值税销售过程或提供应税服务过程中的增值额13%、9%、6%、5%、3% 房产税房屋及建筑物余值或租金收入1.2%、12% 城市维护建设税流转税额7%、5%、1% 2023年年度报告教育费附加流转税额3% 地方教育费流转税额2% 企业所得税应纳税所得额25% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用□不适用 纳税主体名称所得税税率（%） 安徽省公路桥梁工程有限公司15% 安徽建工路港建设集团有限公司15% 安徽省建筑科学研究设计院15% 安徽建工三建集团有限公司15% 安徽建工建设投资集团有限公司15% 安徽建工交通航务集团有限公司15% 安徽建工检测科技集团有限公司15% 安徽人防设备有限公司15% 安徽省路桥试验检测有限公司15% 安徽建工建筑工业有限公司15% 安徽路港通工程试验检测有限公司15% 安徽环通工程试验检测有限公司15% 安徽建工生态科技股份有限公司15% 安徽建工嘉和建筑工业有限公司15% 安徽新鑫工程试验检测有限公司15% 安徽建工北城工业有限公司15% 安徽建工中仑智能制造有限公司15% 安徽水利嘉和机电设备安装有限公司15% （1）子公司安徽建工路港建设集团有限公司为高新技术企业，自2021年至2023年企业所得税按15%的税率计缴；子公司安徽建工三建集团有限公司、安徽建工建设投资集团有限公司为高新技术企业，自2022年至2024年企业所得税按15%的税率计缴；子公司安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽省建筑科学研究设计院、安徽建工交通航务集团有限公司为高新技术企业，自2023年至2025年企业所得税按15%的税率计缴。

（2）子公司安徽环通工程试验检测有限公司为高新技术企业，自2021年至2023年企业所得税按15%的税率计缴；子公司安徽路港通工程试验检测有限公司、安徽建工嘉和建筑工业有限公司、安徽新鑫工程试验检测有限公司为高新技术企业，自2022年至2024年企业所得税按15%的税率计缴；子公司安徽建工检测科技集团有限公司、安徽人防设备有限公司、安徽省路桥试验检测有限公司、安徽建工建筑工业有限公司、安徽建工生态科技股份有限公司、安徽建工北城工业有限公司、安徽建工中仑智能制造有限公司、安徽水利嘉和机电设备安装有限公司为高新技术企业，自2023年至2025年企业所得税按15%的税率计缴。

2023年年度报告2.税收优惠√适用 □不适用 （1）本公司在海外取得的分包项目相关税费由总包方代扣代缴相关税费。

（2）本公司在海外独立承揽的工程项目，执行工程项目所在国国家税收规定，由本公司统一缴纳相关税费。

3.其他□适用 √不适用 七、合并财务报表项目注释1、货币资金√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金13,360,563.148,489,292.20 银行存款14,260,781,195.0812,919,158,723.64 其他货币资金1,751,306,912.611,935,257,001.22 合计16,025,448,670.8314,862,905,017.06 其他说明（1）期末银行存款中，372,081,562.10元系诉讼法院冻结资金；期末其他货币资金中1,255,110,702.04元系为开具银行承兑汇票存入的保证金、211,849,762.94元系为开具工程保函存入的保证金、228,922,502.79元系为按揭贷款存入的保证金、27,065,738.69元系为开具信用证存入的保证金、5,695,690.59元系建设工程质量保证金、22,662,515.56元系土地复垦保证金。

除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

（2）期末货币资金中外币资金项目见附注五、64外币货币性项目。

2、交易性金融资产□适用√不适用 3、衍生金融资产□适用√不适用 4、应收票据(1).应收票据分类列示√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额银行承兑票据 商业承兑票据145,696,993.54277,594,437.90 合计145,696,993.54277,594,437.90 2023年年度报告(2).期末公司已质押的应收票据√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末已质押金额银行承兑票据 商业承兑票据48,551,957.60 合计48,551,957.60 (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据 商业承兑票据 130,372,349.36 合计 130,372,349.36 (4).按坏账计提方法分类披露√适用□不适用 单位：元 币种：人民币类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%) 金额计提比例(%) 金额比例(%) 金额计提比例(%) 按单项计提坏账准备其中：按组合计提坏账准备160,853,322.49100.0015,156,328.959.42145,696,993.54298,998,616.07100.0021,404,178.177.16277,594,437.90 其中：商业承兑汇票160,853,322.49100.0015,156,328.959.42145,696,993.54298,998,616.07100.0021,404,178.177.16277,594,437.90 合计160,853,322.49100.0015,156,328.959.42145,696,993.54298,998,616.07100.0021,404,178.177.16277,594,437.90 按单项计提坏账准备：□适用√不适用 按组合计提坏账准备：√适用□不适用 组合计提项目：商业承兑汇票2023年年度报告单位：元 币种：人民币名称期末余额应收票据坏账准备计提比例（%） 商业承兑汇票160,853,322.4915,156,328.959.42 合计160,853,322.4915,156,328.959.42 按组合计提坏账准备的说明□适用√不适用 按预期信用损失一般模型计提坏账准备□适用√不适用 各阶段划分依据和坏账准备计提比例按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、11。

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：□适用√不适用 (5).坏账准备的情况√适用□不适用 单位：元 币种：人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动按单项计提坏账准备- - - 按组合计提坏账准备21,404,178.17 - 6,247,849.22 15,156,328.95 合计21,404,178.17 - 6,247,849.22 15,156,328.95 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：□适用√不适用 (6).本期实际核销的应收票据情况□适用√不适用 其中重要的应收票据核销情况：□适用√不适用 应收票据核销说明：□适用√不适用 2023年年度报告其他说明√适用□不适用 期末应收票据账面价值较期初下降47.51%，主要系采用商业承兑汇票结算方式减少所致。

5、应收账款(1).按账龄披露√适用□不适用 单位：元 币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额1年以内其中：1年以内分项1年以内33,282,539,709.8325,978,117,645.99 1年以内小计33,282,539,709.8325,978,117,645.99 1至2年11,762,765,133.347,925,869,199.59 2至3年4,789,944,104.903,530,903,026.95 3年以上 3至4年2,274,304,266.611,798,314,114.61 4至5年1,303,838,758.50791,216,459.61 5年以上1,442,933,828.331,340,118,275.88 小计54,856,325,801.5141,364,538,722.63 减：坏账准备6,762,060,545.445,173,565,357.20 合计48,094,265,256.0736,190,973,365.43 (2).按坏账计提方法分类披露√适用□不适用 单位：元 币种：人民币类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%) 金额计提比例(%) 金额比例(%) 金额计提比例(%) 按单项计提坏账准备825,219,956.191.50709,046,526.0085.92116,173,430.19556,018,614.521.34490,183,883.4888.1665,834,731.04 其中：按组合计提坏账准备54,031,105,845.3298.506,053,014,019.4411.2047,978,091,825.8840,808,520,108.1198.664,683,381,473.7211.4836,125,138,634.39 2023年年度报告其中：合计54,856,325,801.51100.006,762,060,545.4412.3348,094,265,256.0741,364,538,722.63100.005,173,565,357.2012.5136,190,973,365.43 按单项计提坏账准备：√适用□不适用 单位：元 币种：人民币名称期末余额账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由安徽省阳光半岛文化发展有限公司145,200,910.82108,900,683.1275.00预计收回风险较大淄博成易创业房地产开发有限公司87,299,842.3587,299,842.35100.00预计无法收回Arabest公司77,748,594.9177,748,594.91100.00预计无法收回江苏省建筑工程集团有限公司74,423,646.3955,817,734.7975.00预计收回风险较大黄山粤恒置业有限公司72,832,918.2854,624,688.7175.00预计收回风险较大美丽之冠（黄山）文化旅游发展有限公司66,404,921.5949,803,691.1975.00预计收回风险较大成都润鼎置业有限公司65,238,056.5565,238,056.55100.00预计无法收回应收其他单位236,071,065.30209,613,234.3888.79预计收回风险较大合计825,219,956.19709,046,526.0085.92 / 按单项计提坏账准备的说明：√适用□不适用 于2023年12月31日，按单项计提坏账准备的应收账款根据相关法律规定，建设工程价款优先受偿权优于抵押债权和其他债权，本公司期末对建设工程应收账款进行评估，对于预计可回收金额低于账面价值的应收账款单项计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：√适用□不适用 单位：元 币种：人民币名称期末余额应收账款坏账准备计提比例（%） 1年以内33,243,122,989.421,662,179,889.055.00 1-2年11,583,325,043.34926,666,003.428.00 2-3年4,586,023,140.80458,602,314.1310.00 2023年年度报告3-4年2,060,566,233.47824,226,493.3740.00 4-5年1,255,763,729.41879,034,610.5970.00 5年以上1,302,304,708.881,302,304,708.88100.00 合计54,031,105,845.326,053,014,019.4411.20 按组合计提坏账准备的说明：√适用□不适用 本期坏账准备计提金额的依据：对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备□适用√不适用 各阶段划分依据和坏账准备计提比例按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、11。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：□适用√不适用 (3).坏账准备的情况√适用□不适用 单位：元 币种：人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动按单项计提坏账准备490,183,883.48269,240,294.4750,377,651.95 709,046,526.00 按组合计提坏账准备4,683,381,473.721,478,919,816.45 - - 109,287,270.736,053,014,019.44 合计5,173,565,357.201,748,160,110.9250,377,651.95 109,287,270.736,762,060,545.44 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：□适用√不适用 2023年年度报告(4).本期实际核销的应收账款情况□适用√不适用 其中重要的应收账款核销情况□适用√不适用 应收账款核销说明：□适用√不适用 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币单位名称应收账款期末余额合同资产期末余额应收账款和合同资产期末余额占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） 坏账准备期末余额合肥市重点工程建设管理局2,750,045,909.00251,407,971.403,001,453,880.403.89201,076,191.70 舒城县舒兴资产运营管理有限公司1,643,308,894.00203,487,500.601,846,796,394.602.39113,638,570.30 安徽省交通控股集团有限公司766,303,717.50906,597,725.601,672,901,443.102.1756,546,021.77 肥西县安建产融建设工程管理有限公司385,295,861.00373,166,591.10758,462,452.100.9821,272,926.81 天长市城镇发展（集团）有限公司569,205,691.60161,755,175.00730,960,866.600.9529,269,060.45 合计6,114,160,073.101,896,414,963.708,010,575,036.8010.38421,802,771.03 其他说明：√适用 □不适用 应收账款用于质押、其他所有权受限的情况说明见附注五、23所有权或使用权受到限制的资产。

期末应收账款账面价值较期初增长32.89%，主要系公司业务规模增长所致。

2023年年度报告6、合同资产(1).合同资产情况√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值已完工未结算资产21,299,665,459.80151,143,460.6821,148,521,999.1218,170,838,100.34159,708,466.1118,011,129,634.23 未到期的质保金1,087,367,713.05104,378,324.66982,989,388.391,115,965,762.58147,610,578.50968,355,184.08 建设期PPP项目长期应收款9,603,856,090.6723,152,921.549,580,703,169.138,849,592,908.2234,642,698.398,814,950,209.83 小计31,990,889,263.52278,674,706.8831,712,214,556.6428,136,396,771.14341,961,743.0027,794,435,028.14 减：列示于其他非流动资产的合同资产9,603,856,090.6723,152,921.549,580,703,169.138,849,592,908.2234,642,698.398,814,950,209.83 合计22,387,033,172.85255,521,785.3422,131,511,387.5119,286,803,862.92307,319,044.6118,979,484,818.31 (2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因□适用√不适用 (3).按坏账计提方法分类披露√适用□不适用 单位：元 币种：人民币类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面账面余额坏账准备账面2023年年度报告金额比例(%) 金额计提比例(%) 价值金额比例(%) 金额计提比例(%) 价值按单项计提坏账准备56,139,856.820.2550,197,298.4489.415,942,558.38105,855,528.610.5580,456,202.9076.0125,399,325.71 其中：按组合计提坏账准备22,330,893,316.0399.75205,324,486.900.9222,125,568,829.1319,180,948,334.3199.45226,862,841.711.1818,954,085,492.60 其中：组合1：已完工未结算资产21,251,162,784.2694.93105,198,695.820.5021,145,964,088.4418,069,240,797.5193.69100,510,488.990.5617,968,730,308.52 组合2：未到期质保金1,079,730,531.774.82100,125,791.089.27979,604,740.691,111,707,536.805.76126,352,352.7211.37985,355,184.08 合计22,387,033,172.85100.00255,521,785.341.1422,131,511,387.5119,286,803,862.92100.00307,319,044.611.5918,979,484,818.31 按单项计提坏账准备：□适用√不适用 按单项计提坏账准备的说明：□适用√不适用 按组合计提坏账准备：□适用√不适用 按预期信用损失一般模型计提坏账准备□适用√不适用 对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：□适用√不适用 (4).本期合同资产计提坏账准备情况√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目本期计提本期收回或转回本期转销/核销原因按单项计提减值准备-30,228,415.08 按组合计提减值准备-21,568,844.19 合计-51,797,259.27 / 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：□适用√不适用 (5).本期实际核销的合同资产情况□适用√不适用 2023年年度报告其中重要的合同资产核销情况□适用√不适用 合同资产核销说明：□适用√不适用 其他说明：□适用√不适用 7、应收款项融资(1).应收款项融资分类列示√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额应收票据93,884,710.79344,867,119.01 合计93,884,710.79344,867,119.01 (2).期末公司已质押的应收款项融资□适用√不适用 (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑汇票1,605,439,172.04 合计1,605,439,172.04 (4).按坏账计提方法分类披露√适用□不适用 单位：元 币种：人民币类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%) 金额计提比例(%) 金额比例(%) 金额计提比例(%) 按单项计提坏账准备其中：2023年年度报告按组合计提坏账准备93,884,710.79 344,867,119.01 其中：银行承兑汇票93,884,710.79 344,867,119.01 合计93,884,710.79 / / 344,867,119.01 / / 按单项计提坏账准备：□适用√不适用 按单项计提坏账准备的说明：□适用√不适用 按组合计提坏账准备：□适用√不适用 按预期信用损失一般模型计提坏账准备□适用√不适用 对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：□适用√不适用 (5).坏账准备的情况□适用√不适用 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：□适用√不适用 (6).本期实际核销的应收款项融资情况□适用√不适用 其中重要的应收款项融资核销情况□适用√不适用 核销说明：□适用√不适用 (7).应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：□适用√不适用 (8).其他说明：√适用□不适用 减值准备计提的具体说明：按组合计提坏账准备：于2023年12月31日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。

本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

按组合计提减值准备的确认标准及说明见附注三、11。

期末应收款项融资账面价值较期初减少72.78%，主要系公司期末持有银行承兑汇票减少所致。

2023年年度报告8、预付款项(1).预付款项按账龄列示√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%) 1年以内1,032,142,154.7083.51731,627,335.5493.75 1至2年179,174,804.5614.5032,300,574.704.14 2至3年13,999,411.391.1310,342,233.201.33 3年以上10,600,872.570.866,057,208.930.78 合计1,235,917,243.22100.00780,327,352.37100.00 (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况√适用 □不适用 单位名称期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%) 江苏雨花集团公司马鞍山分公司74,762,812.516.05 江苏雨花钢铁有限公司57,001,536.924.61 龙钢集团河南禹拓商贸有限公司40,097,101.363.24 池州建投商业发展有限公司39,471,923.773.19 安徽长江钢铁股份有限公司34,022,871.802.75 合计245,356,246.3619.84 其他说明√适用 □不适用 期末预付款项账面价值较期初增长58.38%，主要系预付材料采购款增加所致。

9、其他应收款项目列示√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息- 33,225,924.54 应收股利- - 其他应收款4,585,239,252.903,377,042,121.49 合计4,585,239,252.903,410,268,046.03 其他说明：2023年年度报告□适用√不适用 应收利息(1).应收利息分类√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额债券投资 客户利息- 33,225,924.54 合计- 33,225,924.54 (2).重要逾期利息□适用√不适用 (3).按坏账计提方法分类披露□适用√不适用 按单项计提坏账准备：□适用√不适用 按单项计提坏账准备的说明：□适用√不适用 按组合计提坏账准备：□适用√不适用 (4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备□适用√不适用 对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：□适用√不适用 (5).坏账准备的情况□适用√不适用 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：□适用√不适用 (6).本期实际核销的应收利息情况□适用√不适用 其中重要的应收利息核销情况□适用√不适用 核销说明：□适用√不适用 其他说明：2023年年度报告□适用 √不适用 应收股利(1).应收股利□适用√不适用 (2).重要的账龄超过1年的应收股利□适用√不适用 (3).按坏账计提方法分类披露□适用√不适用 按单项计提坏账准备：□适用√不适用 按单项计提坏账准备的说明：□适用√不适用 按组合计提坏账准备：□适用√不适用 (4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备 □适用√不适用 对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：□适用√不适用 (5).坏账准备的情况□适用√不适用 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：□适用√不适用 (6).本期实际核销的应收股利情况□适用√不适用 其中重要的应收股利核销情况□适用√不适用 核销说明：□适用√不适用 其他说明：□适用√不适用 其他应收款(1).按账龄披露√适用□不适用 单位：元 币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额1年以内2023年年度报告其中：1年以内分项1年以内2,699,469,799.461,556,485,098.23 1年以内小计2,699,469,799.461,556,485,098.23 1至2年1,134,501,519.891,059,315,187.88 2至3年529,897,514.36572,197,200.38 3至4年498,476,966.91410,802,028.97 4至5年351,192,212.40113,683,768.12 5年以上476,144,557.46403,857,375.29 小计5,689,682,570.484,116,340,658.87 减：坏账准备1,104,443,317.58739,298,537.38 合计4,585,239,252.903,377,042,121.49 (2).按款项性质分类情况√适用□不适用 单位：元 币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额投标保证金、履约保证金751,917,520.24930,553,635.70 其他保证金及往来款4,937,765,050.243,185,787,023.17 小计5,689,682,570.484,116,340,658.87 减：坏账准备1,104,443,317.58739,298,537.38 合计4,585,239,252.903,377,042,121.49 (3).坏账准备计提情况√适用□不适用 单位：元 币种：人民币坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) 2023年1月1日余额489,721,122.9133,153,340.22216,424,074.25739,298,537.38 2023年1月1日余额在本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段 --转回第一阶段 2023年年度报告本期计提310,763,373.382,925,432.4553,826,123.99367,514,929.82 本期转回 本期转销 2,401,970.70 2,401,970.70 本期核销 31,821.08 其他变动 31,821.08 2023年12月31日余额800,484,496.2933,708,623.05270,250,198.241,104,443,317.58 对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：□适用√不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：□适用√不适用 (4).坏账准备的情况√适用□不适用 单位：元 币种：人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动按单项计提坏账准备216,424,074.2540,523,503.45 - - 256,947,577.70 按组合计提坏账准备522,874,463.13327,055,068.53 2,401,970.7031,821.08847,495,739.88 合计739,298,537.38367,578,571.98 2,401,970.7031,821.081,104,443,317.58 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：□适用√不适用 (5).本期实际核销的其他应收款情况√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目核销金额实际核销的其他应收款2,401,970.70 其中重要的其他应收款核销情况：□适用√不适用 其他应收款核销说明：2023年年度报告□适用√不适用 (6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况√适用□不适用 单位：元 币种：人民币单位名称期末余额占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 款项的性质账龄坏账准备期末余额安徽保利房地产开发有限公司630,018,585.0011.07 与子公司合作方股东的往来款1年以内31,500,929.25 武汉康景实业投资有限公司486,090,000.008.54 与子公司合作方股东的往来款1年以内24,304,500.00 舒城县舒兴资产运营管理有限公司300,000,000.005.27资金实力金3-4年120,000,000.00 90,000,000.001.58履约保证金2-3年- 陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司200,000,000.003.52其他保证金1-2年16,000,000.00 江安县城市建设投资有限责任公司150,000,000.002.64其他保证金3-4年、4-5年90,000,000.00 合计1,856,108,585.0032.62 281,805,429.25 (7).因资金集中管理而列报于其他应收款□适用√不适用 其他说明：√适用 □不适用 期末其他应收款账面价值较期初增长34.45%，主要系支付的往来款项增加所致。

10、存货(1).存货分类√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值原材料655,671,895.00390,758.51655,281,136.49886,843,120.19390,758.51886,452,361.68 周转材料497,455,261.15 497,455,261.15360,134,501.44 - 360,134,501.44 2023年年度报告库存商品3,860,012,241.87 3,860,012,241.8 7 535,194,161.81 - 535,194,161.81 开发产品3,078,368,754.60 219,420,235.12 2,858,948,519.4 8 3,232,040,071.7 8 155,242,774.75 3,076,797,297.0 3 开发成本7,974,070,360.88 51,912,096.9 6 7,922,158,263.9 2 13,020,450,215.57 - 13,020,450,215.57 在产品（生产成本） 4,446,774.44 4,446,774.443,224,195.56 - 3,224,195.56 消耗性生物资产11,737,551.67 11,737,551.679,816,869.60 - 9,816,869.60 合计16,081,762,839.6 1 271,723,090.59 15,810,039,749.02 18,047,703,135.95 155,633,533.26 17,892,069,602.69 (2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额计提其他转回或转销其他原材料390,758.51 - - - - 390,758.51 开发产品155,242,774.75106,726,411.92 - 42,548,951.55 - 219,420,235.12 开发成本- 51,912,096.96 - - - 51,912,096.96 合计155,633,533.26158,638,508.88 - 42,548,951.55 - 271,723,090.59 本期转回或转销存货跌价准备的原因□适用√不适用 按组合计提存货跌价准备□适用√不适用 按组合计提存货跌价准备的计提标准□适用√不适用 (3).存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据√适用 □不适用 截至2023年12月31日，存货余额中借款费用资本化金额591,814,619.41元，借款费用的计算标准和依据见附注三、21。

(4).合同履约成本本期摊销金额的说明□适用√不适用 其他说明√适用 □不适用 2023年年度报告存货用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明见附注五、23所有权或使用权受到限制的资产。

11、持有待售资产□适用√不适用 12、一年内到期的非流动资产√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额一年内到期的债权投资 一年内到期的其他债权投资 一年内到期的长期应收款2,822,863,466.332,422,011,764.04 合计2,822,863,466.332,422,011,764.04 一年内到期的债权投资□适用√不适用 一年内到期的其他债权投资□适用√不适用 13、其他流动资产√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额合同取得成本 应收退货成本 待抵扣/认证进项税、预缴增值税3,840,494,055.583,300,938,795.34 预缴其他税费568,078,505.00486,942,413.38 合计4,408,572,560.583,787,881,208.72 14、债权投资(1).债权投资情况□适用√不适用 债权投资减值准备本期变动情况□适用√不适用 (2).期末重要的债权投资□适用√不适用 2023年年度报告(3).减值准备计提情况□适用√不适用 对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：□适用√不适用 本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据□适用√不适用 (4).本期实际的核销债权投资情况□适用√不适用 其中重要的债权投资情况核销情况□适用√不适用 债权投资的核销说明：□适用√不适用 其他说明□适用√不适用 15、其他债权投资(1).其他债权投资情况□适用√不适用 其他债权投资减值准备本期变动情况□适用√不适用 (2).期末重要的其他债权投资□适用√不适用 (3).减值准备计提情况□适用√不适用 对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：□适用√不适用 本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据□适用√不适用 (4).本期实际核销的其他债权投资情况□适用√不适用 其中重要的其他债权投资情况核销情况□适用√不适用 其他债权投资的核销说明：2023年年度报告□适用√不适用 其他说明：□适用√不适用 16、长期应收款(1).长期应收款情况√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值PPP项目长期应收款39,357,930,523.39256,115,656.0839,101,814,867.3135,465,616,242.10237,502,844.6935,228,113,397.41 减：一年内到期的长期应收款2,846,945,676.7324,082,210.412,822,863,466.322,443,153,499.8021,141,735.762,422,011,764.04 合计36,510,984,846.66232,033,445.6736,278,951,400.9933,022,462,742.30216,361,108.9332,806,101,633.37 / (2).按坏账计提方法分类披露√适用□不适用 单位：元 币种：人民币类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%) 金额计提比例(%) 金额比例(%) 金额计提比例(%) 按单项计提坏账准备其中：2023年年度报告按组合计提坏账准备36,510,984,846.66 / 232,033,445.67 0.64 36,278,951,400.99 33,022,462,742.30 / 216,361,108.93 0.66 32,806,101,633.37 其中：组合1：未到回款期的长期应收款36,510,984,846.66 / 232,033,445.67 0.64 36,278,951,400.99 33,022,462,742.30 / 216,361,108.93 0.66 32,806,101,633.37 合计36,510,984,846.66 / 232,033,445.670.64 36,278,951,400.9933,022,462,742.30 / 216,361,108.93 0.6632,806,101,633.37 按单项计提坏账准备：□适用√不适用 按单项计提坏账准备的说明：□适用√不适用 按组合计提坏账准备：□适用√不适用 (3).按预期信用损失一般模型计提坏账准备√适用□不适用 单位：元 币种：人民币坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) 2023年1月1日余额216,361,108.93 216,361,108.93 2023年1月1日余额在本期2023年年度报告--转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段 --转回第一阶段 本期计提20,579,378.99 20,579,378.99 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动4,907,042.25 4,907,042.25 2023年12月31日余额232,033,445.67 232,033,445.67 对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：□适用√不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据□适用√不适用 (4).坏账准备的情况√适用□不适用 单位：元 币种：人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动按单项计提坏账准备- - - - - - 按组合计提坏账准备216,361,108.9320,579,378.99 - - 4,907,042.25232,033,445.67 合计216,361,108.9320,579,378.99 - - 4,907,042.25232,033,445.67 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：□适用√不适用 (5).本期实际核销的长期应收款情况□适用√不适用 其中重要的长期应收款核销情况□适用√不适用 长期应收款核销说明：□适用√不适用 其他说明2023年年度报告□适用√不适用 17、长期股权投资(1).长期股权投资情况√适用□不适用 单位：元 币种：人民币被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业小计 二、联营企业安徽建工-中航国际联营体公司1,333,014.13 1,333,014.13 亳州建工有限公司42,089,683.36 10,859,912.46 52,949,595.82 利辛县安建新润建设投资有限公司181,510,365.43 3,284,982.05 184,795,347.48 陕西秦汉汽车产业园发展有限公司40,088,400.00 -96,652.76 39,991,747.24 怀宁安建发展有限公司19,665,576.39 -54,832.96 19,610,743.43 安徽省宣泾高速公路有限责任公司136,990,000.0021,897,500.00 -102.60 158,887,397.40 安徽建工舒城建设发展有限公司31,966,602.04 4,410,858.82 36,377,460.86 安徽建工皖北建设投资有限公司6,142,262.29 476,209.01 6,618,471.30 中能建安建工（定远）建设发展有限公司19,120,720.209,400,000.00 -6,409,030.08 22,111,690.12 肥西县安建产融第肆建设工程管理有限公司3,800,000.00200,000.00 4,000,000.00 甘肃公航旅永积高速公路项目管理有限公司33,334,736.44 33,334,736.44 甘肃公航旅漳三高速公路项目管理有限公司25,874,760.004,000,000.00 29,874,760.00 安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司1,000,000.00 -195,230.45 804,769.55 安徽建工集团宿徐建设有限公司2,300,000.00 -5,622.12 2,294,377.88 安徽建元城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,000,000.00 1,177,885.71 2,177,885.71 2023年年度报告安徽皖能建工智慧城市发展有限公司3,500,000.00 1,816.94 3,501,816.94 安庆交投股权投资基金合伙企业（有限合伙） 88,980,000.00 37,156.04 89,017,156.04 苍溪县苍旺公路建设工程管理有限公司33,250,000.00 -152,681.90 33,097,318.10 肥西县徽盐置业发展有限公司64,500,000.00 64,500,000.00 合肥星阔置业有限公司 80,000,000.00 -168,238.05 79,831,761.95 濉溪富鑫通达股权投资合伙企业（有限公司） 195,571,000.00 -2,445.12 195,568,554.88 小计541,916,120.28505,598,500.00 13,163,984.99 - 1,060,678,605.27 合计541,916,120.28505,598,500.00 13,163,984.99 - 1,060,678,605.27 - (2).长期股权投资的减值测试情况□适用√不适用 2023年年度报告18、其他权益工具投资(1).其他权益工具投资情况√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期初余额本期增减变动期末余额本期确认的股利收入累计计入其他综合收益的利得累计计入其他综合收益的损失指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因追加投资减少投资本期计入其他综合收益的利得本期计入其他综合收益的损失其他上市权益工具投资40,000.00 40,000.00 非上市权益工具投资146,932,281.11107,429,000.008,811,203.34 -200,000.00245,350,077.77 合计146,972,281.11107,429,000.008,811,203.34 -200,000.00245,390,077.77 / (2).本期存在终止确认的情况说明□适用√不适用 其他说明：□适用√不适用 2023年年度报告19、其他非流动金融资产√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额永续债信托保障基金10,000,000.0036,000,000.00 合计10,000,000.0036,000,000.00 其他说明：√适用□不适用 期末其他非流动金融资产账面价值较期初减少72.22%，主要系永续债信托保障基金减少所致。

20、投资性房地产投资性房地产计量模式(1).采用成本计量模式的投资性房地产单位：元 币种：人民币项目房屋、建筑物土地使用权合计一、账面原值1.期初余额605,045,300.691,393,126.88606,438,427.57 2.本期增加金额36,780,732.59 - 36,780,732.59 （1）外购 （2）存货\固定资产\在建工程转入36,780,732.59 - 36,780,732.59 （3）企业合并增加 3.本期减少金额47,988,473.68 - 47,988,473.68 （1）处置46,810,073.68 - 46,810,073.68 （2）其他转出 (3)转入固定资产1,178,400.00 1,178,400.00 4.期末余额593,837,559.601,393,126.88595,230,686.48 二、累计折旧和累计摊销1.期初余额112,062,435.90388,499.94112,450,935.84 2.本期增加金额20,165,319.8633,169.6920,198,489.55 （1）计提或摊销15,974,591.0033,169.6916,007,760.69 （2）固定资产累计折旧转入4,190,728.86 - 4,190,728.86 3.本期减少金额3,146,018.34 - 3,146,018.34 （1）处置1,967,618.34 - 1,967,618.34 （2）其他转出 2023年年度报告（3）转入固定资产1,178,400.00 - 1,178,400.00 4.期末余额129,081,737.42421,669.63129,503,407.05 三、减值准备1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值1.期末账面价值464,755,822.18971,457.25465,727,279.43 2.期初账面价值492,982,864.791,004,626.94493,987,491.73 (2).未办妥产权证书的投资性房地产情况□适用√不适用 (3).采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况□适用√不适用 其他说明√适用□不适用 本期无改变计量模式的投资性房地产。

期末投资性房产无可变现净值低于成本的情形，故未计提投资性房地产减值准备21、固定资产项目列示√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额固定资产4,840,835,619.904,408,557,170.79 固定资产清理 合计4,840,835,619.904,408,557,170.79 其他说明：□适用√不适用 固定资产(1).固定资产情况□适用□不适用 单位：元 币种：人民币2023年年度报告项目房屋及建筑物机器设备运输工具实验仪器其他设备发电设备输电配电线路合计一、账面原值：1.期初余额3,716,350,821.851,749,668,440.88176,193,033.39177,802,157.15306,225,105.63300,349,322.174,313,655.796,430,902,536.86 2.本期增加金额480,767,965.06271,530,684.9517,291,625.4424,948,428.6466,210,463.3721,735,096.37 - 882,484,263.83 （1）购置229,192,600.93196,970,375.0517,291,625.4424,948,428.6464,879,750.933,519,500.04 - 536,802,281.03 （2）在建工程转入250,396,964.1374,560,309.90 - - 1,330,712.4418,215,596.33 - 344,503,582.80 （3）投资性房地产转入1,178,400.00 - - - - - - 1,178,400.00 3.本期减少金额49,890,188.5074,282,811.3721,500,436.458,942,745.3119,454,347.853,082,844.29 - 177,153,373.77 （1）处置或报废36,600,851.9074,282,811.3719,909,286.028,942,745.3118,972,843.503,082,844.29 - 161,791,382.39 (2)转入投资性房地产13,289,336.60 - - - - - - 13,289,336.60 （3）其他- - 1,591,150.43 - 481,504.35 2,072,654.78 4.期末余额4,147,228,598.411,946,916,314.46171,984,222.38193,807,840.48352,981,221.15319,001,574.254,313,655.797,136,233,426.92 二、累计折旧1.期初余额688,610,585.22775,809,325.44123,709,821.91104,250,806.31185,648,512.78140,058,624.311,004,379.282,019,092,055.25 2.本期增加金额111,285,182.29190,494,092.1512,497,327.8423,519,818.0940,664,971.4411,859,033.57283,195.36390,603,620.74 （1）计提110,106,782.29190,494,092.1512,497,327.8423,519,818.0940,664,971.4411,859,033.57283,195.36389,425,220.74 （2）投资性房地产转入1,178,400.00 - - - - - - 1,178,400.00 3.本期减少金额11,777,676.5262,311,396.1119,160,843.617,520,612.9014,722,738.102,057,912.55 - 117,551,179.79 （1）处置或报废7,586,947.6662,311,396.1118,983,718.267,520,612.9014,312,514.172,057,912.55 - 112,773,101.65 (2)转入投资性房地产4,190,728.86 - - - - - - 4,190,728.86 （3）其他- - 177,125.35 - 410,223.93 - - 587,349.28 4.期末余额788,118,090.99903,992,021.48117,046,306.14120,250,011.50211,590,746.12149,859,745.331,287,574.642,292,144,496.20 三、减值准备1.期初余额- 3,253,310.82 - - - - - 3,253,310.82 2.本期增加金额- - - - - - - - （1）计提- - - - - - - - 3.本期减少金额- - - - - - - - （1）处置或报废- - - - - - - - 2023年年度报告4.期末余额- 3,253,310.82 - - - - - 3,253,310.82 四、账面价值1.期末账面价值3,359,110,507.421,039,670,982.1654,937,916.2473,557,828.98141,390,475.03169,141,828.923,026,081.154,840,835,619.90 2.期初账面价值3,027,740,236.63970,605,804.6252,483,211.4873,551,350.84120,576,592.85160,290,697.863,309,276.514,408,557,170.79 (2).暂时闲置的固定资产情况□适用√不适用 (3).通过经营租赁租出的固定资产□适用√不适用 (4).未办妥产权证书的固定资产情况□适用√不适用 (5).固定资产的减值测试情况□适用√不适用 其他说明：□适用√不适用 固定资产清理□适用√不适用 22、在建工程项目列示√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额在建工程121,685,023.65238,522,371.22 工程物资 合计121,685,023.65238,522,371.22 其他说明：□适用√不适用 在建工程(1).在建工程情况√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值安徽建工桥梁钢结构智能制造产业化基地11,763,847.94 - 11,763,847.9421,443,337.81 - 21,443,337.81 顺宁工业园23,580,961.57 - 23,580,961.5716,661,150.26 - 16,661,150.26 2023年年度报告安徽建工中心机房改扩建项目1,967,380.21 - 1,967,380.21 - - - 蜀山产业园28,724,827.66 - 28,724,827.66 - - - 安徽建工（禹会）绿色建材产业园项目28,096,097.39 - 28,096,097.39 - - - 其他27,551,908.88 - 27,551,908.88200,417,883.15 - 200,417,883.15 合计121,685,023.65 - 121,685,023.65238,522,371.22 - 238,522,371.22 (2).重要在建工程项目本期变动情况√适用□不适用 单位：万元 币种：人民币项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例(%) 工程进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率(%) 资金来源蜀山产业园61,473.74 - 2,872.48 - - 2,872.485.5445.00 自有资金安徽建工桥梁钢结构智能制造产业化基地（芜湖）项目29,157.502,144.331,179.952,147.90 - 1,176.3880.8780.00 自有资金安徽建工交通智造基地项目工程23,665.0011,672.677,238.8918,844.21 - 67.3579.9180.00 自有资金安徽路桥沥青砼、水泥砼商混站建设项目10,847.512,897.54724.173,599.94 - 21.7796.5390.00 自有资金2023年年度报告安徽建工（禹会）绿色建材产业园项目6,088.12 - 2,809.61 - - 2,809.6146.1540.00 自有资金顺宁工业园5,480.001,666.12691.98 - - 2,358.1040.7440.00 自有资金合计136,711.8718,380.6615,517.0824,592.05 - 9,305.69 - - / / (3).本期计提在建工程减值准备情况□适用√不适用 (4).在建工程的减值测试情况□适用√不适用 其他说明□适用√不适用 工程物资(1).工程物资情况□适用√不适用 23、生产性生物资产(1).采用成本计量模式的生产性生物资产□适用√不适用 (2).采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况□适用√不适用 (3).采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用√不适用 其他说明□适用√不适用 24、油气资产(1)油气资产情况□适用√不适用 (2)油气资产的减值测试情况□适用√不适用 2023年年度报告25、使用权资产(1)使用权资产情况√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目房屋及建筑物运输工具机器设备及其他合计一、账面原值 1.期初余额145,527,180.367,800,072.26763,594.58154,090,847.20 2.本期增加金额61,417,857.981,306,680.85 - 62,724,538.83 61,417,857.981,306,680.85 - 62,724,538.83 3.本期减少金额21,595,601.31215,404.43122,180.3221,933,186.06 21,595,601.31215,404.43122,180.3221,933,186.06 4.期末余额185,349,437.038,891,348.68641,414.26194,882,199.97 二、累计折旧1.期初余额56,836,239.987,111,127.66654,989.8564,602,357.49 2.本期增加金额21,179,610.11820,552.38 - 22,000,162.49 (1)计提3.本期减少金额16,822,951.32182,897.6613,575.5917,019,424.57 (1)处置4.期末余额61,192,898.777,748,782.38641,414.2669,583,095.41 三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值124,156,538.261,142,566.30 - 125,299,104.56 2.期初账面价值88,690,940.38688,944.60108,604.7389,488,489.71 2023年年度报告(2)使用权资产的减值测试情况□适用√不适用 其他说明：期末使用权资产账面价值较期初增长40.02%，主要系租赁业务增加所致。

26、无形资产(1).无形资产情况√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币项目土地使用权专利权非专利技术合计一、账面原值 1.期初余额716,514,445.5923,476,494.815,609,080.08745,600,020.48 2.本期增加金额52,308,726.115,810,472.15195,000.0058,314,198.26 (1)购置52,308,726.115,810,472.15195,000.0058,314,198.26 3.本期减少金额722,062.33378,832.79 - 1,100,895.12 (1)处置722,062.33378,832.79 - 1,100,895.12 4.期末余额768,101,109.3728,908,134.175,804,080.08802,813,323.62 二、累计摊销1.期初余额95,499,538.0516,861,513.495,541,434.74117,902,486.28 2.本期增加金额12,228,225.282,440,800.61222,495.6614,891,521.55 （1）计提12,228,225.282,440,800.61222,495.6614,891,521.55 3.本期减少金额227,254.93337,683.14 - 564,938.07 (1)处置227,254.93337,683.14 - 564,938.07 4.期末余额107,500,508.4018,964,630.965,763,930.40132,229,069.76 三、减值准备1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值660,600,600.979,943,503.2140,149.68670,584,253.86 2.期初账面价值621,014,907.546,614,981.3267,645.34627,697,534.20 (2).未办妥产权证书的土地使用权情况□适用√不适用 (3)无形资产的减值测试情况√适用□不适用 2023年年度报告可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定□适用√不适用 可收回金额按预计未来现金流量的现值确定□适用√不适用 前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因□适用√不适用 公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因□适用√不适用 其他说明：□适用√不适用 27、商誉(1).商誉账面原值√适用□不适用 单位：元 币种：人民币被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额企业合并形成的处置 路桥检测685,109.49 685,109.49 合计685,109.49 685,109.49 (2).商誉减值准备□适用√不适用 (3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息□适用√不适用 资产组或资产组组合发生变化□适用√不适用 其他说明□适用√不适用 (4).可收回金额的具体确定方法可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定□适用√不适用 可收回金额按预计未来现金流量的现值确定□适用√不适用 前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因□适用√不适用 公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因□适用√不适用 2023年年度报告(5).业绩承诺及对应商誉减值情况形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内□适用√不适用 其他说明□适用√不适用 28、长期待摊费用□适用√不适用 29、递延所得税资产/递延所得税负债(1).未经抵销的递延所得税资产√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备8,335,514,720.411,646,713,218.096,430,353,924.651,258,854,846.42 内部交易未实现利润834,502,697.44209,862,049.27706,490,310.45175,226,244.45 可抵扣亏损675,592,344.64152,344,779.72912,931,724.42188,823,296.13 预提费用298,546,939.5667,530,471.16209,179,819.8445,078,758.11 递延收益35,617,857.025,457,097.8043,076,689.867,171,637.02 租赁负债113,417,489.2119,263,600.90 - - 合计10,293,192,048.282,101,171,216.948,302,032,469.221,675,154,782.13 (2).未经抵销的递延所得税负债√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并资产评估增值3,248,469.00812,117.243,323,492.68830,873.17 企业改制长期资产评估增值12,422,110.163,105,527.547,495,084.881,873,771.22 设备、器具一次性税前扣除91,226,309.6713,683,946.47103,628,796.4715,544,319.48 使用权资产113,767,780.3520,226,400.42 合计220,664,669.1837,827,991.67114,447,374.0318,248,963.87 2023年年度报告(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额递延所得税资产21,526,563.582,079,644,653.36 递延所得税负债21,526,563.5816,301,428.09 (4).未确认递延所得税资产明细□适用√不适用 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期□适用√不适用 其他说明：□适用√不适用 30、其他非流动资产√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值合同资产处于建设期的PPP项目9,603,856,090.6723,152,921.549,580,703,169.138,849,592,908.2234,642,698.398,814,950,209.83 预付长期资产款249,972,106.87 249,972,106.87233,598,914.40 233,598,914.40 合计9,853,828,197.5423,152,921.549,830,675,276.009,083,191,822.6234,642,698.399,048,549,124.23 31、所有权或使用权受限资产√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末期初账面余额账面价值受限类型受限情况账面余额账面价值受限类型受限情况货币资金2,123,388,474.712,123,388,474.71冻结法院冻结资金、各类2,132,231,377.422,132,231,377.42冻结法院冻结资金、各类保证金2023年年度报告保证金应收票据51,122,349.3648,551,957.60质押质押取得借款74,240,000.0074,240,000.00质押质押取得借款应收账款3,847,198,609.263,502,450,087.37质押质押取得借款3,961,346,120.783,776,006,914.66质押质押取得借款开发成本、开发产品927,719,000.00927,719,000.00抵押抵押取得借款4,711,537,081.844,570,994,622.06抵押抵押取得借款固定资产1,439,012,798.671,058,361,767.69抵押抵押取得借款1,738,625,601.061,079,663,866.05抵押抵押取得借款无形资产109,164,006.66105,138,123.19抵押抵押取得借款40,577,364.3240,193,056.23抵押抵押取得借款PPP项目之应收账款、长期应收款、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产50,176,287,078.7649,663,283,152.51质押质押取得借款41,620,343,140.2841,317,495,692.40质押质押取得借款合计58,673,892,317.4257,428,892,563.07 — — 54,278,900,685.7052,990,825,528.82 — — 32、短期借款(1).短期借款分类√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款1,682,494,766.941,189,135,399.28 抵押借款0.0010,000,000.00 保证借款4,269,000,000.005,239,477,808.39 信用借款6,980,549,302.315,513,835,602.75 应计利息14,644,897.9815,018,015.46 合计12,946,688,967.2311,967,466,825.88 (2).已逾期未偿还的短期借款情况□适用√不适用 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：□适用√不适用 其他说明2023年年度报告□适用√不适用 33、交易性金融负债□适用√不适用 其他说明：□适用√不适用 34、衍生金融负债□适用√不适用 35、应付票据(1).应付票据列示√适用□不适用 单位：元 币种：人民币种类期末余额期初余额银行承兑汇票3,275,730,166.293,877,879,170.60 商业承兑汇票537,111,689.51583,625,628.52 合计3,812,841,855.804,461,504,799.12 36、应付账款(1).应付账款列示√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额应付采购款52,824,896,926.1241,308,427,662.87 其他794,542,613.24782,365,741.87 合计53,619,439,539.3642,090,793,404.74 (2).账龄超过1年或逾期的重要应付账款□适用√不适用 其他说明□适用√不适用 37、预收款项(1).预收账款项列示√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额预收租金款5,197,427.264,307,533.34 合计5,197,427.264,307,533.34 (2).账龄超过1年的重要预收款项□适用√不适用 2023年年度报告(3).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因□适用√不适用 其他说明□适用√不适用 38、合同负债(1).合同负债情况√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额预售房产款7,117,163,345.145,979,034,466.90 已结算未完工款3,791,160,551.052,733,395,978.01 施工劳务款、材料款及其他1,015,370,927.692,673,085,765.62 合计11,923,694,823.8811,385,516,210.53 (2).账龄超过1年的重要合同负债□适用√不适用 (3).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因□适用√不适用 其他说明：□适用√不适用 39、应付职工薪酬(1).应付职工薪酬列示√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬416,793,596.743,827,997,698.343,824,101,981.73420,689,313.35 二、离职后福利-设定提存计划8,605,351.84361,604,201.87356,228,016.4313,981,537.28 三、辞退福利- - - - 合计425,398,948.584,189,601,900.214,180,329,998.16434,670,850.63 (2).短期薪酬列示√适用□不适用 单位：元 币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴384,498,847.443,191,599,297.213,179,007,404.90397,090,739.75 二、职工福利费- 146,245,119.20146,245,119.20 - 三、社会保险费561,658.48138,691,624.73138,548,412.34704,870.87 其中：医疗保险费337,319.81125,398,397.27125,215,642.26520,074.82 工伤保险费56,137.4612,933,857.7912,976,126.5213,868.73 生育保险费168,201.21359,369.67356,643.56170,927.32 2023年年度报告四、住房公积金16,822,470.62271,527,284.90280,671,524.377,678,231.15 五、工会经费和职工教育经费14,910,620.2079,934,372.3079,629,520.9215,215,471.58 合计416,793,596.743,827,997,698.343,824,101,981.73420,689,313.35 (3).设定提存计划列示√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险813,522.00212,257,718.49212,384,996.03686,244.46 2、失业保险费18,708.4510,943,490.1210,855,845.66106,352.91 3、企业年金缴费7,773,121.39138,402,993.26132,987,174.7413,188,939.91 合计8,605,351.84361,604,201.87356,228,016.4313,981,537.28 其他说明：□适用√不适用 40、应交税费√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额企业所得税738,153,714.05595,546,094.13 增值税285,974,384.00259,443,526.04 个人所得税26,529,945.7526,095,666.00 城市维护建设税22,634,768.9130,868,498.06 教育费附加20,442,599.6423,222,993.73 土地增值税48,727,322.0463,790,263.92 土地使用税4,169,679.064,493,226.81 房产税9,131,688.077,855,186.17 水利基金3,953,180.699,677,628.64 其他6,432,785.3810,159,009.23 合计1,166,150,067.591,031,152,092.73 41、其他应付款(1).项目列示√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额应付利息- - 应付股利77,430,646.1937,523,476.50 其他应付款9,236,539,783.897,303,997,913.95 合计9,313,970,430.087,341,521,390.45 其他说明：□适用√不适用 2023年年度报告(2).应付利息分类列示□适用√不适用 逾期的重要应付利息：□适用√不适用 其他说明：□适用√不适用 (3).应付股利分类列示√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额普通股股利59,616,890.63 - 划分为权益工具的优先股\永续债股利17,813,755.5637,523,476.50 优先股\永续债股利-XXX 17,813,755.5637,523,476.50 优先股\永续债股利-XXX 应付股利-XXX 应付股利-XXX 合计77,430,646.1937,523,476.50 (4).其他应付款按款项性质列示其他应付款√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额保证金4,138,273,202.252,731,133,157.07 工程保修金111,899,626.20107,834,501.82 安全风险金387,837,375.40364,048,112.72 往来款及其他4,598,529,580.044,100,982,142.34 合计9,236,539,783.897,303,997,913.95 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款□适用√不适用 其他说明：□适用√不适用 42、持有待售负债□适用√不适用 2023年年度报告43、1年内到期的非流动负债√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额1年内到期的长期借款6,923,054,463.185,056,355,066.03 1年内到期的长期应付款45,997,272.0044,534,797.33 1年内到期的应付债券35,754,222.2421,450,000.00 1年内到期的租赁负债29,023,922.2315,660,102.14 合计7,033,829,879.655,137,999,965.50 其他说明：期末一年内到期的非流动负债余额较期初增长36.90%，主要系一年内到期的长期借款重分类金额增长所致。

44、其他流动负债其他流动负债情况√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额短期应付债券 应付退货款 待转销项税额7,507,876,622.975,642,368,768.44 合计7,507,876,622.975,642,368,768.44 短期应付债券的增减变动：□适用√不适用 其他说明：□适用√不适用 45、长期借款(1).长期借款分类√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款29,876,026,889.8127,821,471,731.34 抵押借款4,244,278,746.622,812,251,809.35 保证借款3,224,685,000.003,852,225,000.00 信用借款5,104,767,380.855,191,396,800.00 应计利息60,548,530.0866,957,841.43 小计42,510,306,547.3639,744,303,182.12 减：一年内到期的长期借款及应计利息-6,923,054,463.18 -5,056,355,066.03 合计35,587,252,084.1834,687,948,116.09 其他说明：2023年年度报告□适用√不适用 46、应付债券(1).应付债券√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额22安建01600,000,000.00600,000,000.00 23安徽建工MTN001600,000,000.00 - 23安徽水利PPN001800,000,000.00 - 应付利息35,754,222.2421,450,000.00 小计2,035,754,222.24621,450,000.00 减：一年内到期的应付债券35,754,222.2421,450,000.00 合计2,000,000,000.00600,000,000.00 2023年年度报告(2).应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） √适用□不适用 单位：元 币种：人民币债券名称面值票面利率（%） 发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额是否违约22安建01100.003.902022/1/75年600,000,000.00621,450,000.00 - 21,450,000.00 21,450,000.00621,450,000.00否23安徽建工MTN001100.00 2023/11/303年600,000,000.00 - 600,000,000.001,950,000.00 - 601,950,000.00否23安徽水利PPN001100.00 2023/8/213年800,000,000.00 - 800,000,000.0012,354,222.24 - 812,354,222.24否合计/ / / / 2,000,000,000.00621,450,000.001,400,000,000.0035,754,222.24 21,450,000.002,035,754,222.24 — (3).可转换公司债券的说明□适用 √不适用 转股权会计处理及判断依据□适用√不适用 (4).划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用√不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用√不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明：□适用√不适用 其他说明：□适用√不适用2023年年度报告47、租赁负债√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额租赁付款额136,343,826.5998,353,666.64 减：未确认融资费用15,308,779.3017,259,827.20 小计121,035,047.2981,093,839.44 减：一年内到期的租赁负债29,023,922.2315,660,102.14 合计92,011,125.0665,433,737.30 其他说明：期末租赁负债余额较期初增长40.62%，主要系业绩规模增长公司租入资产增加48、长期应付款项目列示√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额长期应付款140,590,905.84173,683,911.17 小计140,590,905.84173,683,911.17 减：一年内到期的长期应付款项45,997,272.0044,534,797.33 合计94,593,633.84129,149,113.84 其他说明：□适用√不适用 长期应付款(1).按款项性质列示长期应付款√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额应付融资租赁款158,331,835.07199,879,891.84 减：未确认融资费用17,740,929.2326,195,980.67 小计140,590,905.84173,683,911.17 减：一年内到期的长期应付款45,997,272.0044,534,797.33 合计94,593,633.84129,149,113.84 专项应付款(1).按款项性质列示专项应付款□适用√不适用 2023年年度报告49、长期应付职工薪酬□适用√不适用 50、预计负债√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期初余额期末余额形成原因产品质量保证711,554.28286,334.79 待执行的亏损合同29,187,134.1515,210,878.12 更新改造支出140,660,654.86232,404,514.12 合计170,559,343.29247,901,727.03 / 其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：期末预计负债余额较期初增长45.35%，主要系计提PPP项目更新改造支出影响所致。

51、递延收益递延收益情况√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助108,356,350.657,929,860.0020,649,756.3095,636,454.35 合计108,356,350.657,929,860.0020,649,756.3095,636,454.35 / 其他说明：□适用√不适用 52、其他非流动负债√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额待转销项税额1,153,388,050.82812,002,752.25 合计1,153,388,050.82812,002,752.25 其他说明：期末其他非流动负债余额较期初增长42.04%，主要系待转销项税额增长所致。

53、股本√适用□不适用 单位：元 币种：人民币期初余额本次变动增减（+、一） 期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数1,716,533,938.00 - - - - - 1,716,533,938.00 2023年年度报告54、其他权益工具(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况√适用□不适用 公司于2022年6月29日发行安徽建工集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）永续债10.00亿元。

债券初始投资期限为2年，以每两个计息年度为1个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。

初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。

公司于2023年9月22日发行渤海国际信托股份有限公司永续债10.00亿元，并以信托项下的信托资金以发放可续期信托贷款的形式向本公司进行可续期债权式投资。

初始投资期限为2年，初始投资期内适用初始投资收益率，初始投资收益率为固定利率，为5.5%每年。

初始投资投期内利率不变。

初始投资期限届满后，每一年为一个延续投资期限。

每个投资期限届满后的次日起，每次重置后的年化投资收益率应在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率的基础上跳升300个基点，重置后的投资收益率以最高的10.5%每年为限。

公司于2023年3月30日发行江苏省国际信托有限责任公司永续债5.00亿元，并以信托项下的信托资金以发放可续期信托贷款的形式向本公司进行可续期债权式投资。

初始投资期限为2年，初始投资期内适用初始投资收益率，初始投资收益率为固定利率，为5%每年。

初始投资投期内利率不变。

初始投资期限届满后，每一年为一个延续投资期限。

每个投资期限届满后的次日起，每次重置后的年化投资收益率应在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率的基础上跳升300个基点，每个递延周期内最多跳升2次，累计跳升不超过600基点且重置后的投资收益率以最高的10每年为限。

本公司发行的永续债没有明确到期期限，永续债赎回的真实选择权属于发行人，不存在交付现金或其他金融资产给其他方的合同义务，除非发生强制付息事件，中期票据的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制，因此计入其他权益工具。

(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表√适用□不适用 单位：元 币种：人民币发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值云南信托永续债（致远15号） 700,000,000.00 - 700,000,000.00 - 渤海信托永续债（金穗A安徽建工） 500,000,000.00 - 500,000,000.00 - 皖安徽建工ZR001募集款400,000,000.00 - 400,000,000.00 - 2023年年度报告其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：√适用□不适用 本公司发行的永续债没有明确到期期限，永续债赎回的真实选择权属于发行人，不存在交付现金或其他金融资产给其他方的合同义务，除非发生强制付息事件，中期票据的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制，因此计入其他权益工具。

其他说明: □适用√不适用 55、资本公积√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 1,618,726,886.51 - - 1,618,726,886.51 其他资本公积31,938,199.17 - - 31,938,199.17 合计1,650,665,085.68 - - 1,650,665,085.68 56、库存股□适用√不适用 云南信托永续债（和瑞111号） 300,000,000.00 - 300,000,000.00 - 中原信托永续债（成长765期） 60,000,000.00 - 60,000,000.00 - 22安建Y1募集款1,000,000,000.00 - - 1,000,000,000.00 中原信托永续债（成长1198期） 860,000,000.00 - 860,000,000.00 - 云南信托-致远22号300,000,000.00 - 300,000,000.00 - 渤海信托·2023 恒庐1号- 1,000,000,000.00 - 1,000,000,000.00 江苏信托永续债- 500,000,000.00 - 500,000,000.00 合计 4,120,000,000.00 1,500,000,000.00 3,120,000,000.00 2,500,000,000.00 2023年年度报告57、其他综合收益□适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期初余额本期发生金额期末余额本期所得税前发生额减：前期计入其他综合收益当期转入损益减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益减：所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东一、不能重分类进损益的其他综合收益二、将重分类进损益的其他综合收益-222,032,101.26 -13,072,387.39 - - - -13,072,387.39 -235,104,488.65 外币财务报表折算差额-222,032,101.26 -13,072,387.39 - - - -13,072,387.39 -235,104,488.65 其他综合收益合计-222,032,101.26 -13,072,387.39 - - - -13,072,387.39 -235,104,488.65 58、专项储备√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额安全生产费605,289,475.171,396,156,118.041,301,473,318.59699,972,274.62 合计605,289,475.171,396,156,118.041,301,473,318.59699,972,274.62 59、盈余公积√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积572,001,256.11113,422,305.62 - 685,423,561.73 任意盈余公积 2023年年度报告储备基金 企业发展基金 其他 合计572,001,256.11113,422,305.62 - 685,423,561.73 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润10%提取法定盈余公积金。

60、未分配利润√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润4,612,965,516.213,949,640,570.71 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） -1,030,437.59 - 调整后期初未分配利润4,611,935,078.623,949,640,570.71 加：本期归属于母公司所有者的净利润1,553,468,710.501,380,008,670.33 减：提取法定盈余公积113,422,305.6282,212,657.06 应付普通股股利429,133,484.50430,290,068.00 应付权益类工具利息172,688,600.59204,180,999.77 期末未分配利润5,450,159,398.414,612,965,516.21 调整期初未分配利润明细：1、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-1,030,437.59元。

61、营业收入和营业成本(1).营业收入和营业成本情况√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务88,657,811,399.9179,642,104,890.2978,134,956,683.8470,399,205,505.20 其他业务2,586,005,121.60254,676,370.511,984,572,365.86372,298,360.90 合计91,243,816,521.5179,896,781,260.8080,119,529,049.7070,771,503,866.10 (2).营业收入、营业成本的分解信息 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币合同分类XXX-分部合计营业收入营业成本营业收入营业成本按行业分类88,657,811,399.9179,642,104,890.2988,657,811,399.9179,642,104,890.29 建筑施工业71,638,969,544.4764,660,566,450.6971,638,969,544.4764,660,566,450.69 房地产业7,152,250,433.026,577,185,353.177,152,250,433.026,577,185,353.17 其他9,866,591,422.428,404,353,086.439,866,591,422.428,404,353,086.43 商品类型88,657,811,399.9179,642,104,890.2988,657,811,399.9179,642,104,890.29 2023年年度报告房屋建筑及安装32,019,407,964.3228,919,704,574.8732,019,407,964.3228,919,704,574.87 基础设施建设与投资39,619,561,580.1535,740,861,875.8239,619,561,580.1535,740,861,875.82 商品房销售7,152,250,433.026,577,185,353.177,152,250,433.026,577,185,353.17 其他9,866,591,422.428,404,353,086.439,866,591,422.428,404,353,086.43 按经营地区分类88,657,811,399.9179,642,104,890.2988,657,811,399.9179,642,104,890.29 安徽省内77,393,953,953.0169,502,757,121.6777,393,953,953.0169,502,757,121.67 安徽省外10,960,553,372.419,804,394,251.5910,960,553,372.419,804,394,251.59 国外303,304,074.49334,953,517.03303,304,074.49334,953,517.03 其他说明□适用√不适用 (3).履约义务的说明□适用√不适用 (4).分摊至剩余履约义务的说明□适用√不适用 (5).重大合同变更或重大交易价格调整□适用√不适用 62、税金及附加√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目本期发生额上期发生额消费税 营业税 城市维护建设税71,351,008.0259,574,771.06 教育费附加60,137,266.3848,278,413.41 资源税 房产税25,730,001.3723,471,855.30 土地使用税22,132,572.5124,171,740.84 车船使用税 印花税41,245,083.7933,647,970.00 土地增值税6,181,360.4680,433,248.83 水利基金及其他50,463,266.2444,186,638.45 合计277,240,558.77313,764,637.89 63、销售费用√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目本期发生额上期发生额薪酬费70,910,807.3472,575,052.28 广告及销售代理费141,508,355.1489,982,868.67 办公费5,618,647.9910,620,109.80 差旅费1,947,137.172,757,769.46 2023年年度报告招待费2,239,806.402,388,268.03 投标费13,202,894.4817,696,349.32 其他5,940,206.754,466,489.65 合计241,367,855.27200,486,907.21 64、管理费用√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目本期发生额上期发生额薪酬费1,659,017,576.381,510,301,585.85 办公费122,449,322.3091,251,380.71 折旧费94,856,344.4069,687,304.58 差旅费31,337,438.2324,100,641.91 会务及招待费32,473,441.1427,965,129.90 车辆费29,005,378.2324,219,130.76 水电费22,889,865.6218,668,988.09 无形资产摊销11,409,524.0110,225,145.82 安全风险金11,227,263.8446,064,160.46 其他221,156,210.22168,533,215.17 合计2,235,822,364.371,991,016,683.25 65、研发费用√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目本期发生额上期发生额装备调试及检测费477,102,418.17297,699,801.17 人工费170,819,877.81218,566,997.77 材料费1,106,520,048.80885,876,673.70 折旧与摊销17,847,222.965,577,427.69 燃料动力及其他66,749,892.7066,743,038.45 合计1,839,039,460.441,474,463,938.78 66、财务费用√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息支出2,470,503,603.672,560,212,562.71 利息净支出2,049,995,737.101,912,217,020.57 汇兑净损失-27,532,092.109,250,403.26 银行手续费63,191,545.4444,787,410.84 其他7,327,283.954,900,124.80 合计2,092,982,474.391,971,154,959.47 67、其他收益√适用□不适用 单位：元 币种：人民币2023年年度报告按性质分类本期发生额上期发生额一、计入其他收益的政府补助41,703,546.6623,841,424.15 二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目10,419,803.533,632,192.48 合计52,123,350.1927,473,616.63 其他说明：2023年度其他收益发生额较2022年度增长89.72%，主要系政府补助增加所致。

68、投资收益√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益13,163,984.99 -72,202,303.54 处置长期股权投资产生的投资收益114,151,353.17161,832.00 交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益 处置其他债权投资取得的投资收益 债务重组收益 理财产品收益25,902,129.5327,881,750.49 其他-69,000,093.5426,191.21 合计84,217,374.15 -44,132,529.84 其他说明：2023年度投资收益发生额较2022年度增长较多，主要系处置长期股权投资产生的投资收益影响所致。

69、净敞口套期收益□适用√不适用 70、公允价值变动收益□适用√不适用 71、信用减值损失√适用□不适用 单位：元 币种：人民币2023年年度报告项目本期发生额上期发生额应收票据坏账损失6,247,849.2259,581,296.70 应收账款坏账损失-1,728,507,275.54 -1,068,166,396.30 其他应收款坏账损失-368,378,067.09 -92,663,712.54 债权投资减值损失 其他债权投资减值损失 长期应收款坏账损失 财务担保相关减值损失 合计-2,090,637,493.41 -1,101,248,812.14 其他说明：2023年度信用减值损失发生额较2022年度增长89.84%，主要系应收款项坏账损失计提增加所致。

72、资产减值损失√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、合同资产减值损失62,467,650.8318,932,637.22 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-158,638,508.88 -26,178,236.36 三、长期股权投资减值损失 四、投资性房地产减值损失 五、固定资产减值损失 六、工程物资减值损失 七、在建工程减值损失 八、生产性生物资产减值损失 九、油气资产减值损失 十、无形资产减值损失 十一、商誉减值损失 十二、其他 合计-96,170,858.05 -7,245,599.14 其他说明：2023年度资产减值损失发生额较2022年度增长较多，主要系存货跌价损失计提增加所致。

73、资产处置收益√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目本期发生额上期发生额处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失9,074,029.57 477,384.36 合计9,074,029.57477,384.36 其他说明：2023年度资产处置收益发生额较2022年度增长较多，主要系本期处置资产影响所致。

2023年年度报告74、营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计4,506,500.583,002,199.323,852,579.06 其中：固定资产处置利得无形资产处置利得非货币性资产交换利得接受捐赠 政府补助13,091,742.7321,518,299.4913,091,742.73 罚款、赔偿等其他收入13,880,892.2223,837,588.2214,534,813.75 合计31,479,135.5348,358,087.0331,479,135.54 其他说明：√适用□不适用 2023年度营业外收入发生额较2022年度下降34.90%，主要系本期政府补助及罚款、赔偿等收入减少所致。

75、营业外支出√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计588,558.93413,626.85588,558.93 对外捐赠1,315,490.201,493,692.331,315,490.20 罚款、赔偿等其他支出18,829,625.6615,880,082.7118,829,625.66 合计20,733,674.7917,787,401.8920,733,674.79 76、所得税费用(1).所得税费用表√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用979,306,127.90792,393,270.85 递延所得税费用-407,046,057.28 -321,847,202.26 2023年年度报告合计572,260,070.62470,546,068.59 (2).会计利润与所得税费用调整过程□适用√不适用 其他说明：□适用√不适用 77、其他综合收益□适用√不适用 78、现金流量表补充资料(1).现金流量表补充资料√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币补充资料本期金额上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润2,057,674,340.041,832,486,733.42 加：资产减值准备96,170,858.057,245,599.14 信用减值损失2,090,637,493.411,101,248,812.14 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧405,432,981.43340,551,050.80 使用权资产摊销22,000,162.4960,174,442.16 无形资产摊销14,891,521.55 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -9,074,029.57 -477,384.36 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -3,917,941.65 -2,588,572.47 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - 财务费用（收益以“－”号填列） 2,150,339,306.682,039,686,236.80 投资损失（收益以“－”号填列） -84,217,374.1544,132,529.84 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -406,581,562.99 -323,974,729.42 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -1,947,535.782,127,527.16 存货的减少（增加以“－”号填列） 1,965,940,296.34 -1,689,626,994.82 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -20,981,193,102.73 -15,160,784,459.11 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 15,885,396,605.2710,660,574,032.25 其他469,237,058.82306,470,203.58 经营活动产生的现金流量净额3,670,789,077.21 -782,754,972.89 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 2023年年度报告一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额13,902,060,196.1212,730,673,639.64 减：现金的期初余额12,730,673,639.649,969,032,899.20 加：现金等价物的期末余额- 减：现金等价物的期初余额- 现金及现金等价物净增加额1,171,386,556.482,761,640,740.44 (2).本期支付的取得子公司的现金净额□适用√不适用 (3).本期收到的处置子公司的现金净额□适用√不适用 (4).现金和现金等价物的构成√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金13,902,060,196.1212,730,673,639.64 其中：库存现金13,360,563.148,489,292.20 可随时用于支付的银行存款13,888,699,632.9812,722,184,347.44 可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额13,902,060,196.1212,730,673,639.64 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物(5).使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况□适用√不适用 (6).不属于现金及现金等价物的货币资金□适用√不适用 其他说明：□适用√不适用 2023年年度报告79、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：□适用√不适用 80、外币货币性项目(1).外币货币性项目√适用□不适用 单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金- - 其中：美元402,069.427.082702,847,737.11 欧元554,849.287.859204,360,671.49 港币1,069,654.950.90622969,342.71 越南盾 4,295,900.00 0.00028 1,217.09 塞拉利昂利昂 616,780.74 0.00031 191.20 中非法郎 1,181,092.01 0.01163 13,739.54 阿尔及利亚第纳尔 757,154,211.72 0.05282 39,992,885.46 伊拉克第纳尔 56,292,078.19 0.00541 304,583.58 利比亚第纳尔 8,791,199.07 1.48648 13,067,931.30 基普 2,761,800.00 0.00035 978.05 泰铢 3,586.30 0.20739 743.76 宽扎 29,082,984.71 0.00837 243,424.58 巴基斯坦卢比 26,749,503.33 0.02510 671,541.72 林吉特 161,541.44 1.54154 249,022.59 澳门元 38,926,258.50 0.87907 34,219,065.54 印尼币 866,998.00 0.00046 399.48 奈拉 71,223,767.78 0.00789 561,955.53 应收账款- - 其中：美元8,358,501.457.0827059,200,758.22 欧元 港币 奈拉44,775,188.190.00789353,276.23 中非法郎 4,415,088,751.09 0.01163 51,360,350.00 阿尔及利亚第纳尔 4,080,335,410.22 0.05282 215,523,316.37 巴基斯坦卢比 425,816,757.32 0.02510 10,690,057.06 伊拉克第纳尔 9,744,409,612.45 0.00541 52,724,774.61 其他应收款- - 其中：美元25,270.847.08270178,985.78 欧元 港币 阿尔及利亚第纳尔 990,634,300.54 0.05282 52,325,303.75 宽扎 2,527,483.86 0.00837 21,155.04 巴基斯坦卢比 6,154,070.80 0.02510 154,496.90 中非法郎 9,729,048.54 0.01163 113,177.19 利比亚第纳尔 10,825,874.61 1.48648 16,092,433.42 奈拉 15,806,624.18 0.00789 124,714.26 林吉特 22,800.00 1.54154 35,147.11 2023年年度报告应付账款- - 其中：美元1,646,425.537.0827011,661,138.09 阿尔及利亚第纳尔1,179,518,838.840.0528262,302,185.07 中非法郎84,716,859.280.01163985,257.07 利比亚第纳尔 4,445,775.19 1.48648 6,608,550.70 巴基斯坦卢比 825,425.00 0.02510 20,718.17 其他应付款- - 其中：美元250,611.927.082701,775,009.05 中非法郎22,345,116.000.01163259,873.70 阿尔及利亚第纳尔314,558,615.970.0528216,614,986.10 巴基斯坦卢比 61,273,303.25 0.02510 1,537,959.91 利比亚第纳尔 14,258,620.05 1.48648 21,195,136.84 (2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用 81、租赁(1)作为承租人√适用□不适用 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额□适用√不适用 简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用√适用□不适用 本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用44,135,433.65元。

售后租回交易及判断依据□适用√不适用 与租赁相关的现金流出总额8,857,757.46(单位：元 币种：人民币) (2)作为出租人作为出租人的经营租赁□适用√不适用 作为出租人的融资租赁□适用√不适用 未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表□适用√不适用 未来五年未折现租赁收款额□适用√不适用 (3)作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益□适用√不适用 82、其他□适用√不适用 2023年年度报告83、现金流量表项目(1).与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目本期发生额上期发生额租赁收入77,573,272.0280,141,295.64 政府补助52,495,196.6244,646,338.69 货币资金使用受限资金净额8,842,902.71400,297,722.32 投标、履约等保证金净额1,607,919,750.73419,497,838.39 往来款及其他净额- 7,794,440.89 安全风险金净额- 32,724,469.89 营业外收入13,880,892.22 合计1,760,712,014.30985,102,105.82 支付的其他与经营活动有关的现金√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目本期发生额上期发生额管理费用及研发费用2,120,911,279.241,651,122,160.32 往来款及其他1,235,003,480.03 销售费用170,352,423.91127,911,854.93 财务费用70,518,829.4049,687,535.64 营业外支出20,145,115.8617,373,775.04 合计3,616,931,128.441,846,095,325.93 (2).与投资活动有关的现金收到的重要的投资活动有关的现金□适用√不适用 支付的重要的投资活动有关的现金□适用√不适用 收到的其他与投资活动有关的现金√适用□不适用 单位：元 币种:人民币项目本期发生额上期发生额利息收入353,390,221.52515,833,157.05 合计353,390,221.52515,833,157.05 支付的其他与投资活动有关的现金□适用√不适用 2023年年度报告(3).与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金□适用√不适用 支付的其他与筹资活动有关的现金√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目本期发生额上期发生额租赁本金及利息8,857,757.4674,287,596.20 融资费用及其他- 2,968,717.96 合计8,857,757.4677,256,314.16 筹资活动产生的各项负债变动情况□适用√不适用 (4).以净额列报现金流量的说明□适用√不适用 (5).不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响八、研发支出(1).按费用性质列示□适用√不适用 (2).符合资本化条件的研发项目开发支出□适用√不适用 重要的资本化研发项目□适用√不适用 开发支出减值准备□适用√不适用 (3).重要的外购在研项目□适用√不适用 九、合并范围的变更1、非同一控制下企业合并□适用√不适用 2、同一控制下企业合并□适用√不适用 2023年年度报告3、反向购买□适用√不适用 2023年年度报告4、处置子公司本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项√适用□不适用 单位:元 币种:人民币子公司名称丧失控制权的时点丧失控制权时点的处置价款丧失控制权时点的处置比例（%） 丧失控制权时点的处置方式丧失控制权时点的判断依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例（%） 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额广德县新凤公路投资有限公司2023年11月262,500,000.0070转让控制权转移114,151,353.17 - - - - - 其他说明：□适用√不适用 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用 2023年年度报告其他说明：□适用√不适用 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：√适用□不适用 （1）本报告期内新增子公司本期公司新增66家子公司，具体情况见本附注十“在其他主体中的权益”。

（2）本报告期内减少子公司本期公司注销子公司六安市利水工程建设咨询有限公司、安徽水利和顺地产有限公司、合肥安建信城建设有限公司、安徽新程路桥工程有限公司、安徽牧普建筑工程有限公司、凤台安建交通建设有限公司、合肥和盈置业发展有限公司、安徽安路安巢建设工程有限公司、安徽省新辉钢结构有限公司、安徽宇泽泰建设工程有限公司。

6、其他□适用 √不适用 十、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益(1).企业集团的构成√适用□不适用 单位:元 币种:人民币子公司名称主要经营地注册资本注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接安徽贝斯特实业发展有限公司安徽贝斯特- 安徽省合肥市建筑业100.00设立安徽建工海外劳务有限责任公司海外劳务- 安徽省合肥市租赁和商务服务业100.00 同一控制下企业合并惠州市安建投资有限公司惠州安建- 广东省惠州市建筑业100.00 同一控制下企业合并芜湖安建投资建设有限公司芜湖安建- 安徽省芜湖市建筑业100.00 同一控制下企业合并马鞍山安建建设投资有限公司马鞍山建投-安徽省马鞍山市建筑业52.0048.00 同一控制下企业合并亳州安建工程建设有限公司亳州安建- 安徽省亳州市制造业100.00 同一控制下企业合并安徽建工集团舒城投资建设有限公司舒城建设-安徽省六安市租赁和商务服务业50.0050.00 同一控制下企业合并彬州安建红岩河水库管理有限责任公司红岩河水库-陕西省咸阳市水利、环境和公共设施管理业51.00 设立安徽建工集团淮北中湖矿山地质环境治理有限公司淮北环境治理-安徽省淮北市水利、环境和公共设施管理业70.0010.00 同一控制下企业合并郎溪县省道建设管理有限公司郎溪建设-安徽省宣城市建筑业80.00 设立安徽建工集团太和投资有限公司太和县安建-安徽省阜阳市租赁和商务服务业90.00 同一控制下企业合并宣城安建工程有限公司宣城安建-安徽省宣城市建筑业100.00 同一控制下企业合并2023年年度报告宿州市安水建设项目管理有限公司宿州安水-安徽省宿州市建筑业70.00 设立安徽建工集团舒城投资有限公司舒城安建-安徽省六安市建筑业80.00 同一控制下企业合并耒阳市城市环线建设开发有限责任公司耒阳建设-湖南省衡阳市建筑业70.00 设立桐城市安建公路工程有限公司桐城安建-安徽省安庆市水利、环境和公共设施管理业80.00 设立安徽建工集团太湖投资有限公司太湖投资-安徽省安庆市金融业80.00 设立南平市延平水美城市建设管理有限公司延平城建-福建省南平市水利、环境和公共设施管理业70.00 设立安徽建工集团淮北交通建设有限公司安建淮北-安徽省淮北市金融业60.0020.00设立蚌埠市城市防涝工程建设有限公司城市防涝安徽省蚌埠市建筑业100.00 设立蒙城县安水建设项目管理有限公司安水建设-安徽省亳州市科学研究和技术服务业98.69 设立安徽建工集团灵璧投资有限公司安建灵璧-安徽省宿州市租赁和商务服务业70.0020.00设立泾县安建基础设施投资有限公司泾县基础-安徽省宣城市租赁和商务服务业100.00 设立阜阳安建建设管理有限公司阜阳安建-安徽省阜阳市租赁和商务服务业90.00 设立泾县安建交通投资有限公司泾县交投-安徽省宣城市租赁和商务服务业85.0015.00设立萧县安水建设投资有限公司萧县安水-安徽省宿州市租赁和商务服务业89.99 设立阜阳安水建设项目管理有限公司阜阳安水-安徽省阜阳市租赁和商务服务业95.00 设立六安市裕新建设管理有限公司六安裕新-安徽省六安市科学研究和技术服务业57.00 设立富平县安水市政建设项目管理有限公司富平安水-陕西省渭南市建筑业80.00 设立漳浦安建建设投资有限公司漳浦安建-福建省漳州市租赁和商务服务业63.0027.00设立图们市吉皖建设管理有限公司图们吉皖- 吉林省延边朝鲜族自治州水利、环境和公共设施管理业66.0010.00设立蚌埠安水项目管理有限公司蚌埠安水-安徽省蚌埠市租赁和商务服务业80.00 设立来安县安水投资管理有限公司来安安水-安徽省滁州市水利、环境和公共设施管理业90.00 设立安徽建工集团绩溪基础设施投资有限公司安建绩溪-安徽省宣城市水利、环境和公共设施管理业90.00 设立嵊泗安建交通投资有限公司嵊泗安建-浙江省舟山市租赁和商务服务业79.001.00设立临泉安建交通投资管理有限公司临泉安建-安徽省阜阳市建筑业60.0020.00设立2023年年度报告安徽建工集团怀宁投资有限公司怀宁投资-安徽省安庆市租赁和商务服务业80.00 设立安徽建工舒城金龙建设投资有限公司舒城金龙-安徽省六安市建筑业51.00 非同一控制下企业合并安徽建工集团铜陵投资有限公司安建铜陵-安徽省铜陵市租赁和商务服务业80.00 设立安徽建工集团（云南）有限公司建工云南-云南省昆明市建筑业100.00 设立安徽建工集团太湖交通投资有限公司太湖交通-安徽省安庆市建筑业72.00 设立安徽建工集团固镇投资有限公司固镇投资-安徽省蚌埠市建筑业80.00 设立安徽建工集团固镇房地产开发有限公司固镇房地产-安徽省蚌埠市房地产业100.00 设立安徽建工长江建设投资有限公司长江建投-安徽省铜陵市租赁和商务服务业60.00 设立安徽建工集团潜山投资有限公司安建潜山-安徽省安庆市租赁和商务服务业50.0030.00设立安徽建工集团濉溪房地产开发有限公司濉溪房地产-安徽省淮北市房地产业100.00 设立安徽建工集团宿州投资有限公司宿州投资-安徽省宿州市建筑业60.00 设立安徽建工皖东建设投资有限公司皖东建投-安徽省滁州市建筑业65.00 设立安徽建工淮河建设投资有限公司淮河建投-安徽省淮南市建筑业51.00 设立安徽建工新安江建设投资有限公司新安江建投-安徽省宣城市租赁和商务服务业51.00 设立安徽建工王家坝建设投资有限公司王家坝建投-安徽省阜阳市建筑业51.00 设立安徽建工枞阳恒越建设投资有限公司枞阳恒越-安徽省铜陵市租赁和商务服务业51.0044.00设立安徽建工萧龙建设投资有限公司萧龙建投-安徽省宿州市建筑业40.0020.00设立安徽建工集团滁州房地产开发有限公司滁州房地产-安徽省滁州市房地产业100.00 设立安徽建工集团岳西基础设施投资有限公司岳西投资-安徽省安庆市租赁和商务服务业60.0030.00设立安徽建工江东建设投资有限公司江东建投- 安徽省马鞍山市租赁和商务服务业55.00 设立安徽建工（尼日利亚）有限公司尼日利亚公司- 尼日利亚阿布雷市建筑业70.0030.00 同一控制下企业合并安徽建工（老挝）有限责任公司老挝公司-老挝万象市建筑业100.00 同一控制下企业合并安徽建工（安哥拉）有限责任公司安哥拉公司- 安哥拉罗安达省建筑业100.00 同一控制下企业合并安徽建工马来西亚公司马来西亚公司- 马来西亚吉隆坡市建筑业100.00 同一控制下企业合并2023年年度报告AnhuiConstructionEnginerring(Kenya)CompanyLimited 肯尼亚公司- 肯尼亚内罗毕市建筑业99.90 同一控制下企业合并安徽水利开发有限公司水利有限-安徽省蚌埠市建筑业79.18 设立安徽人防设备有限公司人防厂-安徽省蚌埠市制造业 100.00 非同一控制下企业合并安徽水利城市环境建设工程有限公司水利城市环境-安徽省蚌埠市房地产业 100.00 同一控制下企业合并安徽水利和顺酒店管理有限公司和顺酒店-安徽省蚌埠市住宿和餐饮业 100.00设立合肥沃尔特置业发展有限公司合肥沃尔特-安徽省合肥市房地产业 100.00 同一控制下企业合并安徽水利环境治理工程有限公司水利环境-安徽省蚌埠市水利、环境和公共设施管理业100.00设立六安和顺实业发展有限公司六安和顺-安徽省六安市建筑业 100.00设立安徽白莲崖水库开发有限责任公司白莲崖水库-安徽省六安市电力、热力、燃气及水生产和供应业100.00设立安徽水利嘉和机电设备安装有限公司嘉和机电-安徽省蚌埠市制造业 100.00设立安徽金寨流波水力发电有限公司流波电站-安徽省六安市电力、热力、燃气及水生产和供应业51.01设立贡山县恒远水电开发有限公司恒远水电- 云南省怒江傈僳族自治州电力、热力、燃气及水生产和供应业73.26 非同一控制下企业合并安徽普达建设工程有限公司普达建设-安徽省合肥市建筑业 100.00设立陕西安建投资建设有限公司陕西安建-陕西省咸阳市租赁和商务服务业 100.00设立安徽水利淮水工程建设有限公司淮水工程-安徽省蚌埠市建筑业 100.00设立安徽水利顺安起重设备安装有限公司顺安起重-安徽省蚌埠市租赁和商务服务业 100.00设立安徽水利新川工程建设有限公司水利新川-安徽省芜湖市建筑业 100.00设立安徽和达工程检测有限公司和达工程-安徽省蚌埠市科学研究和技术服务业100.00设立广西安建建设投资有限公司广西安建-吉林省长春市建筑业 100.00设立安徽水利嘉和建筑工程有限公司嘉和建筑-安徽省蚌埠市建筑业 100.00设立安徽水利铜江建设工程有限公司铜江建设-安徽省铜陵市建筑业 100.00设立安徽建工生态科技股份有限公司生态科技-安徽省蚌埠市建筑业 100.00设立安徽建工集团新时代物业管理有限公司新时代物业-安徽省蚌埠市租赁和商务服务业 100.00设立安徽建工嘉和建筑工业有限公司嘉和建工-安徽省蚌埠市制造业44.7755.23设立2023年年度报告五河安建嘉园建设有限公司五河嘉园-安徽省蚌埠市房地产业 100.00设立安徽水利固镇建筑工程有限公司固镇建筑-安徽省蚌埠市建筑业 100.00设立安徽水利郎川工程建设有限公司水利郎川-安徽省宣城市建筑业 51.00设立望江安建基础工程建设管理有限公司望江基础-安徽省安庆市建筑业 80.00设立上海安建沪淮工程技术有限公司安建基础-上海市科学研究和技术服务业100.00设立汉中安建开发建设有限公司汉中安建-陕西省汉中市房地产业 60.00设立安徽水利皖河建设工程有限公司皖河建设-安徽省安庆市建筑业 100.00设立重庆安建建设工程有限公司重庆安建-重庆市建筑业 100.00设立安徽建工五水建设工程有限公司五水建设-安徽省蚌埠市建筑业 51.00设立安徽建工中泉建设工程有限公司中泉建设-安徽省阜阳市建筑业 51.00设立六安水利建设有限责任公司六安水建-安徽省六安市建筑业 51.00 非同一控制下企业合并六安市水电建筑工程有限公司六安水电-安徽省六安市建筑业 100.00 非同一控制下企业合并安徽鑫水工程建设监理咨询有限公司鑫水监理-安徽省六安市科学研究和技术服务业100.00 非同一控制下企业合并六安市利水工程质量检测有限公司利水检测-安徽省六安市科学研究和技术服务业100.00 非同一控制下企业合并安徽建工和顺地产集团有限公司建工和顺-安徽省蚌埠市房地产业 100.00设立南陵和顺实业发展有限公司南陵和顺-安徽省芜湖市水利、环境和公共设施管理业100.00设立滁州和顺实业有限公司滁州和顺-安徽省滁州市建筑业 100.00设立马鞍山市和顺置业发展有限公司马鞍山和顺- 安徽省马鞍山市房地产业 100.00设立安徽水利（蚌埠）和顺地产有限公司蚌埠和顺-安徽省蚌埠市房地产业 100.00设立安徽水利（庐江）和顺地产有限公司水利铜江-安徽省合肥市房地产业 100.00设立安徽水利（合肥）和顺地产有限公司合肥和顺-安徽省合肥市房地产业 100.00设立安徽水利（临泉）和顺地产有限公司临泉和顺-安徽省阜阳市房地产业 100.00设立涡阳县和顺房地产有限公司涡阳和顺- 安徽省亳州市金融业 100.00设立泗县和顺房地产有限公司泗县和顺-安徽省宿州市房地产业 100.00设立安徽水利淮上和顺地产有限公司淮上和顺- 安徽省蚌埠市房地产业 100.00设立商丘和顺地产有限公司商丘和顺-河南省商丘市房地产业 100.00设立2023年年度报告固镇和顺地产有限公司固镇和顺-安徽省蚌埠市房地产业 100.00设立安徽水利（铜陵）和顺地产有限公司铜陵和顺- 安徽省铜陵市房地产业 100.00设立安徽省公路桥梁工程有限公司安徽路桥-安徽省合肥市建筑业65.185.73 同一控制下企业合并安徽路桥建设发展有限公司路桥建设-安徽省淮南市建筑业 100.00 同一控制下企业合并安徽环通工程试验检测有限公司环通工程-安徽省合肥市科学研究和技术服务业100.00 同一控制下企业合并安徽安路空港建设工程有限公司空港建设-安徽省合肥市建筑业 100.00 同一控制下企业合并宣城安路工程有限公司宣城安路-安徽省宣城市建筑业 100.00 同一控制下企业合并长丰县安建建设工程有限公司安建建设-安徽省合肥市建筑业 100.00 同一控制下企业合并宁国新途建设工程有限公司新途建设-安徽省宣城市建筑业 90.00 同一控制下企业合并陕西徽路工程建设有限公司陕西徽路-陕西省渭南市交通运输、仓储和邮政业60.00设立宣城新通达公路工程有限公司宣城新通达-安徽省宣城市建筑业 90.00设立芜湖安路交通投资有限公司芜湖安路-安徽省芜湖市金融业 80.00设立蒙城安路蓝海交通投资有限公司蒙城安路-安徽省亳州市租赁和商务服务业 55.80设立凤阳安建交通投资管理有限公司凤阳安建-安徽省滁州市建筑业 90.00设立安徽新途建材有限责任公司新途建材-安徽省合肥市制造业 100.00设立安徽安建路桥工程有限公司安建路桥-安徽省合肥市建筑业 100.00设立安徽建工中仑智能制造有限公司中仑智能-安徽省合肥市制造业 100.00设立安徽建工钢构智能制造有限公司钢构制造-安徽省芜湖市制造业 100.00设立安徽路桥皋城工程投资建设有限责任公司皋城投建-安徽省六安市建筑业 100.00设立安徽蓬程建设工程有限公司蓬程建设-安徽省合肥市建筑业 100.00设立安徽建工三山建设有限公司三山建设-安徽省芜湖市建筑业 65.00设立安徽长城置业集团有限公司长城置业-安徽省合肥市房地产业32.3367.67 同一控制下企业合并安徽建工地产有限公司安建地产-安徽省合肥市房地产业 100.00 同一控制下企业合并安徽兴业房地产开发有限责任公司安徽兴业-安徽省合肥市房地产业 100.00 同一控制下企业合并合肥同兴置业发展有限公司同兴置业-安徽省合肥市房地产业 100.00 同一控制下企业合并2023年年度报告全椒兴业房地产开发有限责任公司全椒兴业-安徽省滁州市房地产业 100.00 同一控制下企业合并天长市兴邺房地产开发有限责任公司天长兴邺-安徽省滁州市房地产业 100.00 同一控制下企业合并安徽建工地产阜阳有限公司地产阜阳-安徽省阜阳市房地产业 100.00 同一控制下企业合并安徽建工地产宿松有限公司地产宿松-安徽省安庆市房地产业 100.00 同一控制下企业合并安徽建工地产淮北有限公司地产淮北-安徽省淮北市房地产业 100.00 同一控制下企业合并安徽建工地产瑶海有限公司瑶海地产-安徽省合肥市房地产业 100.00 同一控制下企业合并安建房地产开发（沛县）有限公司沛县房地产-江苏省徐州市房地产业 100.00设立安徽建工地产固镇有限公司地产固镇-安徽省蚌埠市房地产业 100.00设立淮北安建房地产开发有限公司淮北房地产-安徽省淮北市房地产业 100.00设立安徽建工地产阜南有限公司地产阜南-安徽省阜阳市房地产业 100.00设立定远安建房地产开发有限公司定远房地产-安徽省滁州市房地产业 100.00设立安徽建工三建集团有限公司建工三建-安徽省合肥市建筑业73.36 同一控制下企业合并安徽三建工程科技有限公司三建科技-安徽省合肥市制造业 100.00 同一控制下企业合并安徽广建架业有限责任公司广建架业-安徽省合肥市租赁和商务服务业 100.00 同一控制下企业合并安徽三建润鑫铝塑门窗有限公司三建润鑫-安徽省合肥市制造业 100.00 同一控制下企业合并安徽新鑫工程试验检测有限公司新鑫检测-安徽省合肥市科学研究和技术服务业100.00 同一控制下企业合并安徽擎工建材有限公司擎工建材-安徽省合肥市批发和零售业 100.00 同一控制下企业合并安徽建工建筑工业有限公司建工建筑-安徽省合肥市建筑业 100.00 同一控制下企业合并蚌埠安建工程有限公司蚌埠安建-安徽省蚌埠市建筑业 100.00设立安徽建工北城工业有限公司北城工业-安徽省合肥市制造业 100.00设立安徽三建汉城工程有限公司汉城工程-安徽省蚌埠市建筑业 100.00设立安徽三建皖西工程有限公司皖西工程-安徽省六安市建筑业 100.00设立安徽三建至诚工程有限公司至诚工程-安徽省芜湖市房地产业 100.00设立安徽三建寿州建筑工程有限公司寿州工程-安徽省淮南市建筑业 100.00设立安徽三建胜泰工程有限公司胜泰工程-安徽省滁州市建筑业 100.00设立2023年年度报告安徽三建庐西工程有限公司庐西工程-安徽省合肥市建筑业 100.00设立安徽三建建庐工程有限公司建庐工程-安徽省合肥市建筑业 100.00设立安徽建工建设投资集团有限公司建工建投-安徽省合肥市建筑业70.16 同一控制下企业合并安徽省新源交通建设投资有限公司新源交通-安徽省合肥市建筑业 100.00 同一控制下企业合并安徽省路桥试验检测有限公司路桥检测-安徽省合肥市科学研究和技术服务业100.00 同一控制下企业合并安徽省城乡设计发展研究总院有限公司城乡设计-安徽省合肥市科学研究和技术服务业100.00 同一控制下企业合并安徽省新阳交通建设投资有限责任公司新阳交通-安徽省合肥市租赁和商务服务业 100.00 同一控制下企业合并西藏新瑞交通建设有限公司西藏新瑞- 西藏自治区拉萨市建筑业 100.00 同一控制下企业合并望江安建安九公路建设有限公司安建安九-安徽省安庆市建筑业 90.00设立望江安建交通建设管理有限公司望江交建-安徽省安庆市建筑业 80.00设立安徽建工交通建设有限公司建工交建-安徽省合肥市建筑业 100.00设立安徽建工舒城交通建设投资有限公司舒城交投-安徽省六安市建筑业 51.00设立安徽建工谯城建设投资有限公司谯城建投-安徽省亳州市建筑业 51.00设立安徽建工繁昌建设有限公司繁昌建设-安徽省芜湖市建筑业 51.00设立安徽建工无为建设投资有限公司无为建投-安徽省芜湖市租赁和商务服务业 51.00设立安徽省建筑科学研究设计院安徽建科-安徽省合肥市建筑业100.00 同一控制下企业合并安徽省特种建筑技术承包有限公司特种建筑-安徽省合肥市建筑业 100.00 同一控制下企业合并安徽省建科建设监理有限公司建科监理-安徽省合肥市科学研究和技术服务业100.00 同一控制下企业合并安徽建工检测科技集团有限公司建工检测安徽省合肥市科学研究和技术服务业100.00 同一控制下企业合并安徽建科施工图审查有限公司施工图-安徽省合肥市科学研究和技术服务业100.00 同一控制下企业合并安徽建筑杂志社杂志社-安徽省合肥市文化、体育和娱乐业 100.00 同一控制下企业合并安徽建工建材科技集团有限公司建工建材-安徽省合肥市制造业55.20 同一控制下企业合并安徽瑞特新型材料有限公司安徽瑞特-安徽省合肥市制造业 100.00 同一控制下企业合并安徽建工合肥建材有限公司合肥建材-安徽省合肥市批发和零售业 100.00 同一控制下企业合并2023年年度报告安徽建工集团蚌埠建材有限公司蚌埠建材-安徽省蚌埠市制造业 100.00 同一控制下企业合并安建建材科技（宁波）有限公司建材宁波-浙江省宁波市科学研究和技术服务业100.00设立安徽建工交通航务集团有限公司建工交航-安徽省合肥市建筑业60.75 同一控制下企业合并蒙城交航建设投资管理有限公司蒙城交航-安徽省亳州市建筑业 90.59设立利辛县安建交通建设管理有限公司利辛安建-安徽省亳州市租赁和商务服务业 90.00设立亳州交航市政建设管理有限公司亳州交航-安徽省亳州市建筑业 51.00设立安徽安建品创检测技术有限公司品创检测-安徽省合肥市科学研究和技术服务业100.00设立安徽建工全椒建设投资有限公司全椒建投-安徽省滁州市建筑业 51.00设立安徽建工路港建设集团有限公司建工路港-安徽省合肥市交通运输、仓储和邮政业53.665.31 同一控制下企业合并安徽省港新建设工程有限公司港新建设-安徽省合肥市建筑业 100.00 同一控制下企业合并安徽路港通工程试验检测有限公司路港通-安徽省合肥市科学研究和技术服务业100.00 同一控制下企业合并安徽安建路港交通建设有限公司路港交建-安徽省蚌埠市建筑业 100.00设立安徽建工集团建筑机械智能制造有限公司建工机械-安徽省合肥市制造业100.00 同一控制下企业合并安徽建工集团设备租赁服务有限公司设备租赁-安徽省合肥市租赁和商务服务业 100.00 同一控制下企业合并安徽天筑建筑机械检测服务有限公司天筑建机-安徽省合肥市科学研究和技术服务业100.00 同一控制下企业合并安徽建工建设安装集团有限公司建工安装-安徽省合肥市建筑业100.00 同一控制下企业合并蚌埠安建经开设备安装有限公司蚌埠安装-安徽省蚌埠市建筑业 100.00设立安徽建工国际贸易（海南）有限公司国际贸易-海南省海口市批发和零售业100.00 新设安徽建工集团宿徐投资有限公司宿徐投资-安徽省宿州市租赁和商务服务业93.00 新设安徽建工集团宿州高速公路有限公司宿州高速-安徽省宿州市建筑业75.0025.00新设安徽建工集团淮北高速公路有限公司淮北高速-安徽省淮北市交通运输、仓储和邮政业70.0030.00新设安徽建工集团岳西建设投资有限公司岳西建设-安徽省安庆市建筑业90.00 新设天长和顺地产有限公司天长和顺-安徽省滁州市房地产业 100.00新设安徽水开庐西建设工程有限公司庐西建设-安徽省阜阳市建筑业 100.00新设安徽水利新安建设有限公司新安建设-安徽省合肥市水利、环境和公共设施管理业100.00新设2023年年度报告安徽建工集团霍邱基础设施投资有限公司霍邱基础-安徽省六安市金融业60.0030.00新设安徽建工交通智造有限责任公司交通智造-安徽省六安市制造业 100.00新设安徽建工集团宜秀投资有限公司宜秀投资-安徽省安庆市金融业60.0020.00新设安徽三建萧城工程有限公司三建萧城-安徽省宿州市建筑业 100.00新设安徽安建高新建设有限公司安建高新-安徽省合肥市建筑业 100.00新设安徽三建庐州工程有限公司三建庐州-安徽省合肥市建筑业 100.00新设安徽建工三建城北建设投资有限公司城北建设-江苏省徐州市建筑业 100.00新设安徽三建合瀚工程有限公司三建合瀚-安徽省合肥市建筑业 100.00新设安徽省高速路桥建设工程有限公司路桥建设-安徽省芜湖市建筑业 100.00新设芜湖安路建设有限公司芜湖安路-安徽省合肥市建筑业 100.00新设山东安建煜霞建设工程有限公司山东安建-山东省烟台市建筑业 100.00新设安徽建工集团桐城投资有限公司桐城投资-安徽省安庆市金融业70.00 新设淮南安建路桥工程有限公司淮南安建- 安徽省淮南市建筑业 100.00新设青阳安建路桥工程有限公司青阳安建- 安徽省淮南市建筑业 100.00新设安徽安建空港建设工程有限公司安建空港- 安徽省芜湖市建筑业 100.00新设霍邱县安建路桥工程有限公司霍邱安建- 安徽省六安市建筑业 100.00新设安徽瑶路建设工程有限公司瑶路建设- 安徽省合肥市建筑业 100.00新设安徽建工集团黟县投资有限公司黟县投资- 安徽省黄山市金融业50.0030.00新设山东安建生态科技有限公司山东安建生态-山东省烟台市科学研究和技术服务业80.00新设肥西县安建产融第叁建设工程管理有限公司安建产融-安徽省合肥市科学研究和技术服务业90.00新设安徽建工集团灵璧城市建设有限公司灵璧城市建设-安徽省宿州市水利、环境和公共设施管理业90.00新设安徽建工生态环境科技有限公司生态环境-安徽省合肥市水利、环境和公共设施管理业100.00新设安徽安建合巢建设有限公司安建合巢-安徽省合肥市水利、环境和公共设施管理业100.00新设安徽交航绿湾建设有限公司交航绿湾-安徽省芜湖市建筑业 100.00新设安徽交航第一工程有限公司交航第一工程-安徽省合肥市建筑业 100.00新设2023年年度报告安徽建工淮海建设投资有限公司淮海建设-安徽省宿州市建筑业60.00 新设安徽建工长江建投建筑工业有限公司长江建投建筑-安徽省铜陵市制造业 100.00新设安徽建工长江建投建材科技有限公司长江建投建材-安徽省铜陵市科学研究和技术服务业100.00新设安徽建工长丰建设工程有限公司长丰建设-安徽省合肥市建筑业 70.00新设安徽建工集团贺州交通投资有限公司贺州交通- 广西壮族自治区贺州市建筑业42.0027.99新设安徽路港瑞江建设工程有限责任公司瑞江建设-安徽省芜湖市建筑业 100.00新设安徽建工港通新材料科技有限公司港通新材料-安徽省合肥市批发和零售业 100.00新设安徽路港颍洲建设工程有限公司颍洲建设-安徽省阜阳市建筑业 100.00新设安徽建工新材料科技有限公司建工新材料-安徽省蚌埠市科学研究和技术服务业100.00新设淅川县安建市政设施管理有限公司淅川安建-河南省南阳市水利、环境和公共设施管理业90.00新设安徽建工皖江建设投资有限公司皖江建设-安徽省芜湖市建筑业51.00 新设安徽建工安庆建设投资有限公司安庆建设-安徽省安庆市水利、环境和公共设施管理业51.00 新设安徽建工集团合肥建设投资有限公司合肥建设-安徽省合肥市建筑业51.00 新设安徽建工州来建设投资有限公司州来建设-安徽省淮南市建筑业51.00 新设湖南安建建设开发有限公司湖南安建-湖南省衡阳市建筑业 100.00新设安徽建工禹投建设工程有限公司禹投建设-安徽省蚌埠市建筑业 51.00新设安徽建工六安建设有限公司六安建设-安徽省六安市建筑业 55.00新设安徽安建虹城工程有限公司虹城工程-安徽省蚌埠市建筑业 100.00新设安徽建工灵璧建设投资有限公司灵璧建设-安徽省宿州市水利、环境和公共设施管理业51.00新设安徽建工来安建设投资有限公司来安建设-安徽省滁州市建筑业 51.00新设安徽建工徽航建设发展有限公司徽航建设-安徽省黄山市建筑业 51.00新设安徽建工安桐建设工程有限公司安桐建设-安徽省安庆市建筑业 51.00新设安徽建工涡河建设投资有限公司涡河建设-安徽省亳州市建筑业50.00 非同一控制下企业合并安徽建工农投建设发展有限公司农投建设-安徽省亳州市建筑业 50.00新设2023年年度报告安徽建工桃花源建设工程有限公司桃花源建设-安徽省黄山市建筑业 50.00新设肥西县和粤置业发展有限公司和粤置业-安徽省合肥市房地产业 34.00新设肥西和顺地产有限公司肥西和顺-安徽省合肥市房地产业 34.00新设安徽建工集团泾县高速公路有限公司泾县高速-安徽省宣城市建筑业60.0040.00新设安徽建工天长城控建设有限公司天长城控-安徽省滁州市建筑业 新设安徽建工集团泾县长三角一体化基础设施有限公司泾县长三角-安徽省宣城市专业技术服务业66.0029.00新设安徽建工融城建设投资有限公司融城建投-安徽省阜阳市商务服务业51.00 新设安徽建工（舒城）乡村建设发展有限公司舒城乡村建设-安徽省六安市建筑装饰、装修和其他建筑业10.0042.10新设安徽建工皖江新材料科技有限公司皖江新材料-安徽省芜湖市批发和零售业 51.00新设安徽建工集团电子商务有限公司电子商务-安徽省合肥市批发和零售业100.00 新设安徽建工（芜湖）建设投资有限公司芜湖建投-安徽省芜湖市房地产业 100.00新设安徽建工集团（宣城）建设发展有限公司宣城建设-安徽省宣城市房地产业 75.00新设安徽省建筑工程质量第二监督检测站有限公司二监检测-安徽省合肥市科学研究和技术服务业100.00新设安徽建工集团青阳工程咨询有限公司青阳咨询-安徽省池州市科学研究和技术服务业51.00新设安徽建工（池州）建设投资有限公司池州建投-安徽省池州市建筑业 100.00新设山南安建建设发展有限公司山南安建- 西藏自治区山南市建筑业 100.00新设安建（凤台）建设投资有限公司凤台建投-安徽省淮南市金融业 100.00新设怀远安建交通建设有限公司怀远安建交通-安徽省蚌埠市建筑业 100.00新设通许县安路建设发展有限公司通许安路-河南省开封市建筑业95.00 新设博白博安建设投资有限公司博安建投- 广西壮族自治区玉林市金融业 90.00新设安徽建工集团淮北交通投资有限公司淮北交投-安徽省淮北市房地产业 新设安徽建工集团祁门建设投资有限公司祁门建投-安徽省黄山市建筑业51.00 新设安徽建工（淮北）建设投资有限公司淮北建投-安徽省淮北市金融业 60.00新设安徽建工集团宿松建设投资有限公司宿松建投-安徽省宿松县建筑业46.00 新设安徽建工（宣城）建设投资有限公司宣城建投-安徽省宣城市建筑业 100.00新设2023年年度报告安徽水利安建建设工程有限公司水利安建-安徽省安庆市水利、环境和公共设施管理业100.00新设安徽建工珠城项目管理有限公司建工珠城-安徽省蚌埠市科学研究和技术服务业100.00新设安徽建工濡兴城乡建设工程有限公司建工濡兴-安徽省芜湖市建筑业 51.00新设安徽建工兹元建设工程有限公司建工兹元-安徽省安庆市水利、环境和公共设施管理业51.00新设安徽建工江南水利开发建设有限公司江南水利-安徽省宣城市水利、环境和公共设施管理业50.00新设安徽建工集团新时代酒店管理有限公司新时代酒店-安徽省合肥市住宿和餐饮业100.00 新设安徽建工六安新能源投资建设有限公司六安新能-安徽省六安市电力、热力、燃气及水生产和供应业100.00新设安徽庐东新能源有限公司庐东新能-安徽省合肥市电力、热力、燃气及水生产和供应业100.00新设安徽建工（阜阳）建设投资有限公司阜阳建投-安徽省阜阳市建筑业 100.00新设通许县安建市政设施管理有限公司通许安建-河南省开封市公共设施管理业100.00 新设安徽建工（石台）建设投资有限公司石台建投-安徽省池州市建筑业 51.00新设安徽建工嘉航建设工程有限公司建工嘉航-安徽省滁州市建筑业 51.00新设安徽建工集团（歙县）建设投资有限公司歙县建投-安徽省黄山市建筑业 40.00新设安徽长城产业园发展有限公司长城产业-安徽省合肥市建筑业 100.00新设长丰县长城置业有限公司长丰置业-安徽省合肥市房地产业 100.00新设建工长城置业（合肥市瑶海区）有限公司瑶海置业-安徽省合肥市房地产业 100.00新设安徽长城高新产业投资有限公司高新产投-安徽省合肥市房地产业 100.00新设合肥和城置业发展有限公司和城置业-安徽省合肥市房地产业 55.00新设安徽建工（亳州）建设投资有限公司亳州建投-安徽省亳州市金融业 100.00新设龙南市安建基础设施开发有限公司龙南安建-江西省赣州市建筑业 100.00新设蚌埠安建路桥工程有限公司蚌埠路桥-安徽省蚌埠市建筑业 100.00新设芜湖安建公路工程有限公司芜湖安建-安徽省芜湖市建筑业100.00 新设池州安建路桥工程有限公司池州安建-安徽省池州市建筑业 100.00新设安徽安路合巢建设工程有限公司合巢建设-安徽省合肥市建筑业 100.00新设安徽建工（马鞍山）建设投资有限公司马鞍山投资- 安徽省马鞍山市金融业 80.00新设2023年年度报告重庆安路建设工程有限公司重庆安路-重庆市建筑业 51.00新设安徽建工智能钢构制造集团有限公司智能钢构-安徽省合肥市建筑业21.2178.79新设安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司工业化集团-安徽省合肥市建筑业20.3279.68新设安徽建工智能装备制造有限公司智能装备-安徽省合肥市制造业 100.00新设安徽建工（六安）建设投资有限公司六安建投-安徽省六安市科学研究和技术服务业100.00新设安徽建工（黄山）建设投资有限公司黄山建投-安徽省黄山市建筑业 100.00新设安徽三建蜀弘工程有限公司三建蜀弘-安徽省合肥市建筑业 100.00新设陕西安建秦岭建设工程有限公司安建秦岭-陕西省西安市建筑业 100.00新设安徽建工（弋江）建设投资有限公司弋江建投-安徽省芜湖市建筑业10.0041.00新设安徽三建轻扬建筑有限公司轻扬建筑-安徽省淮北市建筑装饰、装修和其他建筑业100.00 新设重庆皖建建设有限公司重庆皖建-重庆市建筑业51.0041.00新设安徽建工集团投资运营管理有限公司投资管理-安徽省合肥市租赁和商务服务业100.00 新设安徽建工龙山建设投资有限公司龙山建投-安徽省安庆市金融业51.00 新设陕西安建西北建设发展有限公司西北建设-陕西省咸阳市建筑业 79.18新设安徽建工集团装饰工程有限公司装饰工程-安徽省合肥市建筑业 73.36新设安徽路港建设投资有限公司路港建投- 安徽省合肥市建筑业 57.38新设安徽建工皖岳建设投资有限公司皖岳建投- 安徽省安庆市建筑业50.00 非同一控制下企业合并陕西安建凤城建设工程有限公司凤城建设-陕西省西咸新区建筑业100.00 非同一控制下企业合并山东经安建设投资有限公司经安建投- 山东省聊城市建筑业 55.00 非同一控制下企业合并(2).重要的非全资子公司√适用□不适用 单位:元 币种:人民币子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额建工建投29.8465,229,114.9851,200,000.001,204,299,012.54 安徽路桥48.4281,568,202.3446,498,181.281,725,372,235.40 建工三建26.6417,873,637.54 - 430,107,904.95 水利有限20.8283,658,494.5364,000,000.001,680,961,389.09 2023年年度报告子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：□适用√不适用 其他说明：√适用□不适用 纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益系依照本公司、华夏银行股份有限公司与光大兴陇信托有限责任公司签署的《信托合同》，委托光大兴陇信托有限责任公司设立的集合资金信托计划，即光信·光祺·开运1号集合资金信托计划。

各期信托计划下本公司认购信托单位份额比例为16.67%，华夏银行股份有限公司认购信托单位份额比例为83.33%，具体以实际交付的信托资金金额为准。

截至2023年12月31日，本公司实缴金额为人民币0.95亿元，华夏银行股份有限公司实缴金额为人民币4.75亿元，于少数股东权益中核算。

本公司不存在向该结构化主体提供财务支持的义务和意图。

2023年年度报告(3).重要非全资子公司的主要财务信息√适用□不适用 单位:万元 币种:人民币子公司名称期末余额期初余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计建工建投1,278,917.66232,198.241,511,115.901,025,988.26111,775.081,137,763.34823,469.69234,277.671,057,747.36720,377.83121,124.07841,501.90 安徽路桥1,698,791.28576,021.202,274,812.481,555,121.44293,036.311,848,157.751,333,013.38570,073.931,903,087.311,201,297.22385,533.871,586,831.09 建工三建2,101,631.17220,645.562,322,276.732,105,922.3166,811.642,172,733.951,953,894.44137,557.602,091,452.041,826,689.18126,602.541,953,291.72 水利有限2,824,066.68726,774.303,550,840.982,205,691.04333,067.662,538,758.702,518,306.25652,042.503,170,348.751,878,042.75300,679.282,178,722.03 子公司名称本期发生额上期发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量建工建投1,049,411.1822,019.3421,858.9849,733.48924,464.2316,851.4417,053.9738,996.23 安徽路桥1,237,103.9329,551.9025,634.2654,011.941,142,683.2631,755.6132,986.5081,242.17 建工三建1,737,714.536,933.476,709.1711,273.531,486,139.474,064.233,886.4655,816.86 水利有限1,701,303.2344,531.0639,589.3056,148.251,675,693.6457,011.1855,600.52416.68 2023年年度报告(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制□适用√不适用 (5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用 其他说明：□适用√不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用√不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益√适用□不适用 (1).重要的合营企业或联营企业□适用 √不适用 (2).重要合营企业的主要财务信息□适用 √不适用 (3).重要联营企业的主要财务信息□适用 √不适用 (4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息□适用 √不适用 (5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□适用 √不适用 (6).合营企业或联营企业发生的超额亏损□适用 √不适用 (7).与合营企业投资相关的未确认承诺□适用 √不适用 (8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债□适用 √不适用 4、重要的共同经营□适用√不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：□适用√不适用 6、其他√适用 □不适用 2023年年度报告项 目2023年12月31日/ 2023年度2022年12月31日/ 2022年度联营企业： 安徽建工-中航国际联营体公司 1,333,014.13 1,333,014.13 利辛县安建新润建设投资有限公司 184,795,347.48 181,510,365.43 陕西秦汉汽车产业园发展有限公司 39,991,747.24 40,088,400.00 怀宁安建发展有限公司 19,610,743.43 19,665,576.39 安徽省宣泾高速公路有限责任公司 158,887,397.40 136,990,000.00 安徽建工舒城建设发展有限公司 36,377,460.86 31,966,602.04 安徽建工皖北建设投资有限公司 6,618,471.30 6,142,262.29 亳州建工有限公司 52,949,595.82 42,089,683.36 中能建安建工（定远）建设发展有限公司 22,111,690.12 19,120,720.20 肥西县安建产融第肆建设工程管理有限公司 4,000,000.00 3,800,000.00 甘肃公航旅永积高速公路项目管理有限公司 33,334,736.44 33,334,736.44 甘肃公航旅漳三高速公路项目管理有限公司 29,874,760.00 25,874,760.00 安徽建工集团宿徐建设有限公司2,294,377.88 - 安徽建元城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,177,885.71 - 安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司 804,769.55 - 安徽皖能建工智慧城市发展有限公司 3,501,816.94 - 肥西县徽盐置业发展有限公司 64,500,000.00 - 安庆交投股权投资基金合伙企业（有限合伙） 89,017,156.04 - 濉溪富鑫通达股权投资合伙企业（有限公司） 195,568,554.88 - 合肥星阔置业有限公司 79,831,761.95 - 苍溪县苍旺公路建设工程管理有限公司 33,097,318.10 - 投资账面价值合计1,060,678,605.27541,916,120.28 下列各项按持股比例计算的合计数 ——净利润13,163,984.99 -72,202,303.54 ——其他综合收益- - ——综合收益总额13,163,984.99 -72,202,303.54 十一、政府补助1、报告期末按应收金额确认的政府补助□适用√不适用 未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因□适用√不适用 2023年年度报告2、涉及政府补助的负债项目√适用□不适用 单位：元 币种：人民币财务报表项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期转入其他收益本期其他变动期末余额与资产/收益相关递延收益108,356,350.657,929,860.00 20,649,756.30 95,636,454.35与资产相关合计108,356,350.657,929,860.00 20,649,756.30 95,636,454.35 / 3、计入当期损益的政府补助√适用□不适用 单位：元 币种：人民币类型本期发生额上期发生额与资产相关20,649,756.306,834,624.95 与收益相关21,053,790.3617,006,799.20 其他13,091,742.7321,518,299.49 合计54,795,289.3945,359,723.64 十二、与金融工具相关的风险1、金融工具的风险√适用□不适用 本公司的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等，本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

1.信用风险2023年年度报告信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自应收客户款项。

应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款及长期应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。

本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。

本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（1）信用风险显著增加判断标准本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。

本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

（2）已发生信用减值资产的定义为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失计量的参数根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。

本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。

根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。

违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。

本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

2023年年度报告本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

2.流动性风险流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。

本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

3.市场风险（1）外汇风险：因外汇市场变动引起汇率的变动，致使以外币计价的资产上涨或者下降的可能性。

公司目前承接了以外币结算的境外工程，汇率的变动使公司存在一定的外汇风险。

（2）利率风险：是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

公司为了承接项目，每年均会保持一定金额的有息负债，因此利率波动对公司有一定的影响。

以目前4,444,975.80万元的融资量估算，利率每波动1.00%，对公司利润总额的影响金额为44,449.76万元。

2、套期(1)公司开展套期业务进行风险管理□适用√不适用 其他说明□适用√不适用 (2)公司开展符合条件套期业务并应用套期会计□适用√不适用 其他说明□适用√不适用 (3)公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计□适用√不适用 其他说明□适用√不适用 3、金融资产转移(1)转移方式分类□适用√不适用 (2)因转移而终止确认的金融资产□适用√不适用 (3)继续涉入的转移金融资产□适用√不适用 其他说明□适用√不适用 2023年年度报告十三、公允价值的披露1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值□适用√不适用 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析□适用 √不适用 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策□适用 √不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用 √不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用 9、其他□适用 √不适用 十四、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况√适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%) 母公司对本企业的表决权比例(%) 安徽建工集团控股有限公司安徽省合肥市建设投资391,063.2532.1432.14 本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

2023年年度报告2、本企业的子公司情况√适用 □不适用 本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注√适用□不适用 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下√适用□不适用 合营或联营企业名称与本企业关系安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司联营企业安徽建工舒城建设发展有限公司联营企业安徽建工皖北建设投资有限公司联营企业安徽省宣泾高速公路有限责任公司联营企业亳州建工有限公司联营企业甘肃公航旅永积高速公路项目管理有限公司联营企业甘肃公航旅漳三高速公路项目管理有限公司联营企业怀宁安建发展有限公司联营企业利辛县安建新润建设投资有限公司联营企业陕西秦汉汽车产业园发展有限公司联营企业苍溪县苍旺公路建设工程管理有限公司联营企业中能建安建工（定远）建设发展有限公司联营企业安徽建工集团宿徐建设有限公司联营企业安徽建元城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）联营企业安徽建工-中航国际联营体公司联营企业安徽皖能建工智慧城市发展有限公司联营企业肥西县徽盐置业发展有限公司联营企业安庆交投股权投资基金合伙企业（有限合伙）联营企业濉溪富鑫通达股权投资合伙企业（有限公司）联营企业合肥星阔置业有限公司联营企业其他说明□适用√不适用 4、其他关联方情况√适用□不适用 其他关联方名称其他关联方与本企业关系安徽建工服务中心有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽省第一建筑工程有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽建工第二建设集团有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽三建技术咨询服务有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽省装饰工程公司同受安徽建工集团控股有限公司控制2023年年度报告安徽建工技师学院同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽水建医院同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽建工小额贷款有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安建商业保理有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽建工路桥工程有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽建工资本管理有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽华力劳务有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽振皖劳务有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽方圆建筑劳务有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽顺宁建筑工程有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽省众亿劳务有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽建工汉城建设投资有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽二建天诺建设工程有限责任公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽二建天逸建设工程有限责任公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽二建铜景建筑工程有限责任公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽二建浩方建筑工程有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽宜佳居置业有限责任公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽建工(安庆)公路工程有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽建工二建建设投资有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制新蔡县天宏建设有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽三建钢筋制品有限责任公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽建欣物业管理有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽弘立工贸有限责任公司同受安徽建工集团控股有限公司控制蚌埠长城置业有限责任公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽建工集团有限公司职业技能培训中心同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽省机械施工公司同受安徽建工集团控股有限公司控制肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）同受安徽建工集团控股有限公司控制、联营企业舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）同受安徽建工集团控股有限公司控制、联营企业肥西安建产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）同受安徽建工集团控股有限公司控制、联营企业肥西安建城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）同受安徽建工集团控股有限公司控制、联营企业亳州建工劳务有限公司重要联营企业的子公司建信金融资产投资有限公司重要子公司的少数股东安徽省中安金融资产管理股份有限公司重要子公司的少数股东工银金融资产投资有限公司重要子公司的少数股东5、关联交易情况(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表√适用□不适用 单位：元 币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度（如适用） 是否超过交易额度（如适用） 上期发生额安徽华力劳务有限公司接受劳务2,358,457,794.033,400,000,000否2,325,094,918.14 安徽顺宁建筑工程有限公司接受劳务2,079,057,873.492,240,000,000否1,803,541,841.61 2023年年度报告安徽振皖劳务有限公司接受劳务1,139,915,674.221,750,000,000否1,409,125,190.00 安徽建工第二建设集团有限公司接受劳务821,934,114.621,870,000,000否489,541,819.17 安徽省第一建筑工程有限公司接受劳务625,617,627.73660,000,000否189,120,514.94 安徽建工皖北建设投资有限公司接受劳务 47,223,592.88 35,952,628.11 安徽省众亿劳务有限公司接受劳务33,472,986.0435,000,000否34,720,000.42 亳州建工劳务有限公司接受劳务 31,589,329.77 8,707,910.00 亳州建工有限公司接受劳务 20,925,301.23 24,972,391.32 安徽建工路桥工程有限公司接受劳务 10,778,882.42 9,244,370.11 安徽建工（安庆）公路工程有限公司接受劳务 873,945.02 - 安徽方圆建筑劳务有限公司接受劳务 499,130.0610,000,000.00否- 安徽建工技师学院接受劳务386,320.00 - 安徽水建医院接受劳务151,500.00 - 出售商品/提供劳务情况表√适用□不适用 单位：元 币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额安徽建工舒城建设发展有限公司提供劳务 768,299,727.68 321,347,636.75 安徽省宣泾高速公路有限责任公司提供劳务 666,543,580.27 352,579,491.75 安徽省第一建筑工程有限公司销售商品 146,394,301.87 152,079,768.39 安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司提供劳务 111,517,980.60 - 甘肃公航旅漳三高速公路项目管理有限公司提供劳务 78,348,077.83 - 怀宁安建发展有限公司提供劳务 73,502,093.62 138,224,908.98 安徽建工技师学院提供劳务 58,826,649.87 65,668,151.86 中能建安建工（定远）建设发展有限公司提供劳务 21,228,115.60 - 甘肃公航旅永积高速公路项目管理有限公司提供劳务 20,911,110.09 - 安徽省第一建筑工程有限公司提供劳务 20,731,765.85 69,898,426.14 陕西秦汉汽车产业园发展有限公司提供劳务 15,884,348.78 107,562,999.80 安徽建工第二建设集团有限公司销售商品 11,400,489.63 30,529,312.88 安徽建工皖北建设投资有限公司销售商品 10,001,447.63 14,589,817.90 安徽二建浩方建筑工程有限公司销售商品 4,925,218.79 15,006,072.30 安徽二建天逸建设工程有限责任公司销售商品 4,687,504.21 16,276,747.80 安徽建工第二建设集团有限公司提供劳务 3,227,488.54 15,473,944.98 安徽水建医院提供劳务 1,510,272.67 8,212,506.00 安徽建工汉城建设投资有限公司销售商品 785,156.52 1,547,372.36 安徽建工（安庆）公路工程有限公司销售商品 575,627.98 - 安徽顺宁建筑工程有限公司销售商品 540,711.38 - 安徽建工小额贷款有限公司提供劳务 98,740.08 - 安徽二建天诺建设工程有限责任公司销售商品 36,000.00 3,230,274.89 安徽建工集团控股有限公司销售商品 35,613.02 - 安徽建工资本管理有限公司提供劳务 13,733.32 - 安徽振皖劳务有限公司销售商品 12,360.03 - 安建商业保理有限公司提供劳务 12,059.43 - 安徽华力劳务有限公司销售商品 5,243.73 - 安徽省众亿劳务有限公司销售商品 5,044.86 - 安徽建工小额贷款有限公司销售商品 1,131.13 - 2023年年度报告安徽水建医院销售商品 - 663,716.81 亳州建工有限公司提供劳务- 18,963,845.84 利辛县安建新润建设投资有限公司提供劳务- 66,575,804.70 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用√不适用 (2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表：□适用√不适用 关联托管/承包情况说明□适用√不适用 本公司委托管理/出包情况表□适用√不适用 关联管理/出包情况说明□适用√不适用 (3).关联租赁情况本公司作为出租方：√适用□不适用 单位：元 币种：人民币承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入安徽省第一建筑工程有限公司租赁收入 16,788,889.27 - 安徽顺宁建筑工程有限公司租赁收入 12,383,410.20 6,945,305.13 安徽建工第二建设集团有限公司租赁收入 11,083,529.12 572,228.60 安徽建工（安庆）公路工程有限公司租赁收入 1,226,494.49 - 安建商业保理有限公司租赁收入 659,343.18 627,951.80 安徽建工小额贷款有限公司租赁收入 546,121.28 520,108.74 安徽建工集团控股有限公司租赁收入 687,790.10 640,804.98 安徽建工资本管理有限公司租赁收入 214,586.66 204,365.69 本公司作为承租方：□适用√不适用 关联租赁情况说明□适用√不适用 2023年年度报告(4).关联担保情况本公司作为担保方□适用√不适用 本公司作为被担保方√适用□不适用 单位：元 币种：人民币担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕安徽建工集团控股有限公司490,000,000.002023/12/272026/12/26否关联担保情况说明□适用√不适用 (5).关联方资金拆借√适用□不适用 单位：元 币种：人民币关联方拆借金额起始日到期日说明拆入安建商业保理有限公司10,000,000.002023-12-12024-11-30 安建商业保理有限公司10,000,000.002023-9-272024-9-26 安建商业保理有限公司5,000,000.002023-9-272024-9-26 安建商业保理有限公司30,000,000.002023-2-282024-2-28 安建商业保理有限公司60,000,000.002023-12-282025-12-27 安建商业保理有限公司19,600,561.462023-12-272025-1-23 安建商业保理有限公司30,000,000.002023-12-212025-12-10 安建商业保理有限公司23,000,000.002023-11-302024-11-29 安建商业保理有限公司27,000,000.002023-9-262025-9-15 安建商业保理有限公司16,900,000.002023-9-72025-8-27 安建商业保理有限公司15,000,000.002023-12-82024-12-6 安建商业保理有限公司62,000,000.002023-11-302024-11-29 安建商业保理有限公司40,000,000.002023-9-272024-9-26 安建商业保理有限公司120,000,000.002023-6-162025-6-13 安建商业保理有限公司50,000,000.002022-6-212025-6-20 安建商业保理有限公司40,000,000.002023-9-12024-8-30 2023年年度报告安建商业保理有限公司80,000,000.002023-8-312024-8-30 安建商业保理有限公司80,000,000.002023-8-22024-1-31 安建商业保理有限公司140,000,000.002023-6-192024-6-18 安建商业保理有限公司50,000,000.002023-6-192024-6-18 安建商业保理有限公司50,000,000.002023-12-292024-12-28 安建商业保理有限公司6,000,000.002023-12-292024-12-28 安建商业保理有限公司40,000,000.002023-12-282024-12-27 安建商业保理有限公司20,000,000.002023-12-282024-12-27 安建商业保理有限公司60,000,000.002023-12-262024-12-25 安建商业保理有限公司35,000,000.002023-12-262024-12-25 安建商业保理有限公司100,000,000.002023-12-142024-11-28 安建商业保理有限公司83,000,000.002023-12-142025-12-10 安建商业保理有限公司88,000,000.002023-11-292024-11-28 安建商业保理有限公司60,000,000.002023-11-292024-11-28 安建商业保理有限公司90,000,000.002023-10-132024-10-11 安建商业保理有限公司50,000,000.002023-09-282024-09-27 安建商业保理有限公司50,000,000.002023-09-212024-09-16 安建商业保理有限公司50,000,000.002023-08-182025-08-18 安建商业保理有限公司50,000,000.002023-08-182025-08-18 安建商业保理有限公司40,000,000.002023-05-172023-06-16 安建商业保理有限公司50,000.002023-05-112024-05-08 安建商业保理有限公司500,000.002023-01-122024-01-05 安建商业保理有限公司9,500,000.002023-01-122024-01-05 安建商业保理有限公司4,300,000.002023-01-112024-01-05 安建商业保理有限公司1,500,000.002023-01-122024-01-05 安建商业保理有限公司1,000,000.002023-01-122024-01-05 安建商业保理有限公司1,806,952.022023-01-122024-01-05 安建商业保理有限公司682,569.602023-01-132024-01-05 安建商业保理有限公司300,000.002023-01-122024-01-05 安建商业保理有限公司800,000.002023-01-122024-01-05 安建商业保理有限公司800,000.002023-01-122024-01-05 安建商业保理有限公司1,950,000.002023-01-172024-01-05 安建商业保理有限公司500,000.002023-01-172024-01-05 安建商业保理有限公司4,790,000.002023-01-172024-01-05 2023年年度报告安建商业保理有限公司6,900,000.002023-04-032024-03-20 安建商业保理有限公司10,000,000.002023-04-192024-02-20 安建商业保理有限公司10,000,000.002023-04-192024-04-08 安建商业保理有限公司2,633,306.102023-04-272024-04-08 安建商业保理有限公司624,636.982023-04-272024-04-08 安建商业保理有限公司1,593,373.042023-04-272024-04-08 安建商业保理有限公司225,183.002023-04-272024-04-08 安建商业保理有限公司16,572,322.232023-05-052024-04-08 安建商业保理有限公司1,500,000.002023-05-172024-04-22 安建商业保理有限公司1,000,000.002023-06-022024-05-20 安建商业保理有限公司156,607.002023-06-122024-05-20 安建商业保理有限公司92,237.002023-06-152024-05-20 安建商业保理有限公司750,000.002023-07-072024-06-20 安建商业保理有限公司860,000.002023-07-072024-06-20 安建商业保理有限公司2,560,000.002023-07-072024-06-20 安建商业保理有限公司8,900,000.002023-07-072024-06-20 安建商业保理有限公司780,000.002023-07-072024-06-20 安建商业保理有限公司10,000,000.002023-07-102024-07-05 安建商业保理有限公司1,359,924.572023-07-132024-07-05 安建商业保理有限公司15,077,134.402023-07-132024-01-05 安建商业保理有限公司2,850,000.002023-07-312024-01-22 安建商业保理有限公司10,900,000.002023-08-042024-07-22 安建商业保理有限公司4,500,000.002023-10-102024-03-20 安建商业保理有限公司7,137,785.272023-08-172024-08-05 安建商业保理有限公司4,150,000.002023-08-232024-08-05 安建商业保理有限公司1,000,000.002023-09-122024-02-20 安建商业保理有限公司122,783.352023-09-122024-02-20 安建商业保理有限公司600,000.002023-08-302024-02-20 安建商业保理有限公司438,784.462023-09-142024-09-05 安建商业保理有限公司59,335.002023-09-142024-09-05 安建商业保理有限公司3,467,129.742023-09-142024-09-05 安建商业保理有限公司5,000,000.002023-09-182024-02-20 安建商业保理有限公司15,942.422023-09-192024-09-05 安建商业保理有限公司4,500,000.002023-09-202024-09-05 2023年年度报告安建商业保理有限公司4,012,782.222023-09-192024-08-20 安建商业保理有限公司6,703,029.512023-09-202024-09-05 安建商业保理有限公司454,911.742023-09-192024-09-05 安建商业保理有限公司12,500,000.002023-09-212024-03-20 安建商业保理有限公司214,296.942023-10-132024-07-05 安建商业保理有限公司6,000,000.002023-09-282024-09-05 安建商业保理有限公司3,500,000.002023-09-272024-04-08 安建商业保理有限公司1,500,000.002023-09-282024-04-08 安建商业保理有限公司1,000,000.002023-10-162024-04-08 安建商业保理有限公司3,000,000.002023-10-122024-05-06 安建商业保理有限公司1,000,000.002023-10-112024-05-06 安建商业保理有限公司3,084,534.372023-09-282024-09-20 安建商业保理有限公司3,405,000.002023-10-102024-09-20 安建商业保理有限公司5,000,000.002023-09-282024-09-20 安建商业保理有限公司2,000,000.002023-10-082024-02-20 安建商业保理有限公司3,000,000.002023-10-092024-02-20 安建商业保理有限公司9,350,000.002023-10-102024-08-20 安建商业保理有限公司600,000.002023-10-272024-04-08 安建商业保理有限公司300,000.002023-11-032024-10-21 安建商业保理有限公司180,000.002023-12-292024-11-20 安建商业保理有限公司8,000,000.002023-12-062024-11-20 安建商业保理有限公司1,874,342.002023-12-152024-12-05 安建商业保理有限公司1,000,000.002023-12-292024-06-20 安建商业保理有限公司250,000.002023-12-292024-08-20 (6).关联方资产转让、债务重组情况□适用√不适用 (7).关键管理人员报酬√适用□不适用 单位：万元 币种：人民币项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬1,138.27652.41 2023年年度报告(8).其他关联交易√适用 □不适用 关 联 方关联交易内容2023年度发生额2022年度发生额安徽建工舒城建设发展有限公司利息收入29,075,324.60 - 安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司利息收入739,583.33 - 安建商业保理有限公司利息支出 73,618,298.01 75,172,606.18 安徽建工小额贷款有限公司利息支出 1,332,535.13 - 安徽省第一建筑工程有限公司购入固定资产23,640,000.00 - 安徽建工第二建设集团有限公司购入固定资产20,863,100.00 - 6、应收、应付关联方等未结算项目情况(1).应收项目√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款安徽建工舒城建设发展有限公司484,758,267.68 24,237,913.38 156,206,556.92 7,810,327.85 应收账款安徽省第一建筑工程有限公司 262,288,421.69 13,359,224.72 158,625,636.81 7,958,297.48 应收账款陕西秦汉汽车产业园发展有限公司164,551,972.03 12,894,118.03 177,962,412.89 10,086,700.44 应收账款利辛县安建新润建设投资有限公司85,876,011.69 19,686,897.33 153,593,127.92 9,726,913.61 应收账款甘肃公航旅漳三高速公路项目管理有限公司85,399,404.84 4,269,970.24 - - 应收账款安徽建工技师学院 44,620,598.02 2,231,029.90 8,069.18 403.46 应收账款怀宁安建发展有限公司 31,802,958.81 1,590,147.94 8,185,573.96 409,278.70 应收账款安徽建工第二建设集团有限公司31,717,355.60 1,757,252.68 95,930,516.96 5,040,175.34 应收账款安徽省宣泾高速公路有限责任公司24,680,188.67 1,234,009.43 69,201,499.82 3,460,074.99 应收账款甘肃公航旅永积高速公路项目管理有限公司22,793,110.00 1,139,655.50 - - 应收账款亳州建工有限公司 9,546,908.71 978,936.39 17,590,029.14 10,482,918.57 应收账款安徽建工皖北建设投资有限公司7,605,535.10 485,817.03 7,212,566.08 360,628.30 应收账款中能建安建工（定远）建设发展有限公司6,550,378.56 327,518.93 - - 应收账款安徽顺宁建筑工程有限公司 6,331,840.10 316,592.01 10,586.72 529.34 应收账款安徽二建浩方建筑工程有限公司5,547,856.27 277,392.81 8,996,861.68 449,843.08 应收账款安徽二建天逸建设工程有限责任公司5,068,417.27 253,420.86 13,643,104.72 682,155.24 2023年年度报告应收账款安徽建工汉城建设投资有限公司3,306,400.39 270,660.32 3,779,753.45 257,372.11 应收账款安徽水建医院 900,000.00 72,000.00 3,600,000.00 180,000.00 应收账款安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司600,000.00 30,000.00 - - 应收账款蚌埠长城置业有限责任公司 2,243,497.99 2,243,497.99 应收账款安徽省机械施工公司 23,057.24 23,057.24 23,057.24 23,057.24 应收账款安徽二建天诺建设工程有限责任公司- - 3,327,183.16 166,359.16 长期应收款安徽水建医院 434,356,823.69 2,171,784.12 373,074,435.61 1,865,372.18 其他应收款安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司100,000,000.00 5,000,000.00 - - 其他应收款合肥星阔置业有限公司 53,200,000.00 2,660,000.00 - - 其他应收款肥西县徽盐置业发展有限公司 4,512,000.00 225,600.00 - - 其他应收款安徽建工舒城建设发展有限公司689,494.85 34,474.74 57,859,113.78 2,892,955.69 其他应收款安徽省第一建筑工程有限公司 570,842.50 41,167.40 2,909,040.00 140,452.00 其他应收款中能建安建工（定远）建设发展有限公司561,600.00 28,080.00 - - 其他应收款亳州建工有限公司 437,848.61 21,892.43 600,000.00 40,000.00 其他应收款安徽省宣泾高速公路有限责任公司231,512.35 - 231,512.35 - 其他应收款安徽建工技师学院 175,600.00 14,200.00 175,600.00 10,800.00 其他应收款安徽水建医院 62,500.00 - 62,500.00 - 其他应收款安徽建工第二建设集团有限公司- - 200,000.00 - 其他应收款安徽建工集团控股有限公司 9,600.00 480.00 9,460.00 473.00 其他应收款安徽三建技术咨询服务有限公司- - 140,000.00 7,000.00 预付款项怀宁安建发展有限公司 - - 2,487,078.78 - 应收款项融资安建商业保理有限公司 90,700,000.00 - 224,700,000.00 - 应收票据安徽省第一建筑工程有限公司 4,392,933.78219,646.69 2,000,000.00 - 应收票据安徽建工第二建设集团有限公司950,000.0047,500.00 - - 应收款项融资安徽建工第二建设集团有限公司100,000.00 - - - 应收款项融资陕西秦汉汽车产业园发展有限公司500,000.00 - - - (2).应付项目√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款安徽华力劳务有限公司1,334,796,765.65 1,280,896,082.75 应付账款安徽顺宁建筑工程有限公司 1,308,090,864.72 1,111,203,697.05 应付账款安徽振皖劳务有限公司715,506,664.51 736,134,325.48 应付账款安徽省第一建筑工程有限公司 168,668,424.85 113,331,052.75 2023年年度报告应付账款安徽建工第二建设集团有限公司217,377,812.95 117,906,067.78 应付账款亳州建工有限公司 163,270,391.31 170,810,995.68 应付账款安徽建工皖北建设投资有限公司 51,624,203.25 27,425,347.37 应付账款亳州建工劳务有限公司 30,418,507.34 10,414,753.15 应付账款安徽省机械施工公司17,037,923.78 17,038,423.78 应付账款安徽省众亿劳务有限公司 15,629,257.70 34,724,126.42 应付账款安徽建工路桥工程有限公司 7,358,566.87 13,972,091.64 应付账款安徽三建技术咨询服务有限公司 2,331,699.41 2,331,699.41 应付账款安徽省装饰工程公司 299,964.23 299,964.23 应付账款安徽水建医院 236,400.00 - 应付账款安徽方圆建筑劳务有限公司 159,130.06 - 应付账款安徽建工技师学院 83,145.66 - 应付票据亳州建工有限公司 53,000,000.00 - 应付票据安徽省众亿劳务有限公司 1,500,000.00 - 应付票据安徽顺宁建筑工程有限公司 250,000.00 3,000,000.00 应付票据亳州建工劳务有限公司 - 8,700,000.00 应付票据安徽振皖劳务有限公司 - 11,098,531.05 应付票据安徽华力劳务有限公司 - 4,170,000.00 其他应付款安建商业保理有限公司3,173,922,593.63 1,825,892,483.80 其他应付款安徽建工集团控股有限公司 236,760,301.21 194,849,758.47 其他应付款亳州建工有限公司 84,931,711.67 47,150,538.68 其他应付款安徽建工第二建设集团有限公司 50,605,592.57 47,076,592.57 其他应付款安徽省第一建筑工程有限公司 44,157,123.29 41,450,000.00 其他应付款安徽顺宁建筑工程有限公司41,274,790.16 21,219,832.10 其他应付款怀宁安建发展有限公司 36,181,790.80 89,594,785.00 其他应付款安徽华力劳务有限公司5,439,557.25 2,672,192.25 其他应付款安徽三建技术咨询服务有限公司 1,961,924.19 1,961,924.19 其他应付款安徽建工路桥工程有限公司 750,000.00 950,000.00 其他应付款安徽振皖劳务有限公司54,040.00 581,523.37 其他应付款安徽建工皖北建设投资有限公司 6,000.00 4,500.00 其他应付款安徽省装饰工程公司 1,000.00 1,000.00 其他应付款安徽方圆建筑劳务有限公司 - 216,000.00 其他应付款武汉康景实业投资有限公司 - 193,911,900.00 其他应付款安徽保利房地产开发有限公司 - 193,911,900.00 合同负债甘肃公航旅漳三高速公路项目管理有限公司 55,072,837.27 - 合同负债安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司 35,304,604.96 - 合同负债甘肃公航旅永积高速公路项目管理有限公司 27,522,935.78 - 合同负债安徽省宣泾高速公路有限责任公司 24,169,977.74 - 合同负债中能建安建工（定远）建设发展有限公司 1,774,305.92 1,238,617.68 合同负债安徽建工小额贷款有限公司 327,678.40 312,065.28 合同负债安建商业保理有限公司 267,445.57 484,268.75 合同负债安徽建工资本管理有限公司 128,753.35 122,620.01 合同负债安徽三建技术咨询服务有限公司 6,400.00 6,400.00 合同负债安徽建工集团控股有限公司 - 217,299.00 合同负债安徽建工第二建设集团有限公司 1,330,420.00 - 合同负债安徽省第一建筑工程有限公司 497,023.60 - 短期借款安建商业保理有限公司1,381,680,212.91 420,486,220.16 一年内到期的非流动负债安建商业保理有限公司 800,010,228.47 233,000,000.00 2023年年度报告长期借款安建商业保理有限公司 177,412,822.92 1,123,000,000.00 (3).其他项目□适用√不适用 7、关联方承诺□适用 √不适用 8、其他□适用 √不适用 十五、股份支付1、各项权益工具□适用√不适用 期末发行在外的股票期权或其他权益工具□适用√不适用 2、以权益结算的股份支付情况□适用√不适用 3、以现金结算的股份支付情况□适用√不适用 4、本期股份支付费用□适用√不适用 5、股份支付的修改、终止情况□适用 √不适用 6、其他□适用 √不适用 十六、承诺及或有事项1、重要承诺事项√适用□不适用 截至2023年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项(1).资产负债表日存在的重要或有事项√适用 □不适用 截至2023年12月31日，本公司未决诉讼或仲裁形成的重大或有事项如下： 序号原告被告案件简要情况2023年年度报告1骆方龙江西循翔建设工程有限公司、本公司、怀宁投资原告于2023年6月向安徽省怀宁县人民法院提起诉讼，诉称：2019年8月19日，原告与被告一（江西循翔）签订《建设工程项目内部协议书》，被告一将S238怀宁段公路改建工程二期三桥至平山段PPP项目路基工程0i标转包给原告施工。

2021年9月25日，原告施工的工程项目经交工验收合格。

经结算该工程总价款15,478,944.10元，扣除被告一已付工程款(含被告二代付款)，被告一尚欠原告工程款2,943,806.90元。

履约保证金792,320.85元和外经证押金5,000.00元。

2023年11月安徽省怀宁县人民法院驳回原告骆方龙的诉讼请求，原告不服于2023年12月向安庆市中级人民法院提起上诉。

目前案件正在二审审理中，截至2023年12月31日，本公司已按照工程进度确认相关成本和负债。

2张启友庐江县第四建筑安装有限公司，本公司2018年建工集团中标取得位于阜阳市颍州区祥源生态城欧苏商业广场建筑项目工程施工总承包，建工集团将该工程劳务分包给被告庐江县第四建筑安装有限公司施工，后庐江四建将该劳务工程分包给原告实际施工。

项目已经竣工决算，决算总价款为18,206,850.53元，已支付16,087,509.98元，下欠款2,119,340.55 元未付。

原告张启友于2023年1月向庐江县人民法院提起诉讼；2023年4月庐江县人民法院判决被告本公司在欠付被告庐江县第四建筑安装有限公司工程款2,119,340.55元范围内对上述债务承担清偿责任。

本公司不服判决提起上诉，2023年8月安徽省合肥市中级人民法院裁定：一、撤销安徽省庐江县人民法院(2023)皖0124民初3324号民事判决;二、本案发回安徽省庐江县人民法院重审。

目前本案正在一审重审中，截至2023年12月31日，本公司已按照工程进度确认相关成本和负债。

3 甘肃羽林物资租赁有限公司本公司、甘肃华成建筑安装工程有限责任公司（第三人） 2014年起，甘肃羽林物资租赁有限公司（原告）开始向本公司（被告）出租建筑设备。

原告提起诉讼，请求判令被告支付原告租赁费1,082,944.52元、逾期利息133,820.32元，合计1,216,764.84元，并支付逾期利息；2023年6月甘肃省兰州市七里河区人民法院一审判决驳回原告甘肃羽林物资租赁有限公司诉讼请求，原告不服提起上诉，2023年12月，甘肃省兰州市中级人民法院民事裁定撒销甘肃省兰州市七里河区人民法院民事判决并发回甘肃省兰州市七里河区人民法院重审。

目前本案正在一审重审中，截至2023年12月31日，本公司已按照工程进度确认相关成本和负债。

4本公司祥源控股集团有限责任公司、阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司2022年8月，原告向被告二祥源生态出具结算报告，工程款总计303,246,192.84元。

两被告仅支付工程款219,504,390.65元，安徽建工向阜南县人民法院提起诉讼，诉讼请求：一、依法判令两被告向原告支付拖欠的工程款63,117,115.99元及利息729,528.67元，共计63,846,644.66元;二、依法判令两被告承担违约责任，赔偿原告经济损失共计18,672,610.45元。

目前案件在一审审理中，截至2023年12月31日，本公司已按预期信用损失情况计提坏账准备。

5左宗德陈茂川、安徽建工集团控股有限公司、本公司2016年7月1日，被申请人陈茂川需要资金周转向申请人借款400万元。

2023年9月，申请人提起诉讼，请求裁决被申请人陈茂川向申请人偿还借款400万元和暂计利息583.13万元;申请人追加本公司为被申请人，并对安徽建工集团控股有限公司（陈茂川现未付款范围内）款项的债务承担连带清偿责任。

案件正在一审审理中，截至2023年12月31日，本公司已按照合同进度确认相关成本和负债。

2023年年度报告6本公司安徽祥源公园城开发有限公司、祥源房地产集团有限公司、祥源控股集团有限责任公司2018年6月，我单位与被告双方签订《建设工程施工合同》，2021年11月，涉案工程已经竣工验收合格并交付给被告方，现已经投入使用，且我单位与被告已于2022年完成最终决算，确定案涉工程造价为33,371,568.69元，被告确认欠付我单位工程款合计6,442,746.63元（含保修金1,001,147.06）。

根据双方质量保修书的约定“工程交付之日起两年期满支付质量保修金的66.6%“，现666,763.94质量保修金已届满（剩余334,383.12元质量保修金至2024年11月1日届满）。

被告应立即支付欠付的工程款项及已到返还期限的质量保修金合计6,108,363.51元。

原告提起诉讼，诉请判令被告向原告支付拖欠的工程款6,108,363.51元及利息324,899.96元。

案件正在一审审理中，截至2023年12月31日，本公司已按预期信用损失情况计提坏账准备。

7 贵州江义建材有限公司本公司原告诉称：被告因承建安顺市中华西路(旧城)棚户区改造项目2、7、8号地块施工需要，与原告签订《混凝土购销合同》。

截至2023年8月，被告尚需依约向原告支付混凝土货款1,787,981.5元。

原告于2023年8月向贵州省安顺市西秀区人民法院提起诉讼，请求判令：一、判令被告立即向原告支付混凝土货款1,787,981.5元;二、判令被告一立即向原告支付违约金192,376.88元，并以1,787,981.5元为基数支付利息; 2023年11月贵州省安顺市西秀区人民法院做出判决：一、由被告在本判决生效后十日内支付原告贵州江义建材有限公司货款人民币1,787,981.5元及逾期利息。

被告于2023年12月向安顺市中级人民法院提起上诉。

目前案件正在二审审理中，截至2023年12月31日，本公司已按照合同进度确认相关成本和负债。

8本公司安徽继华建设工程有限公司、李慧、刘继田被告拖欠大量农民工工资，原告为被告垫付了14,882,255.36元，远超出最终结算金额11,986,608.44元，超出3,086,178.07元。

原告于2023年2月向安徽省合肥高新技木产业开发区人民法院提起诉讼，诉讼请求：判决被告一偿还原告垫付的农民工工资3,086,178.07元及资金占用利息5,950.96元案件正在一审审理中，截至2023年12月31日，本公司已按预期信用损失情况计提坏账准备。

9建工路港北川羌族自治县公路管理所2015年12月31日，被告与原告签订了《合同协议书》,约定由原告承建北川羌族自治县曲山镇楼房坪村桥新建工程(楼房坪溜索改桥)项目。

该项目于2019年7月19日通过交工验收，认定合格。

该项目一审判决由被告在本判决生效后30日内支付原告建工路港工程款27,639,743.51元，并以未付工程款27,639,743.51元为基数计算利息;二、被告北川羌族自治县公路管理所在本判决生效后30日内支付原告建工路港工程造价鉴定费67,000元；目前本案件正在二审中，截至2023年12月31日，建工路港根据预期信用损失情况计提坏账准备。

10 安徽省滨江路桥工程有限公司建工路港建工路港与安徽滨江路桥公司签订《劳务分包合同》，原被告双方就被告实际施工完成的工程量未能结算达成一致，但建工路港已经累计支付工程款及被迫代垫付农民工工资合计4,869,000.00元。

原告诉至来安县人民法院，诉请被告支付工程款及损失合计3,754,423.23元。

该案已于2024年3月4日在来安县法院开庭审理，目前案件暂未判决。

截至2023年12月31日，建工路港已按照工程进度确认相关成本和负债。

11周闻建工路港建工路港从安徽辉喜建材有限公司出采购石子等建筑材料，经结算支付，建工路港欠付安徽辉喜建材公司人民币512,698.46元。

2023年，周闻声称其通过债权2023年年度报告转让的方式，取得了安徽辉喜建材公司对建工路港享有的债权，将建工路港诉至合肥市高新区人民法院，诉请建工路港支付货款6,492,693.69元、利息129,353.4元。

该案已于2024年2月20日开庭审理，该案目前尚未判决。

截至2023年12月31日，建工路港已按照工程进度确认相关成本和负债。

12 江苏新中泰桥梁工程有限公司建工建投原告于2022年10月向泗县人民法院提起诉讼，诉称2011年9月，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司与建工建投签订《徐明高速公路桁架组合梁制作安装合同》，工程结束后，将该工程款项债权转让给原告方，故起诉要求判令建工建投支付工程款及逾期利息共计2,390,690.85元。

2022年11月，泗县人民法院一审判决驳回原告诉讼请求，原告不服判决，提出上诉，安徽省宿州市人民法院裁定本案发回重审。

2023年11月重审一审判决建工建投赔付原告162.2万元及利息未付; 截至2023年12月31日，建工建投已按照工程进度确认相关成本和负债。

13 成都市志翔机械有限责任公司建工建投原告成都市志翔机械有限责任公司诉称，2020年6月12日，我司与志翔公司分别签订了《钢材买卖合同》《砂石料买卖合同》《其他买卖合同》。

2021年12 月23日案涉项目完工志翔公司向安徽建工公司累计供货22,127,136.89元，已履行了全部供货义务，我司仅向志翔公司支付了17,645,258.37元，截止起诉之日，我司仍未按约定支付剩余材料款4,481,851.52元，原告起诉至法院，请求赔付4,481,851.52元及利息；2023年6月16日一审判决我司自本判决生效之日起十日内向原告成都市志翔机械有限责任公司支付货款575,943.9元及逾期付款利息；2023年11月30日一审重审后，二审判决我司自本判决生效之日起十日内向原告成都市志翔机械有限责任公司支付货款575,943.9元及逾期付款利息；截至2023年12月31日，建工建投已按照工程进度确认相关成本和负债。

14建工建投北京城建道桥公司原告提起诉讼，2016年8月8日，被告北京道桥公司与建工建投签订《项目经营合作协议》,北京道桥公司将该工程交由建工建投施工,建工建投施工完毕后，被告未支付全部工程款，建工建投起诉至法院，请求判令被告支付建工建投工程款21,771,573.83元及利息。

2023年9月5日，安徽省铜陵市郊区人民法院已出具民事调解书，调解书中双方已共同确认被告向原告分期支付15,638,693.00元。

于2023年9月30日前支付800万，于2023年12月31日前支付763.87万元；截至2023年12月31日，建工建投根据预期信用损失情况计提坏账准备。

15 安徽丰舜建设工程有限公司建工建投2023年4月27日，原告安徽丰舜建设工程有限公司称2020年4月1日被告又与原告签订一份《凤台县凤凰湖新区十里沟东路及十里西路道路建设工程项目劳务分包合同》。

工程发包方对工程进行交工验收确认并由其委托江苏天诚工程咨询事务所有限公司出具了竣工结算审核报告，审定工程款金额为5,238,115.66元。

原告已按约定将全部发票开给被告，但原告仅收到工程款2,834,568.00元，原告起诉建工建投索赔期依法支付原告工程款2,403,547.00元及利息；2023年10月19日一审判决，被告于2023年11月5日前支付原告2,028,810.00元；于2024年7月31日支付157,143.00元；截至2023年12月31日，建工建投已支付2,028,810.00元，剩余157,143.00元，建工建投已按照工程进度确认相关成本和负债。

2023年年度报告16蚌埠建材中铁建工集团有限公司2019年6月，蚌埠建材（下称我方）与中铁建工集团有限公司（下称对方）就太和县人民医院新院区建设（土建工程）施工总承包项目签订了《钢材销售合同》。

合同签订后，我方按约向对方供应钢材货值73,187,918.79元，对方共付款73,180,000.00元，尚欠款7,918.79元，同时依据双方的补充协议，我方以年利率15%计算逾期利息，计4,556,634.53元，对方总计欠款4,952,795.38元（含承兑贴息费用388,242.06元）。

现通过诉讼手段追索债权。

2023年6月7日二审裁定撤销一审判决，发回天津市滨海新区人民法院重审。

目前本案正在发回重审中，截至2023年12月31日，公司已根据预期信用损失情况计提坏账准备。

17建工建材北京市政建设集团有限责任公司2020年5月18日原被告双方签订《钢材销售合同》，合同签订后，原告依照合同约定向被告方进行供货，截至2022年7月13日，原告向被告供货金额为7,696,175.37元，但被告并未依照合同约定按期付款，尚欠货款1,226,175.37元，逾期欠款利息441,532.02元。

合肥中院2023年11月通知建议双方调解，已明确告知若2023年12月31日前全额支付欠款及利息则接受调解，否则走二审程序。

目前本案正在二审审理中，截至2023年12月31日，公司已根据预期信用损失情况计提坏账准备。

18建工建材江苏省建筑工程集团供应链管理有限公司、江苏省建筑工程集团有限公司、江苏宇昶供应链管理有限公司、江苏建泰供应链管理有限公司2020年至2021年期间，安徽建材科技向被告一供应钢材，由于被告开具的商业承兑汇票到期未兑付，安徽建材科技于2022年7月向南京市建邺区人民法院提起诉讼，要求被告一支付汇票票面金额14,939,949.98元及相关利息198,393.76元，被告二承担连带支付责任，被告三与被告四对其中部分金额承担连带支付责任。

2022年9月，南京市建邺区人民法院一审判决被告二支付本公司1,101,794.28元及利息。

安徽建材科技不服判决，提出上诉，2023年9月1日二审判决被告连带支付票据金额12,520,253.12元及利息；正在同江苏省建落实宁波房产抵房协议中。

目前本案正在执行阶段，截至2023年12月31日，公司根据预期信用损失情况计提坏账准备。

19建工建材江苏省建筑工程集团有限公司、第三人：上海浦东发展银行股份有限公司合肥湖滨新区支行建工建材向安徽朋达建材有限公司、江苏宇昶供应链管理有限公司、江苏省建筑工程集团有限公司(下称“江苏省建”)出售水泥、钢材等建筑材料若干。

合同签订后，上述采购方将其持有的11张电子商业承兑汇票背书转让给建工建材用于支付货款。

该11张票据出票人和承兑人均为江苏省建，票据到期日分别在2022年3月至7月之间。

建工建材在合法持有上述票据后，将其中5张票据直接背书给本公司(下称“集团公司”)，将另6张票据买断式贴现背书给上海浦东发展银行股份有限公司合肥湖滨新区支行(下称“银行”)。

目前，上述11张商票均到期未兑付，累计金额858.93万元。

2023年5月26日一审判决被告支付票面金额，并按一倍LPR支付利息，该案已申请强制执行、失信限高。

目前本案正在执行阶段，截至2023年12月31日，公司根据预期信用损失情况计提坏账准备。

20建工建材江苏省建筑工程集团有限公司、江苏省建筑工程集团供应链管理有限公司江苏省建筑工程集团有限公司、江苏省建筑工程集团供应链管理有限公司向建工建材采购相关工程材料，合同签订后，建工建材按约交付合同标的材料，但被江苏省建筑工程集团有限公司、江苏省建筑工程集团供应链管理有限公司未能按约支付材料款。

合计欠付材料款13,554,597.67元；商业承兑汇票利息1,030,694.90元；已结算的逾期费用1,481,776.09元及相关的开票费用170,469.84元。

2023年12月一审判决江苏省建支付材料款13,554,597.67元及2023年年度报告逾期费用、商业承兑汇票利息1,030,694.9元、已结算的逾期费用1,481,776.09元。

目前本案正在执行阶段，截至2023年12月31日，公司根据预期信用损失情况计提坏账准备。

21建工建材江苏省建筑工程集团有限公司、江苏省建筑工程集团供应链管理有限公司2020年至2021年期间，江苏建工供应链公司为江苏建工集团向我公司采购钢材。

此期间，江苏建工供应链公司为支付钢材货款向我公司开具了33张电子商业承兑汇票，票面金额合计为44,641,103.67元。

2021年9月28日至2022年5月7日期间，该等33张电子商业汇票到期日陆续届至。

江苏建工供应链公司告知我公司，其无力兑付该等汇票，并表示其愿意对该33张票据进行置换。

为此，江苏建工供应链公司与我公司于2021年11月29日签署《结算协议》，协议约定：1、江苏建工供应链公司将其持有的28张由江苏建工集团公司出具的合计面额为44,640,566.63元的电子商业承兑汇票背书转让给我公司，用于置换前述33张电子商业承兑汇票；2、置换商票面额之间差额537.04元由江苏建工供应链公司以现金形式支付给我公司。

《结算协议》签订后，我公司收到江苏建工供应链公司差额款537.04元。

但置换后的28张商票于2022年5月26日到期后，并未进行兑付。

因此，我公司提起票据追索。

目前本案正在执行阶段，截至2023年12月31日，公司根据预期信用损失情况计提坏账准备。

22建工建材中铁二十四局集团浙江工程有限公司我公司（原告）同中铁二十四局集团浙江工程有限公司（被告）就徐州恒大潘安湖生态小镇中小学项目主体及配套建设工程签订《钢材采购合同》及《钢材物资采购合同补充协议》。

原、被告双方经对账，出具《材料款逾期费用明细确认表》，确认截止2022年4月26日，被告已支付货款本金6,991,726.22元。

截止2022年8月20日，被告尚欠货款本金10,813,067.21元，逾期费用 2,292,126.44元，上述两项合计13,105,193.6元。

通过诉讼方式清收。

目前本案已期后调解结案，截至2023年12月31日，公司根据预期信用损失情况计提坏账准备。

23建工建材江西建工第一建筑有限责任公司2020年5月18日，作为乙方的原告建工建材（合同签订时公司名为：“安徽建工建筑材料有限公司”）与作为甲方的被告江西建工第一建筑有限责任公司签订《钢材购销合同》一份，合同签订后，原告依约向被告供应了货物，经双方确认累计供货金额为51,673,873.43元，结算违约金为794,409.75元，共计52,468,283.18元，被告在原告履行供货义务过程中，陆续向原告支付货款46,679,579.27元，截止2023年2月28日，被告尚欠货款4,994,294.16元，逾期违约金794,409.75元。

建工建投向南昌市青云谱区法院提起诉讼。

目前本案正在执行阶段，截至2023年12月31日，公司根据预期信用损失情况计提坏账准备。

24安徽瑞特江苏省建筑工程集团供应链管理有限公司、江苏省建筑工程集团有限公司2018年4月11日，安徽瑞特与江苏省建供应链公司签订了《物资采购合同》，截止至2020年8月29日，安徽瑞特累计供应钢材7,466.502吨，合计金额33,371,291.36，江苏省建供应链公司的工作人员签字认可并加盖结算专用章予以确认。

在合同履行期间，江苏省建供应链公司向安徽瑞特背书转让三张合计面额为120.00万元的电子商业承兑汇票用于支付货款，但该商票到期后并未对付，向南京市建邺区人民法院提起诉讼。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，公司根据预期信用损失情况计提坏账准备。

25蚌埠建材江苏省建筑工程集团有限公司2021年3月，蚌埠建材（下称我方）与江苏省建筑工程集团有限公司（下称对方）就南京卓越六合G104项目签订了《钢材销售合同》。

合同签订后，我方按约向对方供应钢材货值13,114,251.7元，对方累计付款4,955,500.80元，尚欠2023年年度报告8,158,750.9元，同时我方按照合同约定以年利率12%计取对方逾期付款违约金，截止2022年6月30日，计448,173.00元，对方总计欠款8,606,923.90元。

目前本案正在执行阶段，截至2023年12月31日，公司根据预期信用损失情况计提坏账准备。

26蚌埠建材江苏建总控股集团有限公司2019年11月，蚌埠建材（下称我方）与江苏建总控股集团有限公司（下称对方）就滁州罗马世纪城项目签订了《钢材销售合同》。

合同签订后，我方按约向对方供应钢材货值18,718,853.40元，对方付款17,052,142.47元，尚欠1,666,710.93元。

按照合同约定我方以年利率15%计取对方逾期付款违约金，截止2023年2月10日，计1,124,547.00元，对方总计欠款2,791,257.93元。

目前本案正在执行阶段，截至2023年12月31日，公司根据预期信用损失情况计提坏账准备。

27蚌埠建材合肥建工集团有限公司、合肥建工物资设备有限公司2021年3月，蚌埠建材（下称我方）与合肥建工物资设备有限公司（下称对方）就蚌埠荣盛华府二区玖珑院项目签订了《预拌商品砼采购合同》。

合同签订后，我方按约向对方供应商砼货值7,155,437.58元，对方付款250.00万元，尚欠4,655,437.58元。

违约金方面，我方按照买卖合同司法解释等相关法律规定计取对方逾期付款利息，截止2023年3月1日，计139,476.00元。

目前本案正在执行阶段，截至2023年12月31日，公司根据预期信用损失情况计提坏账准备。

28郝春利王广良、唐山曹妃甸文丰码头有限公司、岳喜高、建工交航（第三人） 原告向天津海事法院提起诉讼，诉称其与被告王广良、第三人岳喜高2014年7月以建工交航名义承建唐山曹妃甸港区文丰杂货泊位项目二期疏浚工程，2016年全面验收合格并交付使用，原告诉请要求扣除开支、材料费及已领取的金额外支付原告170.84万元。

一审已判决本公司不承担责任；被告王广良2022年9月向天津市高级人民法院提起上诉。

目前本案二审审理中。

截至2023年12月31日，建工交航已按照工程进度确认相关成本和负债。

29 安徽诚算管道工程有限公司安徽幕筱建设工程有限公司、建工交航、安徽华瓴建工集团有限公司、安徽省城建设计研究总院股份有限公司、滁州市市政设施管理中心原告向滁州市琅琊区人民法院提起诉讼，诉称其余被告安徽幕筱建设工程有限公司签订的《老城区河流制管网改造（二期）EPC项目管道修复施工合同》，在指定路段的工程已验收完成并交付使用的情况下，原告支付29.00万工程款后怠于支付其余款项，诉请安徽幕筱建设工程有限公司支付到期剩余工程款1,573,397.50元，其余被告在其欠付工程款范围内承担给付责任。

滁州市中级人民法院做出裁定，撤销滁州市琅琊区人民法院民事判决，并发回滁州市琅琊区人民法院重审。

目前案件正由滁州市琅琊区人民法院重审中，截至2023年12月31日，建工交航已按照合同进度确认相关成本和负债。

30 深圳市柏盟规划设计有限公司建工交航原告向合肥市瑶海区人民法院提起诉讼，诉称其与被告就合作内容及合同价款、双方权利义务等合同要素达成合意，合同金额为400.00万元。

2022年2月，原告向被告提交了本项目最终成果，且由被告认可并提交建设单位以书面形式予以确认。

2022年5月，原告参加了被告为案涉项目组织的招投标，支付了投标保证金50,000.00元，后成功中标该项目。

原告并未与被告签订书面合同，且拒绝支付应付的服务费。

2023年3月13日，原告诉请被告支付定金之外的其余款项。

目前案件正在审理中，截至2023年12月31日，建工交航已按照合同进度确认相关成本和负债。

2023年年度报告31建工交航黄山市南山旅游产业发展有限公司、深圳市龙骏投资发展有限公司、深圳龙骏健康管理咨询集团有限公司2017年11月，原告建工交航与被告一黄山市南山旅游产业发展有限公司签订《建设工程施工合同》。

在合同范围内的工程竣工，并经由被告验收合格后，被告未及时支付工程款。

2023年6月15日，本公司向黄山市徽州区人民法院提起诉讼，诉请被告一及混用财产的另外两名被告共同支付其余欠款105,741,838.12元。

前期已正式立案，后法院要求先行鉴定，并变更为诉前调解程序。

截至2023年12月31日，建工交航已根据预期损失情况计提坏账准备。

32建工交航滁州城房苏滁置业有限公司、滁州城房置业有限公司、滁州市华明房地产开发有限公司、合肥城房投资集团有限公司、北京城房科技集团有限公司、北京城房企业管理有限公司2019年3月9日，城房苏滁公司与建工交航签订了《建设工程施工合同》。

工程竣工后，建工交航向城房苏滁公司申报决算金额合计876,979,246.60元，城房苏滁公司在滁州市北京城房时代樾府项目支付工程款合计501,656,483.70元，应扣工程水电费合计1,007,382.49元。

截至建工交航起诉之日，城房苏滁公司欠付工程款合计374,315,380.40元。

2023年3月23日，建工交航与城房苏滁公司、合肥城房公司、滁州城房京开置业有限公司签订四方《办公楼转让框架协议》，约定城房苏滁公司和合肥城房公司拟以出售蓝鼎F4-2地块酒店项目的形式冲抵安徽建工交航在时代樾府、时代庄园、时代名墅三个项目总包合同项下应付工程款，但城房苏滁公司、合肥城房公司未在《办公楼转让框架协议》约定的期限内将办公大楼产权办理至建工交航名下。

针对六被告应清偿的债务，建工交航遂将该案诉至法院。

该案件处于一审审理中；截至2023年12月31日，建工交航已按照预期损失计提坏账准备。

33建工交航滁州城房苏滁置业有限公司、滁州城房置业有限公司、滁州市华明房地产开发有限公司、合肥城房投资集团有限公司、北京城房科技集团有限公司、北京城房企业管理有限公司2020年3月1日，原告建工交航与被告一苏滁置业公司签订了《建设工程施工合同》，约定原告为被告一“北京城房·时代庄园项目”的施工总承包方。

于2023年8月29日完成整体竣工验收，并已交付使用。

原告已完成工程量约3.6亿元，其中被告一正在审核确认的合格工程量（一审暂定额）为299,423,660.73元，未审核工程量约为6057多万元。

根据《建设工程施工合同》第5.3条约定的付款批次，原告有权要求被告一支付工程款至一审暂定额299,423,660.73元的85%（即254,510,111.62元），被告一已支付150,502,602.58元，尚需支付工程款104,007,509.04元。

2023年3月23日，被告四（甲方）、原告（乙方）、被告一（丙方1）和滁州城房京开置业有限公司（丙方2）四方签订《办公楼转让框架协议》，但被告一和被告四至今未按照《办公楼转让框架协议》第三条的约定将办公大楼产权办理至城科公司名下。

2023年10月7日，建工交航诉至法院，要求被告承担相关责任，履行合同约定的义务。

该案件处于一审审理中；截至2023年12月31日，建工交航已按照预期损失计提坏账准备。

34建工交航四川汉博睿管理服务有限责任公司2021年2月3日，原告建工交航与被告全资子公司四川燕园金秋教育科技有限公司就工程项目合作签订《邛崃高品质基础教育项目投资合作框架协议》。

协议签订后，原告于2021年2月10日依约向四川燕园金秋教育科技有限公司银行账户转账200万元。

因原告并未于2021年3月20日前中标，现诚意金偿还期限已届满。

现被告全资子公司四川燕园金秋教育科技有限公司已于2023年6月26日注销，遂将作为四川燕园金秋教育科技有限公司唯一股东的被告诉至法院。

一审合肥市瑶海区人民法院做出裁定：驳回原告建工交航的起诉。

后建工交航向合肥市中级人民法院提起上诉。

目前案件二审审理中。

截至2023年12月31日，建工交航已按照预期损失计提坏账准备。

35建工交航青阳县龙骏家园养老产业发2018年8月25日，原告建工交航与被告一青阳县龙骏家园养老产业发展有限公司签订了《建设工程施工合同》，涉案工程早已于2020年10月15日完工，但2023年年度报告展有限公司、深圳松柏健康产业发展有限公司被告一为拖延支付工程价款，一直拒不验收，经原告多次催促未果。

被告一系被告二深圳松柏健康产业发展有限公司的全资子公司，根据《公司法》规定，被告二应对被告一前述债务承担连带清偿责任。

2023年10月20日，本公司向法院提起诉讼。

目前本案在一审审理中。

截至2023年12月31日，建工交航已按照预期损失计提坏账准备。

36 新疆创科新型材料有限公司建工交航、中交第四航务工程勘察设计院有限公司、蓝田建邦（新疆）农业有限公司原告诉称，2021年6月至11月原告新疆创科新型材料有限公司为被告建工交航、中交第四航务工程勘察设计院有限公司承建的被告蓝田建邦(新疆)农业有限公司“十二师现代畜牧业千百万工程祖代场”工地供应商品混凝土，经对账被告建工交航项目部出具对账函15份，欠原告货款17,544,810.00元。

一审因客观原因未参加庭审，于2023年12月26日提起上诉。

截至2023年12月31日，建工交航已根据工程进展确认相关成本与负债。

37 淮北市鸿济新型建材有限责任公司建工交航原告诉称，被告建工交航因承建淮北市相山区金百合二期工程项目需要，自2022年3月起，向原告淮北市鸿济新型建材有限责任公司采购预拌干混砂浆共计6,120.98吨，总金额为2,164,035.68元。

经原告多次催要被告至今未能支付货款，为维护原告合法权益，遂于2023年12月提起诉讼，要求被告支付货款2164035.68元及逾期付款利息。

目前该案件处于诉前调解阶段。

截至2023年12月31日，建工交航已依据工程进度确认相关成本与负债。

38 常州瑞鑫园林建设工程有限公司建工交航申请人与被申请人于2020年11月18日签订《亳州PPP项目绿化工程(一期)Ⅱ标段专业分包合同》，申请人诉称，其支付了履约保证金40.00万元，并根据合同约定完成绿化工程共计8,058,153.09元，被申请人仅支付部分工程款，余下1,767,865.58元工程款及40.00万元保证金至今未支付。

2021年4月2日，双方签订《亳州PPP项目绿化工程(二期) I标段专业分包合同》，申请人诉称，其支付了履约保证金60.00万元，并根据合同约定完成绿化工程共计10,065,190.62元，被申请人仅支付部分工程款，余下2,551,718.70元工程款及60.00万保证金至今未支付。

申请人于2023年11月提起仲裁。

目前仲裁未开庭。

截至2023年12月31日，建工交航已依据工程进度确认相关成本与负债。

39 安徽置润节能科技有限公司建工交航、建工交航黄山分公司双方于2021年7月29日签订《外墙保温专业分包合同》、于2022年1月5日签订《外墙保温专业分包合同》与《外墙油漆专业分包合同》，申请人诉称，被申请人与业主就已完成的工程量进行结算后，至今未向申请人支付工程款，申请人于2023年12月18日提起仲裁。

目前仲裁未开庭。

截至2023年12月31日，建工交航已依据工程进度确认相关成本与负债。

40建工安装航天国轩（唐山）锂电池有限公司（现更名：唐山国轩电池有限公司） 被告航天国轩（唐山）锂电池有限公司将其位于唐山市路北区新兴产业园区内二期3#厂房消防工程发包给原告施工,双方签订了该工程的《施工合同》。

于2020年5月28日完成了合同项下工程的全部施工内容，被告一在工程完工后即投入使用。

被告一仅支付工程款的49.20%即151.50万元，下剩156.50万元未付。

公司向唐山市路北区人民法院提起诉讼。

目前3号厂房已判决，1号、2号厂房已申请鉴定。

截至2023年12月31日，建工安装已根据预期损失计提坏账准备。

41建工安装淮北恒基置业集团有限公司在与淮北恒基职业集团有限公司的合同中，淮北恒基置业有限公司少算、漏算且拖欠工程款，故向法院提起诉讼。

2023年年度报告案件处于二审审理中；截至2023年12月31日，建工安装已根据预期损失计提坏账准备。

42建工安装安徽省白湖监狱管理分局2015年12月1日，原告建工安装中标被告安徽省白湖监狱管理分局罪犯医院医疗综合楼项目（下称一期工程），中标价29,159,635.84元；罪犯医院备勤楼等9个单体建筑工程（下称二期工程），工程合同价款31,759,299.87元。

因被告拖延竣工验收，公司提起诉讼。

目前处于诉前调解阶段，截至2023年12月31日，建工安装已根据预期损失计提坏账准备。

43建工安装宁夏金美生物科技有限公司原告建工安装与被告宁夏金美生物科技有限公司在2019年7月26日签订书面的《305车间污水站设备管道及电气仪表安装工程合同》。

项目于2020年7月8日竣工验收合格。

目前，对方已支付的工程价款为3,050,000.00元，尚欠1,530,000.00元剩余工程款（含质保金）未支付，公司提起诉讼。

一审判决被告支付原告工程款工程款1,375,079.22元、质保金137,400.00元及对应利息，驳回原告其余诉求，被告不服提起上诉。

目前二审审理中，待开庭。

截至2023年12月31日，建工安装已依据预期损失计提坏账准备。

44建工安装安徽省地矿置业有限责任公司被告一安徽省地矿置业有限责任公司将合肥市包河区星隆购物广场的消防工程、中央空调系统末端工程及排油烟净化系统工程均交由原告承建，三工程质保期限均已届满，被告尚欠1,850,250.68元未付，本公司于2023年10月13日向合肥市包河区人民法院提起诉讼。

目前未开庭，截至2023年12月31日，建工安装已依据预期损失计提坏账准备。

45建工安装四川中喻环境治理有限公司2018年3月27日，原告与被告签订《清远市印染行业综合整治搬迁安置工程污水处理单元土建合同》。

2024年1月22日公司已撤诉，在法院主持下达成民事调解,中喻同意于2024年2月10日前支付5,000,000元、于2024年5月31日前向安装支付5,898,024.27元。

其中，中喻已于2024年2月6日向本公司支付5,000,000元。

截至2023年12月31日，建工安装已依据预期损失计提坏账准备。

46 芜湖诚勤劳动服务有限公司建工安装原、被告2017年7月19日《工程劳务承包协议书》约定,被告将位于淮北市杜集区石台镇和谐新家园工程土建二标段劳务分包原告施工。

原告进行了实际施工。

经2018年8月15日结算,被告应付原告工程款17,766,972.84元(以鉴定为准),原告为被告开具工程款发票11,200,000.00万元,被告仅付工程款10,386,050.81元,其余工程款7,380,922.03元。

一审判决：被告建工安装于判决生效之日起十日内支付原告芜湖诚勤劳动服务有限公司工程款396,838.37元及利息。

被告不服提起上诉，2024年1月31日本案件已终审判决，驳回上诉，维持原判。

截至2023年12月31日，建工安装已按照工程进度确认相关成本和负债。

47黄德良安徽同发建筑劳务有限公司、本公司2016年6月17日，安徽同发建筑劳务有限公司与本公司（原安徽水利开发股份有限公司）签订了一份《建设工程施工劳务分包合同》，合同约定由安徽同发建筑劳务有限公司负责施工主体结构2标段工作内容。

后安徽同发建筑劳务有限公司将合同工作内容交由原告黄德良组织实施。

由于原告黄德良施工过程中的管理不善，导致发生亏损，其以代为购买砂石料为由，索要材料款来弥补发生的亏损，将安徽建工诉至界首市人民法院。

2023年12月6日，界首市人民法院开庭2023年年度报告审理了此案。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，水利有限已按照工程进度确认相关成本和负债。

48水利有限蚌埠禹会建设投资有限责任公司2017年7月26日被申请人对蚌埠市禹会区人民医院综合楼项目（设计、采购、施工）一体化总承包对外招标，2017年10月24日申请人和中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司（下称‘中铁设计院’）以联合体投标并中标取得上述项目。

案涉工程目前进入审计结算阶段，双方发生争议，公司提起诉讼。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，水利有限根据预期信用损失情况计提坏账准备。

49本公司安徽兴邦建筑工程有限公司2012年6月28日，安徽水利开发股份有限公司合肥分公司（以下简称：安徽水利合肥分公司，该分公司已于2022年1月12日注销）与被告签订《工程施工劳务合作合同》，将前岭路、学林路道排工程交由被告施工。

2019年1月25日，原告与被告对案涉工程进行决算，决算总价为54,429,879.28元，原告实际支付了工程款55,427,813.16元，超付被告工程款997,933.88元。

2019年1月4日，被告向原告发出《质量维修通知函》被告收到函件后拒不维修，原告与其他公司签订维修合同，并结算维修工程1,588,213.24元。

故原告提起上诉。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，本公司根据预期信用损失情况计提坏账准备。

50本公司珲春市水生态投资开发有限公司、珲春水利局、珲春财政局、吉林珲春农村商业银行股份有限公司2016年6月16日，珲春市人民政府授权珲春市水生态投资开发有限公司与我公司就珲春河综合治理工程签订了EPC施工合同，工程于2018年11月21日完工验收并交付投入使用。

该工程审计决算金额为256,734,800.00元。

经确认，截止2022年11月贵公司实际支付工程款项共计158,000,000.00元，目前欠付到期工程款98,734,815.00元、投资收益15,096,007.00元、履约保证金6,200,000.00元、保理费用7,000,000.00元。

我单位起诉业主支付我单位工程款、投资利息、履约保证金及延迟给付利息共计150,541,300.00元。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，本公司根据预期信用损失情况计提坏账准备。

51水利有限中衡设计集团股份有限公司2019年7月，原告与被告一签订了《王集镇鲤鱼山庄特色田园乡村项目施工总包合同》，该工程于2019年7月开工，2020年12月投入运营使用，被告一直拖延不予决算。

原告根据施工过程工程量确认单、竣工图以及合同约定的计价方式对施工的过程进行组价，组价金额扣除需要缴纳给被告一的管理费（9%）后，工程造价为63,940,800.00元。

截至起诉之日，被告累计支付给原告工程款24,729,600.00元，尚欠39,211,200.00元未付。

故公司提起诉讼。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，水利有限根据预期信用损失情况计提坏账准备。

52张曙升本公司原告诉称承包被告合肥光明之家项目二标段劳务，施工完成后被告与安徽同发建筑劳务有限公司结算，而未与原告进行结算。

原告认为与同发公司结算金额扣除同发公司原施工量，剩余金额26,100,802.76元应归属原告，故诉请法院判决被告支付原告工程款26,100,802.76万元及利息。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，本公司已按照工程进度确认相关成本和负债。

53 合肥建工装饰工程有限责任公司水利有限原告诉称2021年7月19日中标被告天长全民健身中心项目幕墙工程并签订专业分包合同，被告拖延项目结算审计工作。

根据合同12.2条，工程竣工验收3个月付至90%，按照原告项目送审价89,929,507.96元（可根据司法鉴定进行调整），减去已支付工程款30,344,770.90元，被告应在2023年3月8日向原告支付50,591,786.26元，并支付利息623,965.36元，退还履约保证金2023年年度报告2,361,387.49元，利息43,685.67元，总计62,704,500.00元。

故公司提起诉讼。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，水利有限已按照工程进度确认相关成本和负债。

54水利有限阜阳城房京开置业有限公司、合肥城房投资集团有限公司、北京城房科技集团有限公司、北京城房企业管理有限公司2020年6月20日，被告一阜阳城房京开置业有限公司（下称“阜阳城房”）与原告水利有限（下称“安徽水利”）签订《建设工程施工合同》。

阜阳城房有意拖延审核工程量和未及时支付进度款的行为，已构成严重违约，原告行使不安抗辩权，要求立即支付工程尾款款351,417,010.71元（待造价鉴定后以鉴定值为准）及逾期付款违约金834,056.85元（按日万分之二利率计算,具体见附件）、利息（以351,417,010.712元为基数，按日万分之二利率计算,从2023年10月31日起，款清息止）合计352,251,067.60元。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，水利有限根据预期信用损失情况计提坏账准备。

55水利有限成都润鼎置业有限公司、成都亨弘置业有限公司2019年1月8日，水利有限(以下简称安徽水利有限公司)与成都润鼎置业有限公司签订《成都润恒城工程施工总承包协议》，缴纳履约保证金60,000,000.00元。

经协商核算，成都亨弘置业有限公司与安徽水利公司办理已完工程量结算并签订《协议》，双方确认建工建投已完工程价款债权为46,008,544.72元，履行保证金债权为60,000,000.00元，因项目停工而造成建工建投的各项损失金额17,898,000.00元，造成安徽水利公司履约保证金及未付工程款项资金利息违约金19,521,400.00元。

安徽水利已将上述债权向人民法院进行债权申报。

四川省崇州市人民法院指定的破产管理人正在对安徽水利公司的申报债权审核。

截至2023年12月31日，水利有限已单项计提坏账准备。

56 五洋电力建设股份有限公司地产阜阳原告为被告开发小区的供配电施工单位，2023年11月28日，五洋电力起诉被告地产阜阳公司，要求被告支付尾款。

2023年12月26日，第一次开庭审理。

2023年12月27日，出具答辩意见并提供答辩证据。

根据地产阜阳的银行回单和开票信息，确认对五洋电力建设股份有限公司的尾款已全部结算。

目前本案在一审审理中，截至2023年12月31日，已按照进度确认成本和负债57 淮南大地建筑工程有限公司地产宿松原告是被告开发的龙溪观邸小区景观园林施工单位，原告中标后违法分包给实际施工人，小区交付后，原告一直未办理竣工结算，也未进行质保，导致剩余工程款一直未支付。

原告2023年8月29日，起诉原被告要求支付拖欠工程款，安徽省安庆市中级人民法院2023年10月23日一审判决如下：判决原告支付实际施工人工程款，因未办理竣工结算被告不承担支付义务。

判决后原告起诉被告要求被告支付剩余工程款。

2023年12月6日，安徽省安庆市中级人民法院做出二审判决，判决如下：维持一审判决结果，支付义务由淮南大地建筑工程有限公司承担。

截至2023年12月31日，已按照进度确认成本和负债58瑶海地产安徽新宇环保科技股份有限公司被告为原告开发小区景观绿化工程施工单位，工程竣工后双方对工程竣工结算价款无法达成一致，被告起诉原告支付工程价款，原告起诉被告支付工期违约和履行合同违约。

2022年12月30日，原告瑶海地产向合肥市瑶海区人民法院提起上诉。

目前本案在一审审理中，截至2023年12月31日，已按照进度确认成本和负债。

59 徐州腾之达钢结构安徽新宇环保科技股份有限公司、安徽苏被告安徽新宇中标瑶海公司翰林天筑小区景观工程施工，中标后安徽新宇将该工程违法分包给被告苏威公司施工，后苏威公司将部分工程分包给原告腾之达公司2023年年度报告工程有限公司威实业有限公司、瑶海地产施工，现双方发生纠纷，原告2022年8月17日向合肥市瑶海区人民法院提起上诉。

诉请发包方瑶海公司在欠付工程款内承担连带责任。

目前本案在一审审理中，截至2023年12月31日，预计不需要确认预计负债。

60建工三建天长粤恒置业有限公司、恒大地产集团合肥有限公司因原告怠于支付工程款，建工三建于2021年7月向广州市中级人民法院提起诉讼，要求判令：判令被告向原告支付工程款823,195,030.47元及逾期付款利息；判令被告向原告支付因怠于支付工程款造成停工索赔款82,838,236.02元；从广州中级法院撤回诉讼，于2023年1月起诉至滁州市中级人民法院。

2024年1月26日，滁州市中院一审判决双方签订的施工合同解除，被告天长市粤恒置业有限公司支付工程款58933.31万元及利息，原告享有优先受偿权；被告天长市粤恒置业有限公司支付停工损失964.82万元，被告恒大地产集团合肥有限公司承担连带清偿责任。

被告不服并上诉。

目前本案二审等待审理，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

61建工三建天长粤通置业有限公司因被告怠于支付工程款，建工三建于2021年4月向广州市中级人民法院提起诉讼，要求判令：被告向原告支付工程款155,547,110.17元及逾期付款利息。

从广州中级法院撤回诉讼，于2023年12月起诉至天长市人民法院。

2024年3月11日，天长市人民法院一审判决：1.确认双方签订的施工合同于2024年1月26日解除；2.被告天长市粤通置业有限公司支付工程款141,150,573.55元及利息；原告建工三建在湖山半岛首期（三标）工程款36,200,212.80元范围内，在童话大街主题酒店工程款104,950,360.75元范围内享有优先权。

目前本案一审已判决，上诉期中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

62 滁州市柏城房地产开发有限公司（反诉被告） 建工三建（反诉原告） 原告于2022年4月向滁州市琅琊区人民法院提起诉讼，要求判令解除与建工三建签订的《滁州市柏城5#时代名邸项目总承包施工合同》及《补充协议》。

审理期间建工三建提出反诉，要求判令原告支付拖欠工程款、逾期付款利息及停工损失共计72,773,685.09元。

2022年6月，滁州市中级人民法院一审判决解除双方合同。

建工三建不服判决，提出上诉；本诉二审维持一审判决。

反诉2023年9月，滁州市琅琊区人民法院一审判决被告滁州柏城公司支付工程款43,346,690.95元及利息，退还履约保函；建工三建享有优先受偿权。

建工三建上诉，二审发回重审。

目前本案正在二审重审中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

63尤传仁建工三建、明发集团扬州房地产开发有限公司原告于2020年12月向扬州市广陵区人民法院提起诉讼，诉称其与建工三建就涉案项目签订施工内部承包协议，建工三建欠付工程款，要求判令建工三建向原告支付工程款及赔偿原告损失1,113.44万元。

2022年12月，扬州市广陵区人民法院一审判决：建工三建支付工程款3,800,521.08元及利息。

建工三建上诉。

二审发回重审。

目前本案正重审一审中，截至2023年12月31日，建工三建已按照工程进度确认相关成本和负债。

64林彬建工三建、泉州宏益房地产开发有限公司、张礼拥、兴业银行股份原告于2019年8月向泉州市洛江区人民法院提起诉讼，诉称其承包泉州江山丽园项目的模板分项制作、安装、拆除等相关工程，因被告欠付工程款，要求判令被告一、三向其支付工程款138.15万元的利息、赔偿工程款差价及损失1,857.05万元，并支付利息暂计589.77万元。

2023年年度报告有限公司厦门分行2020年9月，福建省泉州市中级人民法院一审判决驳回原告诉讼请求。

原告不服判决，提出上诉。

2020年12月，福建省高级人民法院裁定撤销一审判决，发回重审。

2022年6月，福建省泉州市中级人民法院重审一审判决建工三建支付给林彬以1,361,540.00元为基数的利息，赔偿林彬各项经济损失计1,034,132.80元。

2024年3月，二审维持原判。

截至2023年12月31日，建工三建已按照工程进度确认相关成本和负债。

65 兰州云思信息技术有限公司甘肃兴隆建筑劳务有限公司、建工三建、兰州新区房地产开发有限公司原告于2021年1月向兰州新区人民法院提起诉讼，诉称其与被告一签订《安装工程分包合同》，因欠付工程款，要求判令被告连带支付工程款277.56万元及逾期付款利息25.97万元，被告连带支付文明施工费40.34万元及规费47.64万元。

2021年5月，兰州新区人民法院一审判决建工三建不需承担责任。

原告不服判决提出上诉，2022年6月，兰州市中级人民法院裁定撤销一审判决，发回重审。

2023年9月，兰州新区人民法院重审一审判决建工三建不需承担责任。

另两名被告提起上诉。

截至2023年12月31日，被告上诉重审一审中，预计不需要确认预计负债。

66建工三建王少兵被告系淮北市凤凰城二区一期C标部分工程实际施工人，2019年4月，建工三建向淮北市相山区人民法院提起诉讼，要求判令被告立即返还原告垫付工程款1,679,902.00元及利息。

2021年5月，淮北市相山区人民法院一审判决驳回建工三建诉讼请求。

建工三建不服判决提出上诉。

目前本案正在二审审理中。

截至2023年12月31日，建工三建已按照工程进度确认相关成本和负债。

67张云龙杜绍森、建工三建原告于2021年5月向扎赉诺尔区人民法院提起诉讼，诉称其承包二被告发包的满洲里市扎赉诺尔区全民健身中心一期钢结构、玻璃幕墙制作安装工程，要求判令二被告给付工程款1,402,808.00元及逾期付款利息。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建已按照工程进度确认相关成本和负债。

68 合肥市包河区盛东钢模租赁站建工三建、潘军、吴卫平原告于2021年4月向包河区人民法院提起诉讼，诉称其与建工三建签订《钢管扣件租赁合同》约定出租钢管、扣件等物品，要求解除《钢管扣件租赁合同》、返还租赁物并支付租赁费1,301,155.17元及逾期付款利息。

2022年6月，包河区人民法院一审判决解除双方签订的《钢管扣件租赁合同》；建工三建支付租赁费1,301,155.17元；建工三建返还钢管85,924.20米,扣件17,294.00只,十公分套管2,356.00只；二十公分套管3,269.00只,三十公分套管366.00只。

建工三建上诉。

二审发回重审。

目前本案重审一审中，截至2023年12月31日，建工三建判断不需要确认预计负债。

69建工三建安徽恒大新能源科技生活服务有限公司、恒大汽车产业园投资（深圳）集团有限公司2020年8月，建工三建与被告一签订《安徽寿县恒大未来城三期一标段主体及配套建设工程施工合同》，被告一未按合同约定支付工程进度款。

建工三建于2022年8月向淮南市寿县人民法院提起诉讼，要求:判决被告一向原告支付工程款、赔偿逾期付款、工期逾期等合计73,771,291.00万元; 淮南市寿县人民法院裁定驳回起诉，建工三建于2023年5月向淮南市仲裁委员会申请仲裁。

2023年年度报告目前本案正在仲裁审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

70 山东鲁筑建材有限公司建工三建原告于2022年12月向济南市章丘区人民法院提起诉讼，诉称被告因承建济南天桥区济齐路项目购买使用原告销售的混凝土，要求判令被告支付拖欠货款4,309,700.00元。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建已按照工程进度确认相关成本和负债。

71建工三建合肥瑞荣置业有限公司原被告双方签订《力高君逸花园项目施工总承包合同》及其他补充协议，现工程已竣工验收，原告已完成工程量220,091,780.11元，被告实际支付工程款137,578,772.12元，当前被告差欠工程款82,513,007.99元。

虽原告多次催讨，但被告始终未予支付，故诉讼。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

72建工三建合肥金骏美合房地产开发有限公司、合肥金科百俊房地产开发有限公司2019年5月原被告签订建设工程施工合同，由建工三建承建美科公馆项目二标段项目工程，2021年4月项目工程竣工验收合格，2022年11月双方达成结算协议书确定合肥金骏美合房地产开发有限公司尚欠原告工程款12,921,327.28元未支付，现付款条件已成就，被告拖延支付。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

73建工三建阳西华盛房地产有限公司2020年6月1日原告与被告签订《广州公司（阳西）荣盛御海湾（项目）总承包工程施工合同》，截止2021年8月工程项目经原告核算，被告确认，双方已审核造价为158,077,671.00元，原告特向贵院提起诉讼，暂时要求被告按照双方已确认无争议的158,077,671.00元造价为基础，支付除70%进度款之外的30%尾款47,423,301.30元。

2023年12月，阳西县法院一审判决被告阳西华盛公司支付工程款47,423,301.29元及利息，建工三建享有优先权。

被告上诉。

目前本案二审等待审理，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

74建工三建阳西华盛房地产有限公司、荣盛房地产发展股份有限公司2020年6月1日原告与被告签订《广州公司（阳西）荣盛御海湾（项目）总承包工程施工合同》，截止2021年8月工程项目经原告核算，被告确认，双方已审核造价为158,077,671.00元，原告特向贵院提起诉讼，暂时要求被告按照双方已确认无争议的158,077,671.00元造价为基础，支付除70%进度款之外的30%尾款47,423,301.30元。

2023年12月，阳西县法院一审判决被告阳西华盛公司支付工程款47,423,301.29元及利息，建工三建享有优先权。

被告上诉。

目前本案二审等待审理，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

75建工三建咸阳桦洋里置业有限公司2019年2月原被告签订《力高君御世家项目施工总承包合同》，2021年7月项目竣工验收并投入使用，后双方达成《补充协议》，就欠付进度款的支付、工程收尾施工、结算等事项达成一揽子解决的协议，被告不按约定履行，公司对其起诉。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

76建工三建咸阳保荣实业有限公司2018年8月原被告签订施工总承包合同，原告施工完具备竣工验收，原告多次函告验收、结算、付款，被告一直拖延，公司对其起诉。

2023年年度报告目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

77建工三建淮南云创置业有限公司、安徽万创控股集团有限公司、安徽万原企业管理有限公司、淮南网云置业有限公司2020年3月建工三建与淮南云创置业有限公司签订网云小镇一期二标段总承包工程补充协议-，10月18日案涉工程竣工验收，双方最终结算总造价171,115,710.29元扣除应扣款项，保修款，剩余款项应支付，公司对其起诉目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

78建工三建淮南云创置业有限公司、安徽万创控股集团有限公司、安徽万原企业管理有限公司、淮南网云置业有限公司2019年4月建工三建与淮南云创置业有限公司签订网云小镇二期一标段总承包工程补充协议-，11月案涉工程竣工验收，原告报审金额为222,512,853.59，被告按合同约定应支付至结算款的97%，被告一直拖延未支付，公司对其起诉目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

79建工三建淮南云创置业有限公司、安徽万创控股集团有限公司、安徽万原企业管理有限公司、淮南网云置业有限公司2018年10月建工三建与淮南云创置业有限公司签订网云小镇二期二标段总承包工程补充协议-，案涉工程于2021年9月竣工验收备案，原告报审金额为247,232,760.93元，被告拖延决算定案，按合同约定应支付至结算款的95%，淮南云创置业有限公司一直拖延未支付。

淮南云创置业有限公司已丧失法人人格独立，三被告依法应承担连带清楚责任，公司对其起诉目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

80建工三建淮南网云置业有限公司、安徽万创控股集团有限公司、淮南云创置业有限公司、安徽万创北城产业投资有限公司、安徽万原企业管理有限公司建工建投与淮南云创置业有限公司签订网云小镇一期二标段总承包工程补充协议-，2020年8月13日原告承包的建设工程完成竣工验收，后经双方结算，双方确认工程结算价为62,598,392.93元，扣除已付工程款46,107,344.98元和质量保证金3,129,919.65元，被告网云置业差欠应付工程款13,361,128.30元，公司对其起诉目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

81建工三建安徽万创北城产业投资有限公司、安徽万创控股集团有限公司、淮南云创置业有限公司、淮南网云置业有限公司、宁波鼎欣皓宏投资中心被告万创公司将科创北城（一期）项目三标段总承包工程发包给原告，原告承包的建设工程于2021年6月1日完成竣工验收，并及时报送结算材料，但被告万创公司一直拖延审核，不予办理结算手续。

原告报送工程结算价为83,000,000.00元，截至目前被告万创公司仅支付工程款5,030.00万元，扣除3%质保金，被告万创公司差欠应付工程款3,021.00万元。

原告虽多次催讨，万创公司均拒绝支付，公司对其起诉目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

2023年年度报告82建工三建枞阳梁宏置业有限公司2020年7月，原被告双方签订《枞阳壹号院项目总承包合同》现工程已竣工验收，原告已完成工程量171,119,267.88元，被告实际支付工程122,258,895.16元，当前被告差欠工程43,726,794.68元。

虽原告多次催讨，但被告始终未予支付，故诉讼。

2024年2月，枞阳县法院一审判决被告枞阳梁宏置业有限公司支付工程款39,183,373.75元及利息，支付鉴定费20万元及保全费5,000.00元，建工三建享有优先权，被告不服提起上诉。

目前本案二审等待审理，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

83建工三建临泉县嘉润房地产开发有限公司2019年，原被告双方签订《阜阳临泉项目一标段土建安装总承包工程项目”》现工程已竣工验收，原告业主确认进度完成量266,245,411.16元，已拨付工程款206,806,833.97元。

建工三建上报竣工结算金额327,888,893.6元。

虽原告多次催讨，但被告始终未予支付，故诉讼。

2023年12月，临泉县法院一审判决被告临泉县嘉润房地产开发有限公司支付工程款54,956,064.39元及利息，建工三建在欠付工程款本金范围内享有优先权；被告临泉县嘉润房地产开发有限公司退还履约保证金30.00万元及利息，支付鉴定费1,039,722.00元。

建工三建上诉。

目前本案二审等待审理，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

84建工三建兰州琨宇房地产开发有限公司原告与被告签订琨宇书香名府三期及2#地库工程合同，案涉项目于2020年7月20日竣工验收，2021年6月18日前原被告双方决算定案金额为174,156,556.00元。

截止目前被告仅支付工程款144,817,996.22元，尚欠工程款29,338,559.78元，经原告多次催要未果，公司对其起诉目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

85建工三建安徽启辉置业有限公司、重庆金辉长江房地产有限公司2018年2月，原告与被告签订包河S1075地块项目总承包合同，2020年11月17日1#-5#楼竣工验收，2021年6月3日完成6#楼、配电房及地下室工程竣工验收，该项目已竣工备案并办理结算，截止起诉前，被告已支付工程款81,013,001.46元，尚欠工程款14,259,120.19元。

公司对其起诉目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

86建工三建六安茂政置业有限公司2022年初，原告与被告就六安市裕安区六出2021-7号地块住宅地块总承包工程（力高君逸府）施工及有关事宜签订合同。

2023年5月17日，原告向被告提交了依据合同约定计价方式编制的项目决算资料，同月18日被告签收相关资料。

截至目前被告应付83,191,741.79元，仅付工程款24,856,050.34元，尚欠58,335,691.45元，公司对其起诉。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

87建工三建滁州城房置业有限公司2019年8月30日，原被告双方签订了施工合同，2022年5月26日项目竣工验收合格，2022年12月6日原告向被告提交《滁州国誉学府工程决算书》,总报送价236,285,566.60元，经计算，被告现应付总工程款97%即229,196,999.60元（以原告总报送价236,285,566.60元为基数计算），减去被申请人已付工程款165,679,081.51元，应支付剩余工程款63,517,918.09元，被告拖延支付，故诉讼。

2024年1月，滁州市南谯区法院一审判决：被告滁州城房置业有限公司支付工程款26,908,663.13元及利息；建工三建在欠付工程款范围内享有优先权；被告滁州城房置业有限公司支付鉴定费22,500.00元；被告滁州市华明房地产开发有限公司对上述债务承担连带责任。

2023年年度报告目前本案一审已判决，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

88建工三建力高（天津）地产有限公司原告承建涉案项目，合同约定价款1,625.00万元，合同形式固定单价，后双方签订补充协议对价款和工期进行调整。

案涉工程结算价2,032.93万元，被告已付85.31万元，原告诉请支付剩余工程款及利息。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

89建工三建力高（天津）地产有限公司原告承建涉案项目，合同约定价款3,411.00万元，合同形式固定单价。

案涉工程总价3,687.98万元，被告已付1,094.40万元，原告诉请支付剩余工程款及利息。

主张优先权。

整案涉工程结算价2,032.93万元，被告已付85.31万元，原告诉请支付剩余工程款及利息。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

90建工三建力高（天津）地产有限公司原告承建涉案项目，合同约定价款16,661.81万元，合同形式固定单价，后双方签订补充协议对价款和工期进行调整。

案涉工程结算价20,976.09万元，被告已付14,429.41万元，原告诉请支付剩余工程款及利息。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

91建工三建力高（天津）地产有限公司原告承建涉案项目，合同约定价款4,085.89万元，合同形式固定单价，后双方签订补充协议对价款和工期进行调整。

案涉工程结算价4,899.78万元，被告已付1,282.41万元，原告诉请支付剩余工程款及利息。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

92建工三建亳州城房置业有限公司、安徽城房房地产开发有限公司原告承建被告开发的涉案项目时代樾府工程，根据合同约定，被告拒不支付工程款等款项，故原告诉请支付工程款及违约金。

涉案工程的造价为287,069,844.90元，原告已收工程款240,026,102.24元，扣除甲供主材费用4,990,442.48元，合计245,016,544.70元。

被告一还应支付原告工程款33,441,204.85元及逾期支付工程款违约金13,885,610.85元；另2022年7月19日，被告二承诺，对被告一支付合同约定的第四批次工程款及产生的逾期费用承担连带责任担保。

截至起诉之日该批次工程款尚有3,296,982.66元未支付，并产生逾期违约金2,996,757.79元。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

93建工三建南昌力投房地产开发有限公司、江西政力房地产开发有限公司原告承建被告开发的力高凤凰新天项目，但被告一经常拖欠工程价款，于2022年7月全面停工，经原告多次催告，目前依然未能复工。

因被告拒不支付工程款，原告诉请支付工程款、利息、违约金、工程签证费、材料调差费、停工期间损失、商票贴息费用等费用，合计162,424,963.56元。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

94建工三建赣州毅德商贸物流园开发有限公司原告承建被告开发的赣州毅德商贸物流园项目，施工期间，被告赣州毅德商贸物流园开发有限公司支付进度工程款332,594,374.87元（含以商票方式支付936.00万元、以保理方式支付6,260.00万元）。

后因被告商票到期未兑付，未按期支付保理款，原告支付回购款，故原告诉请被告支付工程款等费用。

2023年年度报告目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

95建工三建安徽京建置业有限公司2017年6月，原告与被告签订了《建设工程施工合同》约定由原告承建滁州国誉锦城小区项目总承包工程的施工。

原告按照合同要求施工，案涉项目单体陆续竣工验收合格，2020年12月31日原告提交《工程决算书》，双方无法达成一致意见。

被告未按合同约定支付工程款，原告诉至法院请求被告支付工程款及利息，并依法享有优先受偿权，涉案金额为14,196.47万元。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

96建工三建山东力高凯力房地产有限公司2020年原被告就承建力高未来城项目签订建设工程施工合同，由于被告公司名下的资产所剩无几，严重丧失商业信誉，已经丧失财务支付能力，对原告已完工程量不再具有履行债务清偿能力，故原告起诉至法院要求被告支付工程款，并依法享有优先受偿权，涉案金额为9,681.38万元。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

97建工三建亳州城房置业有限公司2018年8月，原告承建被告开发的涉案项目京城华府工程，双方约定合同价为原被告双方预算核对完成后共同确认的预算价（固定总价）；合同结算价则是有合同价及变更签证增减金额、允许调差材料材差调整金额、各自奖罚款组成。

因被告拒不支付工程款等款项，故原告诉请支付工程款及违约金，涉案金额为10,290.98万元。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

98建工三建宿州首创锦天房地产有限公司、安徽锦天房地产有限公司2021年4月，原被告就承建案涉项目签订施工合同，因被告原因导致项目多次停工，且被告未按约定支付保理融资款，拒付工程款，原告诉至法院，诉求支付工程款，涉案金额为5,842.78万元。

目前本案正在诉前调解中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

99建工三建合肥力高宏业地产开发有限公司、烟台力高置业有限公司2015年7月，原被告双方就案涉项目签订施工合同，2017年6月，工程竣工验收合格，因被告拖欠支付工程款，原告诉至法院，诉求支付工程款，涉案金额为1,148.76万元。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

100建工三建枣庄市好佳置业有限公司、上海谨潇企业管理咨询有限公司2018年11月，原被告签订山东枣庄融创御园项目总承包合同，2020年5月27日工程竣工验收合格。

被告拖欠支付工程款。

原告诉请支付工程款并主张优先权，涉案金额为7,290.55万元。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

101建工三建安徽三巽投资集团有限公司、亳州三巽公馆置业有限公司、滁州三巽置业有限公司2017年9月，原告与被告亳州三巽公馆置业有限公司签订《建设工程施工合同》《三巽·亳公馆项目总包建安工程合同附件》。

案涉项目工程于2020年9月20日通过竣工和验收，原告也向被告提交了案涉工程项目竣工决算资料。

原告诉请支付工程款及延期开工违约造成工期延误损失、套项定额差价、返还投标保证金，并主张优先权，涉案金额2,456.41万元。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

2023年年度报告102建工三建安徽三巽投资集团有限公司、亳州三巽金芙蓉置业有限公司2017年10月，原告与被告签订《建设工程施工合同》及《三巽.亳州公园里项目总包建安工程总包合同附件》《亳州公园里项目补充协议》。

工程大多于2020 年9月15日至2022年11月11日等陆续通过竣工和验收，原告向被告提交了案涉工程项目竣工决算资料，并依据合同约定的计价方式按实计算。

原告诉请支付工程款及违约金、停工损失，并主张优先权，涉案金额为16,016.71万元。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

103建工三建亳州市圣鸿文化旅游开发有限公司2019年8月，原告与被告就亳州圣桦锦江天玺项目2号地块A标段总承包工程签订了一份《建设工程施工合同》及《补充协议》。

2023年2月工程验收合格，后原告向被告送了案涉项目的竣工决算，对于被告已核定的应付款迟迟不予支付，据此双方产生争议。

原告诉请被告支付剩余工程款及履约保证金，并主张优先权，涉案金额为8,022.07万元。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

104建工三建安徽三巽投资集团有限公司、亳州三巽置业有限公司、滁州三巽置业有限公司2016年10月，原告与被告亳州三巽置业公司签订建设工程施工合同，2019年7月工程竣工验收，2022年6月双方结算确认无争议工程款，因被告未能按约定支付合同价款，原告诉请支付工程款、损失、套项定额差价，并主张优先权，涉案金额为2,537万元。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

105建工三建滁州三巽城南置业有限公司、安徽三巽投资集团有限公司、滁州三巽置业有限公司2016年12月29日，被告滁州三巽城南置业有限公司（发包人）与原告签订《建设工程施工合同》及《滁州三巽琅琊府项目建安工程总包合同附件》。

未能按约定支付工程款，不能按约定和正常施工，造成工期延长。

原告诉请支付套项定额差价、超额审计费用、工期延误损失，并主张优先权，涉案金额为2,558.3万元。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

106建工三建滁州三巽苏滁置业有限公司、安徽三巽投资集团有限公司、滁州三巽置业有限公司2016年12月29日，被告滁州三巽苏滁置业有限公司（发包人）与原告签订《建设工程施工合同》及《滁州英伦华第建安工程总包合同附件》。

未能按约定支付工程款，不能按约定和正常施工。

原告诉请支付套项定额差价、超额审计费用、工期延误损失，并主张优先权，涉案金额为3,930.81万元。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

107建工三建宁波余姚晟明房地产开发有限公司2018年9月，原告与被告就案涉工程商住用房建设项目二标段签订《施工总承包合同》，2021年6月工程竣工验收。

2019年8月，双方就商业承兑方式支付款项签订《补充协议》，工程结算审定且质保期已届满，原告诉请被告支付剩余工程款及商票贴息，并主张优先权，涉案金额为5,664.41万元。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

108建工三建安徽皖辉置业有限公司、句容弘源房地产开发有限公司原告承建被告开发的涉案项目优步学府工程，工程已竣工验收合格交付使用，双方签署《无争议部分协议》，2023年11月，双方对争议部分未协商一致，被告拖延给付工程款，原告诉请支付工程款并主张优先权，涉案金额5,494.87万元。

2023年年度报告目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

109建工三建海口市新埠岛开发建设总公司2018年8月，原告与被告就涉案项目和风福湾工程签订了《建设工程施工合同》，之后双方签订多份补充协议，截止至今被告并不配合原告进行结算，原告于2023年9月向第三方中建鼎正项目管理有限公司申请对该项目进行审计。

合同履行过程中被告向原告支付了部分工程款，尚有工程款未支付。

原告诉请被告支付工程款及利息，涉案金额为9,137.44万元。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

110建工三建合肥宝湾国际物流中心有限公司、中国南山开发（集团）股份有限公司2018年1月，原告与被告就涉案项目宝湾（合肥）国际物流中心工程签订建设工程施工合同，2019年11月工程竣工验收合格。

被告仅支付部分工程款，剩余工程款未支付，原告诉请被告支付工程款及利息，并主张优先受偿权，涉案金额为3,161.11万元。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

111建工三建安徽皖投同安投资管理有限责任公司2016年5月28日，原、被告签订《皖投·天下名筑（安庆）项目I标段建筑工程施工及总承包服务补充协议》，2018年11月23日，I标段工程竣工验收合格。

被告支付部分工程款，原告诉请支付剩余工程款及利息，并主张优先权，涉案金额为4,888.67万元。

目前本案正在一审审理中，截至2023年12月31日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。

112建筑工业安徽望湖建筑工业有限公司2019年6月23日，原告与安徽望湖建筑工业有限公司签订pc构件供货合同，供货总额6,049.51万元，累计付款2,385.62万元，总额尚欠3,663.89万元。

截止至2023年12月31日，双方进行多次司法程序沟通，目前安徽建工建筑工业有限公司与安徽望湖建筑工业有限公司破产案件，已于2023年5月16 日结束第一次拍卖。

律师于2023年12月23日给出的案件进展报告，清偿率约为36.7%，清偿金额约为17,380,311.00元。

截至2023年12月31日，按照律师意见给出的清偿比例，对于可清偿部分按照正常账龄计提坏账，预计不可清偿部分已全额单项计提。

113 江苏良越勤建筑机械设备租赁有限公司安徽路桥、皋城投建原告于2021年10月首次向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼，诉称与两被告分别签订《盘扣脚手架租赁合同》及《盘扣式钢管租赁合同》。

2022年8月，原告向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼，要求被告支付租金、维修费、逾期付款损失等共计10,005,672.43元并退还租赁物。

一审结案，判决如下：一、安徽路桥皋城工程投资建设有限责任公司于本判决生效之日起十日内返还原告JZ500型基座等租赁物共计600吨；二、安徽路桥皋城工程投资建设有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付原告租金、打包费、运费、维修费3,906,605.88元及利息。

路桥不服提起上诉。

目前本案正在二审上诉阶段，截至2023年12月31日，安徽路桥已按照工程进度确认相关成本和负债。

(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：□适用 √不适用 2023年年度报告3、其他□适用 √不适用 十七、资产负债表日后事项1、重要的非调整事项□适用√不适用 2、利润分配情况√适用□不适用 单位：万元 币种：人民币拟分配的利润或股利44,629.88 经审议批准宣告发放的利润或股利44,629.88 3、销售退回□适用√不适用 4、其他资产负债表日后事项说明□适用 √不适用 十八、其他重要事项1、前期会计差错更正(1).追溯重述法□适用√不适用 (2).未来适用法□适用√不适用 2、重要债务重组□适用√不适用 3、资产置换(1).非货币性资产交换□适用 √不适用 (2).其他资产置换□适用 √不适用 4、年金计划□适用√不适用 5、终止经营□适用√不适用 2023年年度报告6、分部信息(1).报告分部的确定依据与会计政策√适用 □不适用 本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司目前主要分为三个分部，即：建筑施工（含传统的建筑施工和PPP项目投资）、房地产及其他行业。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2).报告分部的财务信息(4).√适用 □不适用 (5).单位：元 币种：人民币项目建筑施工业房地产业其他分部间抵销合计资产总额16,343,794.862,163,264.24 4,027,181.535,425,881.0617,108,359.57 负债总额 13,503,829.011,866,938.163,062,058.793,727,681.4614,705,144.50 营业收入 8,248,165.13715,225.041,600,931.691,439,940.219,124,381.65 营业成本7,346,314.52647,719.671,411,006.171,415,362.247,989,678.13 (3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用 √不适用 (4).其他说明□适用 √不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用 √不适用 8、其他□适用 √不适用 十九、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款(1).按账龄披露√适用□不适用 单位：元 币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额1年以内其中：1年以内分项2023年年度报告1年以内4,185,856,845.743,542,175,410.49 1年以内小计4,185,856,845.743,542,175,410.49 1至2年661,433,958.09532,559,574.68 2至3年363,881,038.18392,722,222.50 3年以上 3至4年272,516,942.89451,540,972.62 4至5年345,577,843.04269,140,021.85 5年以上588,898,219.62590,092,038.28 合计6,418,164,847.565,778,230,240.42 (2).按坏账计提方法分类披露√适用□不适用 单位：元 币种：人民币类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%) 金额计提比例(%) 金额比例(%) 金额计提比例(%) 按单项计提坏账准备113,004,214.981.76113,004,214.98100.00 - 113,004,214.981.96113,004,214.98100.00 - 其中：按组合计提坏账准备6,305,160,632.5898.24989,508,977.9715.735,315,651,654.615,665,226,025.4498.04994,905,039.7817.564,670,320,985.66 其中：合计6,418,164,847.56100.001,102,513,192.9517.185,315,651,654.615,778,230,240.42100.001,107,909,254.7619.174,670,320,985.66 按单项计提坏账准备：√适用□不适用 位：元 币种：人民币名称期末余额账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由Arabest公司77,748,594.9177,748,594.91100.00预计无法收回灵璧县圣豪房地产有限公司15,526,096.7115,526,096.71100.00预计无法收回其他应收单位19,729,523.3619,729,523.36100.00预计无法收回合计113,004,214.98113,004,214.98100.00 / 按单项计提坏账准备的说明：2023年年度报告□适用√不适用 按组合计提坏账准备：√适用□不适用 组合计提项目：应收账款单位：元 币种：人民币名称期末余额应收账款坏账准备计提比例（%） 1年以内4,185,856,845.7468,743,056.581.64 1-2年661,433,958.0952,914,716.648.00 2-3年363,881,038.1836,388,103.8210.00 3-4年272,516,942.89109,006,777.1540.00 4-5年330,051,746.33231,036,222.4370.00 5年以上491,420,101.35491,420,101.35100.00 合计6,305,160,632.58989,508,977.9715.69 按组合计提坏账准备的说明：√适用□不适用 本期坏账准备计提金额的依据：对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、11。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备□适用√不适用 对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：□适用√不适用 (3).坏账准备的情况√适用□不适用 单位：元 币种：人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动2023年年度报告按单项计提坏账准备113,004,214.98 - - - - 113,004,214.98 按组合计提坏账准备994,905,039.783,523,041.47 - - 8,919,103.28989,508,977.97 合计1,107,909,254.763,523,041.47 - - 8,919,103.281,102,513,192.95 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：□适用√不适用 (4).本期实际核销的应收账款情况□适用√不适用 其中重要的应收账款核销情况□适用√不适用 应收账款核销说明：□适用 √不适用 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币单位名称应收账款期末余额合同资产期末余额应收账款和合同资产期末余额占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） 坏账准备期末余额安徽建工集团滁州房地产开发有限公司483,843,450.927,687,409.10491,530,860.025.97 安徽建工州来建设投资有限公司435,481,189.3337,040,273.91472,521,463.245.74 枞阳恒越实业投资有限公司321,648,864.07121,155,918.06442,804,782.135.3822,140,239.11 安徽建工舒城金龙建设投资有限公司17,357,872.26394,263,006.70411,620,878.965.00 安徽建工集团固镇房地产开发有限公司262,245,822.7552,377,582.80314,623,405.553.82 合计1,520,577,199.33612,524,190.572,133,101,389.9025.9122,140,239.11 其他说明：□适用√不适用 2023年年度报告2、其他应收款项目列示√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息 应收股利376,337,104.52193,998,775.12 其他应收款6,674,062,231.395,068,076,071.10 合计7,050,399,335.915,262,074,846.22 其他说明：□适用√不适用 应收利息(1).应收利息分类□适用√不适用 (2).重要逾期利息□适用√不适用 (3).按坏账计提方法分类披露□适用√不适用 按单项计提坏账准备：□适用√不适用 按单项计提坏账准备的说明：□适用√不适用 按组合计提坏账准备：□适用√不适用 (4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备□适用√不适用 对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：□适用√不适用 (5).坏账准备的情况□适用√不适用 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：2023年年度报告□适用√不适用 (6).本期实际核销的应收利息情况□适用√不适用 其中重要的应收利息核销情况□适用√不适用 核销说明：□适用√不适用 其他说明：□适用 √不适用 应收股利(7).应收股利□适用√不适用 (8).重要的账龄超过1年的应收股利□适用√不适用 (9).按坏账计提方法分类披露□适用√不适用 按单项计提坏账准备：□适用√不适用 按单项计提坏账准备的说明：□适用√不适用 按组合计提坏账准备：□适用√不适用 (10).按预期信用损失一般模型计提坏账准备□适用√不适用 对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：□适用√不适用 (11).坏账准备的情况□适用√不适用 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：□适用√不适用 (12).本期实际核销的应收股利情况□适用√不适用 其中重要的应收股利核销情况2023年年度报告□适用√不适用 核销说明：□适用√不适用 其他说明：□适用√不适用 其他应收款(1).按账龄披露√适用□不适用 单位：元 币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额1年以内其中：1年以内分项1年以内6,572,786,454.094,960,988,343.09 1年以内小计6,572,786,454.094,960,988,343.09 1至2年41,042,005.4528,431,489.91 2至3年20,171,340.8015,625,977.18 3年以上 3至4年8,876,005.4226,121,083.83 4至5年13,712,625.8841,792,526.07 5年以上262,253,114.66224,362,683.80 合计6,918,841,546.305,297,322,103.88 (13).按款项性质分类情况√适用□不适用 单位：元 币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额合并范围内关联方6,243,457,347.834,883,532,261.87 投标保证金、履约保证金113,560,377.4863,982,815.86 其他保证金及往来款561,823,820.99349,807,026.15 合计6,918,841,546.305,297,322,103.88 (14).坏账准备计提情况□适用√不适用 对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：□适用√不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：□适用√不适用 (15).坏账准备的情况√适用□不适用 2023年年度报告单位：元 币种：人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动按单项计提坏账准备62,218,732.20 62,218,732.20 按组合计提坏账准备167,027,300.5815,533,282.13 182,560,582.71 合计229,246,032.7815,533,282.13 244,779,314.91 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：□适用√不适用 (16).本期实际核销的其他应收款情况□适用√不适用 其中重要的其他应收款核销情况：□适用√不适用 其他应收款核销说明：□适用 √不适用 (17).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况√适用□不适用 单位：元 币种：人民币单位名称期末余额占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 款项的性质账龄坏账准备期末余额安徽长城置业集团有限公司2,026,068,714.3929.28 往来款1年以内安徽建工三建集团有限公司1,643,913,841.6923.76 往来款1年以内安徽建工集团投资管理公司1,217,967,978.0817.60 往来款1年以内安徽建工建材科技集团有限公司354,858,700.005.13 往来款1年以内安徽建工交通航务集团有限公司333,769,767.774.82 往来款2年以内合计5,242,809,234.1675.78 / / 2023年年度报告(18).因资金集中管理而列报于其他应收款□适用√不适用 其他说明：□适用 √不适用 3、长期股权投资√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资21,201,490,001.842,100,000.0021,199,390,001.8419,075,807,151.412,100,000.0019,073,707,151.41 对联营、合营企业投资56,210,389.43 - 56,210,389.4347,327,126.41 - 47,327,126.41 合计21,257,700,391.272,100,000.0021,255,600,391.2719,123,134,277.822,100,000.0019,121,034,277.82 (1).对子公司投资√适用□不适用 单位：元 币种：人民币被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额安徽贝斯特28,000,000.00 - - 28,000,000.00 - - 红岩河水库229,000,000.00 - - 229,000,000.00 - - 郎溪建设160,000,000.00 - - 160,000,000.00 - - 宿州安水202,000,000.00 - - 202,000,000.00 - - 耒阳建设175,000,000.00 - - 175,000,000.00 - - 桐城安建230,896,000.00 - - 230,896,000.00 - - 延平城建142,340,000.00 - - 142,340,000.00 - - 城市防涝78,720,948.00 - - 78,720,948.00 - - 安水建设375,740,000.00 - - 375,740,000.00 - - 萧县安水248,046,726.19 - - 248,046,726.19 - - 阜阳安水231,047,790.00 - - 231,047,790.00 - - 富平安水135,584,600.00 - - 135,584,600.00 - - 六安裕新136,800,000.00 - - 136,800,000.00 - - 水利有限5,858,239,685.62 - - 5,858,239,685.62 - - 图们吉皖280,752,938.40 - - 280,752,938.40 - - 蚌埠安水543,457,600.00 - - 543,457,600.00 - - 临泉安建60,297,724.80 - - 60,297,724.80 - - 2023年年度报告海外劳务6,000,000.00 - - 6,000,000.00 - - 惠州安建105,000,000.00 - - 105,000,000.00 - - 芜湖安建50,000,000.00 - - 50,000,000.00 - - 马鞍山建投80,000,000.00 - - 80,000,000.00 - - 宣城安建10,000,000.00 - - 10,000,000.00 - - 舒城安建134,600,000.00 - - 134,600,000.00 - - 太和县安建189,000,000.00 - - 189,000,000.00 - - 淮北环境治理315,000,000.00 - - 315,000,000.00 - - 建工建投870,590,681.401,167,772,728.49 - 2,038,363,409.89 - - 安徽路桥1,069,867,879.16 - - 1,069,867,879.16 - - 建工路港558,615,605.90 - - 558,615,605.90 - - 建工交航636,394,900.00 - - 636,394,900.00 - - 建工三建862,154,151.20 - - 862,154,151.20 - - 建工机械86,526,970.3331,077,829.67 - 117,604,800.00 - - 安徽建科113,024,550.81 - - 113,024,550.81 - - 建工安装76,530,946.55151,430,550.20 - 227,961,496.75 - - 老挝公司3,400,000.00 - - 3,400,000.00 - 2,100,000.00 安哥拉公司7,000,000.00 - - 7,000,000.00 - - 马来西亚公司1,293,084.00 - - 1,293,084.00 - - 建工建材236,202,800.00200,000,000.00 - 436,202,800.00 - - 舒城建设95,533,951.243,511.51 - 95,537,462.75 - - 太湖投资128,000,000.00 - - 128,000,000.00 - - 安建灵璧233,800,000.00 - - 233,800,000.00 - - 安建淮北102,000,000.00 - - 102,000,000.00 - - 泾县基础155,000,000.0020,000,000.00 - 175,000,000.00 - - 泾县交投158,500,000.00 - - 158,500,000.00 - - 阜阳安建67,518,000.00 - - 67,518,000.00 - - 安建绩溪98,271,500.00 - - 98,271,500.00 - - 嵊泗安建213,600,000.004,895,000.00 - 218,495,000.00 - - 怀宁投资120,898,200.46 - - 120,898,200.46 - - 安建铜陵172,541,500.00 - - 172,541,500.00 - - 建工和顺872,700,000.00 - - 872,700,000.00 - - 长江建投60,000,000.00 - - 60,000,000.00 - - 太湖交通249,198,600.004,000,000.00 - 253,198,600.00 - - 固镇投资95,566,400.00 - - 95,566,400.00 - - 安建潜山141,219,400.00 - - 141,219,400.00 - - 嘉和建工162,123,017.35 162,123,017.35 - 工业化集团- 170,872,089.64 - 170,872,089.64 - - 信托计划97,000,000.00 - 2,000,000.0095,000,000.00 - - 固镇房地产1,000,000.00 - - 1,000,000.00 - - 濉溪房地产8,000,000.00 - - 8,000,000.00 - - 皖东建投6,350,000.00 - - 6,350,000.00 - - 淮河建投10,200,000.00 - - 10,200,000.00 - - 舒城金龙43,561,000.00 - - 43,561,000.00 - - 新安江建投2,550,000.00 - - 2,550,000.00 - - 王家坝建投1,530,000.00 - - 1,530,000.00 - - 枞阳恒越44,880,000.00 - - 44,880,000.00 - - 滁州房地产8,000,000.00 - - 8,000,000.00 - - 江东建投2,750,000.005,500,000.00 - 8,250,000.00 - - 2023年年度报告建工云南4,000,000.00 - - 4,000,000.00 - - 宿州投资120,000,000.0036,701,400.00 - 156,701,400.00 - - 萧龙建投8,000,000.00 - - 8,000,000.00 - - 岳西投资33,340,000.0021,000,000.00 - 54,340,000.00 - - 淮海建设3,000,000.00 - - 3,000,000.00 - - 皖江建设2,550,000.00 - - 2,550,000.00 - - 州来建设5,100,000.00 - - 5,100,000.00 - - 合肥建设5,100,000.00 - - 5,100,000.00 - - 涡河建设10,000,000.00 - - 10,000,000.00 - - 新凤公路262,500,000.00 - 262,500,000.00 - - - 岳西建设90,000,000.0052,600,000.00 - 142,600,000.00 - - 宿州高速262,500,000.00174,000,000.00 - 436,500,000.00 - - 淮北高速245,000,000.00125,000,000.00 - 370,000,000.00 - - 宿徐投资9,300,000.00 - - 9,300,000.00 - - 黟县投资60,000,000.00 - - 60,000,000.00 - - 桐城投资70,000,000.00 - - 70,000,000.00 - - 宜秀投资6,000,000.00 - - 6,000,000.00 - - 泾县高速- 180,000,000.00 - 180,000,000.00 - - 霍邱基础- 49,344,750.00 - 49,344,750.00 - - 国际贸易- 2,000,000.00 - 2,000,000.00 - - 融城建投- 1,020,000.00 - 1,020,000.00 - - 皖岳建投- 500,000.00 - 500,000.00 - - 设备租赁- 74,588,008.27 - 74,588,008.27 - - 电子商务- 50,000,000.00 - 50,000,000.00 - - 新时代酒店- 10,000,000.00 - 10,000,000.00 - - 智能钢构- 20,000,000.00 - 20,000,000.00 - - 合计19,075,807,151.412,552,305,867.78426,623,017.3521,201,490,001.84 - 2,100,000.00 (2).对联营、合营企业投资√适用□不适用 单位：元 币种：人民币投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业小计 二、联营企业安徽建工-中航国际联营体公司1,333,014.13 - - - 1,333,014.13 怀宁安建发展有限公司19,665,576.39 - - -54,832.96 19,610,743.43 安徽建工皖北建设投资有限公司6,142,262.29 - - 476,209.01 6,618,471.30 2023年年度报告中能建安建工（定远）建设发展有限公司19,120,720.209,400,000.00 - -6,409,030.08 22,111,690.12 安徽建工舒城建设发展有限公司1,065,553.40 - - 193,883.90 1,259,437.30 安徽建工集团宿徐建设有限公司- 2,300,000.00 - -5,622.12 2,294,377.88 安徽建元城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） - 1,000,000.00 - 1,177,885.71 2,177,885.71 安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司- 1,000,000.00 - -195,230.44 804,769.55 小计47,327,126.4113,700,000.00 - -4,816,736.98 56,210,389.43 合计47,327,126.4113,700,000.00 - -4,816,736.98 56,210,389.43 (3).长期股权投资的减值测试情况□适用√不适用 4、营业收入和营业成本(1).营业收入和营业成本情况√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务6,908,539,876.826,085,540,145.695,593,349,368.904,909,768,825.13 其他业务4,438,876.444,883,235.3126,264,730.1014,678,983.62 合计6,912,978,753.266,090,423,381.005,619,614,099.004,924,447,808.75 (2).营业收入、营业成本的分解信息 □适用√不适用 其他说明□适用√不适用 (3).履约义务的说明□适用√不适用 (4).分摊至剩余履约义务的说明□适用√不适用 (5).重大合同变更或重大交易价格调整□适用√不适用 5、投资收益√适用□不适用 2023年年度报告单位：元 币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益823,471,263.75682,849,593.32 权益法核算的长期股权投资收益59,506,594.99 -5,946,301.75 理财产品收益25,902,129.5327,881,750.49 其他-24,266,941.91 - 合计884,613,046.36704,785,042.06 6、其他□适用 √不适用 二十、补充资料1、当期非经常性损益明细表√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分127,143,324.39 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外54,795,289.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-43,371,097.90 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回50,377,651.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,264,223.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额41,351,198.99 少数股东权益影响额（税后） 10,309,823.15 合计131,019,922.05 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 其他说明□适用√不适用 2023年年度报告2、净资产收益率及每股收益√适用□不适用 报告期利润加权平均净资产收益率（%） 每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润11.410.91 / 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润10.450.83 / 3、境内外会计准则下会计数据差异□适用√不适用 4、其他□适用 √不适用 董事长：杨善斌 董事会批准报送日期：2024年3月25日 修订信息□适用√不适用 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李有贵、主管会计工作负责人徐亮及会计机构负责人（会计主管人员）刘强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 十、重大风险提示 十一、其他 第一节释义 一、释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 (三)境内外会计准则差异的说明： 九、2023年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 二、报告期内公司所处行业情况 三、报告期内公司从事的业务情况 公司所属建工工业化集团和建工钢构集团2023年度新签合同额合计20.78亿元（含公司内部订单）、同比增长23.47%。

建工工业化实现营收10.11亿元、利润总额1.01亿元，建工钢构实现营收6.10亿元、利润总额0.42亿元。

建工工业化集团全年新获发明专利2项，实用新型专利23项，主编安徽省标准《装配式混凝土建筑预制构件制造信息化技术标准》获批立项。

建工钢构集团所属基地荣获2023年度“安徽省安装工程优质奖”，以及全国市政工程建设优秀质量管理小组成果一等奖1项、二等奖2项。

四、报告期内核心竞争力分析 五、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 2.收入和成本分析 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 (2).产销量情况分析表 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 (4).成本分析表 (5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 (7).主要销售客户及主要供应商情况 3.费用 4.研发投入 5.现金流 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 (三)资产、负债情况分析 1.资产及负债状况 2.境外资产情况 (1)资产规模 (2)境外资产占比较高的相关说明 3.截至报告期末主要资产受限情况 4.其他说明 (四)行业经营性信息分析 建筑行业经营性信息分析 1.报告期内竣工验收的项目情况 2.报告期内在建项目情况 3.在建重大项目情况 4.报告期内累计新签项目 5.报告期末在手订单情况 6.其他说明 (五)投资状况分析 1.重大的股权投资 2.重大的非股权投资 3.以公允价值计量的金融资产 4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 (六)重大资产和股权出售 (七)主要控股参股公司分析 (八)公司控制的结构化主体情况 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 (二)公司发展战略 (三)经营计划 (四)可能面对的风险 (五)其他 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 第四节公司治理 一、公司治理相关情况说明 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 三、股东大会情况简介 四、董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 (二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 (五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明 (六)其他 五、报告期内召开的董事会有关情况 六、董事履行职责情况 (一)董事参加董事会和股东大会的情况 (二)董事对公司有关事项提出异议的情况 (三)其他 七、董事会下设专门委员会情况 (一)董事会下设专门委员会成员情况 (二)报告期内审计委员会委员会召开6次会议 (三)报告期内提名委员会委员会召开2次会议 (四)报告期内薪酬与考核委员会委员会召开2次会议 (五)存在异议事项的具体情况 八、监事会发现公司存在风险的说明 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况 (一)员工情况 (二)薪酬政策 (三)培训计划 (四)劳务外包情况 十、利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 (二)现金分红政策的专项说明 (三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 (四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 (三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 (四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 十三、报告期内对子公司的管理控制情况 十四、内部控制审计报告的相关情况说明 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 十六、其他 第五节环境与社会责任 一、环境信息情况 (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 (二)重点排污单位之外的公司环保情况说明 1.因环境问题受到行政处罚的情况 2.参照重点排污单位披露其他环境信息 3.未披露其他环境信息的原因 (三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 (四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 二、社会责任工作情况 (一)是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告 (二)社会责任工作具体情况 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 第六节重要事项 一、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 (二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 (三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 三、违规担保情况 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 （四）审批程序及其他说明 六、聘任、解聘会计师事务所情况 七、面临退市风险的情况 (一)导致退市风险警示的原因 (二)公司拟采取的应对措施 (三)面临终止上市的情况和原因 八、破产重整相关事项 九、重大诉讼、仲裁事项 (一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 (二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 (三)其他说明 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 十二、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、临时公告未披露的事项 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、临时公告未披露的事项 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、临时公告未披露的事项 (四)关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、临时公告未披露的事项 (五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 (六)其他 十三、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 1、托管情况 2、承包情况 3、租赁情况 (二)担保情况 (三)委托他人进行现金资产管理的情况 1.委托理财情况 (1)委托理财总体情况 (2)单项委托理财情况 (3)委托理财减值准备 2.委托贷款情况 (1)委托贷款总体情况 (2)单项委托贷款情况 (3)委托贷款减值准备 3.其他情况 (四)其他重大合同 十四、募集资金使用进展说明 (一)募集资金整体使用情况 (二)募投项目明细 (三)报告期内募投变更或终止情况 (四)报告期内募集资金使用的其他情况 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 5、其他 十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明 第七节股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表 2、股份变动情况说明 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 (二)限售股份变动情况 二、证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 (二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 (三)现存的内部职工股情况 三、股东和实际控制人情况 (一)股东总数 (二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 (三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 四、控股股东及实际控制人情况 (一)控股股东情况 1.法人 2.自然人 3.公司不存在控股股东情况的特别说明 4.报告期内控股股东变更情况的说明 5.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 (二)实际控制人情况 1.法人 2.自然人 3.公司不存在实际控制人情况的特别说明 4.报告期内公司控制权发生变更的情况说明 5.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6.实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 (三)控股股东及实际控制人其他情况介绍 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上 六、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上 七、其他持股在百分之十以上的法人股东 八、股份限制减持情况说明 九、股份回购在报告期的具体实施情况 第八节优先股相关情况 第九节债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 (一)企业债券 (二)公司债券 1.公司债券基本情况 2.发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况 3.为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构 4.报告期末募集资金使用情况 5.信用评级结果调整情况 6.担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响 7.公司债券其他情况的说明 (三)银行间债券市场非金融企业债务融资工具 1.非金融企业债务融资工具基本情况 2.发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况 3.为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构 4.报告期末募集资金使用情况 5.信用评级结果调整情况 6.担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响 7.非金融企业债务融资工具其他情况的说明 (四)公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10% (五)报告期末除债券外的有息债务逾期情况 (六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响 (七)截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标 二、可转换公司债券情况 第十节财务报告 一、审计报告 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 三、关键审计事项 （一）应收款项减值准备 （二）建筑施工收入确认 四、其他信息 五、管理层和治理层对财务报表的责任 六、注册会计师对财务报表审计的责任 二、财务报表 合并资产负债表 母公司资产负债表 合并利润表 母公司利润表 合并现金流量表 母公司现金流量表 合并所有者权益变动表 母公司所有者权益变动表 三、公司基本情况 1.公司概况 四、财务报表的编制基础 1.编制基础 2.持续经营 五、重要会计政策及会计估计 1.遵循企业会计准则的声明 2.会计期间 3.营业周期 4.记账本位币 5.重要性标准确定方法和选择依据 6.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 7.控制的判断标准和合并财务报表的编制方法 8.合营安排分类及共同经营会计处理方法 9.现金及现金等价物的确定标准 10.外币业务和外币报表折算 11.金融工具 12.应收票据 13.应收账款 14.应收款项融资 15.其他应收款 16.存货 17.合同资产 18.持有待售的非流动资产或处置组 19.长期股权投资 20.投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的： 21.固定资产 (1).确认条件 (2).折旧方法 22.在建工程 23.借款费用 24.生物资产 25.油气资产 26.无形资产 (1).使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序 (2).研发支出的归集范围及相关会计处理方法 27.长期资产减值 28.长期待摊费用 29.合同负债 30.职工薪酬 (1).短期薪酬的会计处理方法 (2).离职后福利的会计处理方法 (3).辞退福利的会计处理方法 (4).其他长期职工福利的会计处理方法 31.预计负债 32.股份支付 33.优先股、永续债等其他金融工具 34.收入 (1).按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策 (2).同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法 35.合同成本 36.政府补助 37.递延所得税资产/递延所得税负债 38.租赁 39.其他重要的会计政策和会计估计 40.重要会计政策和会计估计的变更 (1).重要会计政策变更 (2).重要会计估计变更 (3).2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 41.其他 六、税项 1.主要税种及税率 2.税收优惠 3.其他 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 2、交易性金融资产 3、衍生金融资产 4、应收票据 (1). 应收票据分类列示 (2). 期末公司已质押的应收票据 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 (4). 按坏账计提方法分类披露 (5). 坏账准备的情况 (6). 本期实际核销的应收票据情况 5、应收账款 (1).按账龄披露 (2).按坏账计提方法分类披露 (3).坏账准备的情况 (4).本期实际核销的应收账款情况 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况 6、合同资产 (1).合同资产情况 (2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 (3).按坏账计提方法分类披露 (4).本期合同资产计提坏账准备情况 (5).本期实际核销的合同资产情况 7、应收款项融资 (1).应收款项融资分类列示 (2).期末公司已质押的应收款项融资 (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资 (4).按坏账计提方法分类披露 (5).坏账准备的情况 (6).本期实际核销的应收款项融资情况 (7).应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况： (8).其他说明： 8、预付款项 (1).预付款项按账龄列示 (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 9、其他应收款 项目列示 应收利息 (1).应收利息分类 (2).重要逾期利息 (3).按坏账计提方法分类披露 (4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备 (5).坏账准备的情况 (6).本期实际核销的应收利息情况 应收股利 (1).应收股利 (2).重要的账龄超过1年的应收股利 (3).按坏账计提方法分类披露 (4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备 (5).坏账准备的情况 (6).本期实际核销的应收股利情况 其他应收款 (1).按账龄披露 (2).按款项性质分类情况 (3).坏账准备计提情况 (4).坏账准备的情况 (5).本期实际核销的其他应收款情况 (6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 (7).因资金集中管理而列报于其他应收款 10、存货 (1).存货分类 (2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备 (3).存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据 (4).合同履约成本本期摊销金额的说明 11、持有待售资产 12、一年内到期的非流动资产 一年内到期的债权投资 一年内到期的其他债权投资 13、其他流动资产 14、债权投资 (1).债权投资情况 (2).期末重要的债权投资 (3).减值准备计提情况 (4).本期实际的核销债权投资情况 15、其他债权投资 (1).其他债权投资情况 (2).期末重要的其他债权投资 (3).减值准备计提情况 (4).本期实际核销的其他债权投资情况 16、长期应收款 (1).长期应收款情况 (2).按坏账计提方法分类披露 (3).按预期信用损失一般模型计提坏账准备 (4).坏账准备的情况 (5).本期实际核销的长期应收款情况 17、长期股权投资 (1).长期股权投资情况 (2).长期股权投资的减值测试情况 18、其他权益工具投资 (1).其他权益工具投资情况 (2).本期存在终止确认的情况说明 19、其他非流动金融资产 20、投资性房地产 (1).采用成本计量模式的投资性房地产 (2).未办妥产权证书的投资性房地产情况 (3).采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况 21、固定资产 项目列示 固定资产 (1).固定资产情况 (2).暂时闲置的固定资产情况 (3).通过经营租赁租出的固定资产 (4).未办妥产权证书的固定资产情况 (5).固定资产的减值测试情况 固定资产清理 22、在建工程 项目列示 在建工程 (1).在建工程情况 (2).重要在建工程项目本期变动情况 (3).本期计提在建工程减值准备情况 (4).在建工程的减值测试情况 工程物资 (1).工程物资情况 23、生产性生物资产 (1).采用成本计量模式的生产性生物资产 (2).采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况 (3).采用公允价值计量模式的生产性生物资产 24、油气资产 (1)油气资产情况 (2)油气资产的减值测试情况 25、使用权资产 (1)使用权资产情况 (2)使用权资产的减值测试情况 26、无形资产 (1).无形资产情况 (2).未办妥产权证书的土地使用权情况 (3)无形资产的减值测试情况 可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定 可收回金额按预计未来现金流量的现值确定 前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因 公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因 27、商誉 (1).商誉账面原值 (2).商誉减值准备 (3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 (4).可收回金额的具体确定方法 (5).业绩承诺及对应商誉减值情况 28、长期待摊费用 29、递延所得税资产/递延所得税负债 (1).未经抵销的递延所得税资产 (2).未经抵销的递延所得税负债 (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 (4).未确认递延所得税资产明细 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 30、其他非流动资产 31、所有权或使用权受限资产 32、短期借款 (1).短期借款分类 (2).已逾期未偿还的短期借款情况 33、交易性金融负债 34、衍生金融负债 35、应付票据 (1).应付票据列示 36、应付账款 (1).应付账款列示 (2).账龄超过1年或逾期的重要应付账款 37、预收款项 (1). 预收账款项列示 (2). 账龄超过1年的重要预收款项 (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 38、合同负债 (1).合同负债情况 (2).账龄超过1年的重要合同负债 (3).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 39、应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示 (2).短期薪酬列示 (3).设定提存计划列示 40、应交税费 41、其他应付款 (1).项目列示 (2).应付利息 (3).应付股利 (4).其他应付款 42、持有待售负债 43、1年内到期的非流动负债 44、其他流动负债 45、长期借款 (1). 长期借款分类 46、应付债券 (1).应付债券 (2).应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） (3).可转换公司债券的说明 (4).划分为金融负债的其他金融工具说明 47、租赁负债 48、长期应付款 项目列示 长期应付款 (1).按款项性质列示长期应付款 专项应付款 (1).按款项性质列示专项应付款 49、长期应付职工薪酬 50、预计负债 51、递延收益 52、其他非流动负债 53、股本 54、其他权益工具 (1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 (2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 55、资本公积 56、库存股 57、其他综合收益 58、专项储备 59、盈余公积 60、未分配利润 61、营业收入和营业成本 (1).营业收入和营业成本情况 (2).营业收入、营业成本的分解信息 (3).履约义务的说明 (4).分摊至剩余履约义务的说明 (5).重大合同变更或重大交易价格调整 62、税金及附加 63、销售费用 64、管理费用 65、研发费用 66、财务费用 67、其他收益 68、投资收益 69、净敞口套期收益 70、公允价值变动收益 71、信用减值损失 72、资产减值损失 73、资产处置收益 74、营业外收入 75、营业外支出 76、所得税费用 (1).所得税费用表 (2).会计利润与所得税费用调整过程 77、其他综合收益 78、现金流量表补充资料 (1).现金流量表补充资料 (2).本期支付的取得子公司的现金净额 (3).本期收到的处置子公司的现金净额 (4).现金和现金等价物的构成 (5).使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况 (6).不属于现金及现金等价物的货币资金 79、所有者权益变动表项目注释 80、外币货币性项目 (1).外币货币性项目 (2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因 81、租赁 (1)作为承租人 (2)作为出租人 (3)作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益 82、其他 83、现金流量表项目 (1).与经营活动有关的现金 (2).与投资活动有关的现金 (3).与筹资活动有关的现金 (4).以净额列报现金流量的说明 (5).不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响 八、研发支出 (1).按费用性质列示 (2).符合资本化条件的研发项目开发支出 (3).重要的外购在研项目 九、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 2、同一控制下企业合并 3、反向购买 4、处置子公司 5、其他原因的合并范围变动 （1）本报告期内新增子公司 （2）本报告期内减少子公司 6、其他 十、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1).企业集团的构成 (2).重要的非全资子公司 (3).重要非全资子公司的主要财务信息 (4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 (5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 3、在合营企业或联营企业中的权益 (1).重要的合营企业或联营企业 (2).重要合营企业的主要财务信息 (3).重要联营企业的主要财务信息 (4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 (5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 (6).合营企业或联营企业发生的超额亏损 (7).与合营企业投资相关的未确认承诺 (8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 6、其他 十一、政府补助 1、报告期末按应收金额确认的政府补助 2、涉及政府补助的负债项目 3、计入当期损益的政府补助 十二、与金融工具相关的风险 1、金融工具的风险 1.信用风险 2.流动性风险 3.市场风险 2、套期 (1)公司开展套期业务进行风险管理 (2)公司开展符合条件套期业务并应用套期会计 (3)公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计 3、金融资产转移 (1)转移方式分类 (2)因转移而终止确认的金融资产 (3)继续涉入的转移金融资产 十三、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他 十四、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 2、本企业的子公司情况 3、本企业合营和联营企业情况 4、其他关联方情况 5、关联交易情况 (1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易 (2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 (3).关联租赁情况 (4).关联担保情况 (5).关联方资金拆借 (6).关联方资产转让、债务重组情况 (7).关键管理人员报酬 (8).其他关联交易 6、应收、应付关联方等未结算项目情况 (1).应收项目 (2).应付项目 (3).其他项目 7、关联方承诺 8、其他 十五、股份支付 1、各项权益工具 2、以权益结算的股份支付情况 3、以现金结算的股份支付情况 4、本期股份支付费用 5、股份支付的修改、终止情况 6、其他 十六、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 2、或有事项 (1).资产负债表日存在的重要或有事项 (2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： 3、其他 十七、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 2、利润分配情况 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明 十八、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1).追溯重述法 (2).未来适用法 2、重要债务重组 3、资产置换 (1).非货币性资产交换 (2).其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营 6、分部信息 (1).报告分部的确定依据与会计政策 (2).报告分部的财务信息 (3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 (4).其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他 十九、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1).按账龄披露 (2).按坏账计提方法分类披露 (3).坏账准备的情况 (4).本期实际核销的应收账款情况 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况 2、其他应收款 项目列示 应收利息 (1).应收利息分类 (2).重要逾期利息 (3).按坏账计提方法分类披露 (4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备 (5).坏账准备的情况 (6).本期实际核销的应收利息情况 应收股利 (7).应收股利 (8).重要的账龄超过1年的应收股利 (9).按坏账计提方法分类披露 (10).按预期信用损失一般模型计提坏账准备 (11).坏账准备的情况 (12).本期实际核销的应收股利情况 其他应收款 (1).按账龄披露 (13).按款项性质分类情况 (14).坏账准备计提情况 (15).坏账准备的情况 (16).本期实际核销的其他应收款情况 (17).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 (18).因资金集中管理而列报于其他应收款 3、长期股权投资 (1). 对子公司投资 (2). 对联营、合营企业投资 (3). 长期股权投资的减值测试情况 4、营业收入和营业成本 (1). 营业收入和营业成本情况 (2). 营业收入、营业成本的分解信息 (3). 履约义务的说明 (4). 分摊至剩余履约义务的说明 (5). 重大合同变更或重大交易价格调整 5、投资收益 6、其他 二十、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 2、净资产收益率及每股收益 3、境内外会计准则下会计数据差异 4、其他